CCAP
CCAP-V2.pdf · 7 324 mots · du marché « Arrachage et évacuation des plantes aquatiques envahissantes du Canal de Chalifert - transport et traitement des végétaux extraits », dossier de consultation officiel.
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES
MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES
Arrachage et évacuation de plantes aquatiques
envahissantes du Canal de Chalifert du Service
Territorial Marne (ST-Marne-2026)
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - Direction Territoriale Bassin de la Seine
et Loire Aval
18 quai d'Austerlitz
75013 PARIS
L'ESSENTIEL DU CONTRAT
Arrachage et évacuation de plantes aquatiques envahissantes
Objet du Canal de Chalifert du Service Territorial Marne (ST-Marne-
2026)
Type de contrat Marché public
Tranches
Sans tranches optionnelles
optionnelles
Clauses sociales Avec
Clauses
Avec
environnementales
Durée / Délai 7 semaines
Reconduction
Prix Prix unitaires
Variation des prix Avec
Avance Avec
SOMMAIRE
1 - Dispositions générales du contrat.................................................................................. 4
1.1 - Objet du contrat ...................................................................................................... 4
1.2 - Décomposition du contrat ....................................................................................... 4
2 - Pièces contractuelles..................................................................................................... 4
3 - Confidentialité et mesures de sécurité........................................................................... 4
4 - Protection des données à caractère personnel ............................................................. 4
5 - Conflit d’intérêt............................................................................................................... 5
6 - Intervenants étrangers ................................................................................................... 5
7 - Travailleurs détachés .................................................................................................... 6
8 - Durée et délais d'exécution ........................................................................................... 6
8.1 - Durée globale prévisionnelle des prestations.......................................................... 6
8.2 - Durée du contrat ..................................................................................................... 6
9 - Prix ................................................................................................................................ 7
9.1 - Caractéristiques des prix pratiqués ......................................................................... 7
9.2 - Modalités de variation des prix................................................................................ 7
10 - Garanties Financières ................................................................................................. 7
11 - Avance ........................................................................................................................ 7
11.1 - Conditions de versement et de remboursement ................................................... 7
11.2 - Garanties financières de l'avance ......................................................................... 8
12 - Modalités de règlement des comptes .......................................................................... 8
12.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs .............................................................. 8
12.2 - Présentation des demandes de paiement ............................................................. 8
12.3 - Délai global de paiement....................................................................................... 9
12.4 - Paiement des cotraitants....................................................................................... 9
12.5 - Paiement des sous-traitants.................................................................................. 9
13 - Conditions d'exécution des prestations ....................................................................... 9
14 - Développement durable .............................................................................................10
14.1 - Clause sociale......................................................................................................11
14.1.1 - Le nombre d'heures d'insertion à réaliser ......................................................11
14.1.2 - Les modalités de mise en œuvre de l'action d'insertion ................................11
14.1.3 - Les modalités de contrôle de l'action d'insertion ...........................................11
14.1.4 - Maintien du dispositif d'insertion ....................................................................12
14.1.5 - Sortie du dispositif d'insertion ........................................................................12
15 - Constatation de l'exécution des prestations ...............................................................12
15.1 - Vérifications .........................................................................................................12
15.2 - Décision après vérification ...................................................................................12
16 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle .............................................................12
17 - Pénalités .....................................................................................................................13
17.1 - Pénalités de retard ...............................................................................................13
17.2 - Pénalité pour travail dissimulé .............................................................................13
17.3 - Autres pénalités spécifiques ................................................................................13
18 - Assurances .................................................................................................................15
19 - Résiliation du contrat ..................................................................................................15
19.1 - Conditions de résiliation .......................................................................................15
19.2 - Redressement ou liquidation judiciaire.................................................................15
20 - Règlement des litiges et langues ................................................................................16
21 - Clauses complémentaires ..........................................................................................16
22 - Dérogations ................................................................................................................18
1 - Dispositions générales du contrat
1.1 - Objet du contrat
Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) concernent :
Arrachage et évacuation de plantes aquatiques envahissantes du Canal de Chalifert du Service Territorial
Marne (ST-Marne-2026)
Le présent marché concerne l’exécution des travaux d’arrachage de plantes aquatiques invasives, le
transport des végétaux et des éventuels déchets extraits, la valorisation et/ou l’élimination des plantes
invasives dans les canaux des voies navigables situées sur le secteur du Service Territorial Marne de la
Direction Territoriale Bassin de la Seine et Loire aval (DTBS).
Le canal concerné est le celui de Chalifert et plus particulièrement dans le bief de Lesches à partir du PK
137.000 à 135.500 soit sur 17700 m².
Lieu(x) d'exécution :
Le canal concerné est le canal de Chalifert et plus particulièrement dans le bief de Lesches à partir du PK
137.000 à 135.500 soit sur 17700 m².
77100 Meaux
1.2 - Décomposition du contrat
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.
2 - Pièces contractuelles
Par dérogation à l'article 4.1 du CCAG-FCS, les pièces contractuelles du marché sont les suivantes et, en
cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité décroissant:
- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes financières
- Bordereau de Prix Unitaires et Forfaitaires
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP)
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et son annexe
- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de fournitures
courantes et de services, approuvé par l'arrêté du 30 mars 2021
- Un mémoire technique
3 - Confidentialité et mesures de sécurité
Les prestations sont soumises aux mesures de sécurité suivantes :
Le Titulaire doit disposer du matériel de sauvetage adapte au chantier (ligne de vie, harnais de sécurité) et
veiller au respect du port des EPI (Équipement de protection individuelle)
Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.
4 - Protection des données à caractère personnel
Les parties s'engagent à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement des données à
caractère personnel et, en particulier, la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et le règlement (UE)
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel (RGPD).
Pour l'application de ces dispositions, il est rappelé que, dans le cadre de leurs relations contractuelles, le
pouvoir adjudicateur a la qualité de "responsable du traitement", et le titulaire celle de "sous-traitant" du
responsable du traitement.
Consultation n°: STM-2026-ARRACHAGE Page 4 sur 18
Le titulaire pourra donc, en cas de manquement à ses obligations en matière de protection des données,
voir sa responsabilité engagée dans les conditions et limites propres à cette qualité.
5 - Conflit d’intérêt
Le titulaire prend les mesures nécessaires pour prévenir toute situation susceptible de compromettre
l’exécution impartiale et objective du marché. Un conflit d’intérêt peut résulter notamment d’intérêts
économiques, de liens familiaux ou sentimentaux, ou toutes autres relations ou tous intérêts communs. Tout
conflit d’intérêt surgissant pendant l’exécution du contrat doit être signalé sans délai et par écrit à VNF. Le
titulaire doit prendre immédiatement toute mesure nécessaire pour y mettre fin et en informe VNF. Une
attestation sur l’honneur devra être fournie chaque année ou sur simple demande afin de justifier qu’il n’y a
pas de conflit d’intérêt. En cas de constat d’une situation de conflit d’intérêt par la maîtrise d’ouvrage, le
titulaire sera invité à l’interrompre et précisera les mesures prises pour le faire cesser au représentant du
pouvoir adjudicateur.
6 - Intervenants étrangers
Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et règlements relatives à la protection de la main
d'œuvre et aux conditions du travail. Le titulaire doit être en mesure de justifier pour lui-même et ses sous-
traitants quel que soit leur rang, sur simple demande du RPA, du respect des obligations prévues par les
huit conventions fondamentales de l'Organisation Internationale du Travail. Il devra, sur demande du RPA,
communiquer les documents justificatifs et permettre l'accès à l'ensemble de ses lieux de travail et de ceux
de ses sous-traitants. En cas d'infraction constatée, le marché pourra être résilié dans les conditions du
CCAG FCS. En application de l’article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les
six mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché, les documents demandés par ledit article. Dans le cas de
groupement, le respect de ces mêmes obligations par les cotraitants doit être assuré à la diligence et sous la
responsabilité du mandataire du groupement.
En application des articles D.8254-2 à 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le titulaire doit
remettre au maître d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et soumis à
l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise,
pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant
autorisation de travail.
La communication de la liste mentionnée à l’alinéa précédent doit être effectuée tous les six mois, jusqu’à la
fin de l'exécution du marché.
Le titulaire s'engage à introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 à 5 du Code du Travail.
En cas de litige, la loi française est seule applicable. Les tribunaux français sont seuls compétents. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en français.
Si le titulaire est étranger et n’a pas d’établissement en France, il facture ses prestations hors TVA. En
application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s’il est établi ou domicilié à l’étranger,
est tenu de produire tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution du marché, les documents demandés par
ledit article. La monnaie de compte du marché est l’euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.
Si le titulaire entend recourir aux services d’un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre, outre les pièces prévues à l’article R.2193-1 du CCP, une déclaration du sous-traitant
comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :« J’accepte que le droit français soit le seul applicable
et les tribunaux français seuls compétents pour l’exécution en sous-traitance du marché N°……… du …….
Ayant pour objet ………………….Ceci concerne notamment la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée
relative à la sous-traitance. Les demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités
de l’article 8.2 du présent CCAP. Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en français. »En application de l’article L1262-4-1 du
Code du Travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant procède à un détachement de travailleurs, il fournit au
maître d’ouvrage une copie de la déclaration de détachement effectuée auprès de l’inspection du travail.
Consultation n°: STM-2026-ARRACHAGE Page 5 sur 18
7 - Travailleurs détachés
A/ Désignation d’un représentant du titulaire :
Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour l’exécution du présent marché public doit
conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur le territoire français un
représentant, unique interlocuteur de l’inspection du travail pendant toute la durée du détachement.
B/ Documents à produire :
Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maître d’ouvrage les
documents suivants :
● Une copie de la déclaration de détachement transmise à l’unité départementale mentionnée à l’article
R.1263-4-1, conformément aux dispositions de l’article R. 1263-6-1 du code du travail, concernant :
● Les salariés détachés par ses soins,
● Les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la chaîne de sous-
traitance,
● Ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de France sollicitée
dans le cadre de l’exécution du présent marché par le titulaire ou ses sous-traitants quel que soit leur rang.
● Une copie du document désignant le représentant susmentionné.
Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se conformer
à ces obligations, le maître d’ouvrage, après mise en demeure préalable de se mettre en conformité avec la
réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux torts du titulaire dans les
conditions définies au CCAG.
C/ Délais et conditions d’affichage :
Dès la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte à la connaissance des salariés
détachés, par voie d’affichage dans le local vestiaire prévu par l’article R.4534-139 du Code du Travail, et
tient en bon état de lisibilité, les informations requises par l’article D.1263-21 du Code du Travail.
L’affichage doit être traduit dans l’une des langues officielles parlées dans chacun des États d’appartenance
des salariés détachés sur le chantier tout au long des travaux. Le titulaire informe sans délai le maître
d’ouvrage de cet affichage.
En cas de constat de travail dissimulé et de manquements à l’obligation d’affichage des informations
concernant les travailleurs détachés, des pénalités s’appliqueront dans les conditions définies par le présent
CCAP.
8 - Durée et délais d'exécution
8.1 - Durée globale prévisionnelle des prestations
La date prévisionnelle de début des prestations est le 2/11/2026.
La date prévisionnelle d'achèvement des prestations est le 18/12/2026.
8.2 - Durée du contrat
La durée du contrat est de 7 semaines.
L'exécution des prestations débute à compter de la date de notification du contrat.
Période de préparation de 3 semaines et 1 mois de travaux
Une prolongation du délai d'exécution peut être accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de
l'article 13.3 du CCAG-FCS.
Consultation n°: STM-2026-ARRACHAGE Page 6 sur 18
9 - Prix
9.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par des prix unitaires selon les stipulations de l'acte d'engagement.
9.2 - Modalités de variation des prix
Les prix sont actualisables par application aux prix du contrat d'un coefficient Cn donné par la formule :
Cn = (FSD1 (d-3) / FSD1 (o))
par dérogation au 10.2.4 du CCAG FCS, les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions
économiques du mois de la date limite de remise des offres.
Ce mois est appelé mois zéro.
selon les dispositions suivantes :
- Cn : coefficient d'actualisation.
- d : mois de début d'exécution des prestations.
- Index (d-nombre de mois de décalage) : valeur de l'index de référence au mois d diminué du nombre de
mois de décalage (sous réserve que le mois d du début d'exécution des prestations soit postérieur au mois
zéro augmenté du nombre de mois de décalage).
- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro.
Lorsqu'une actualisation est effectuée provisoirement en utilisant une valeur d'index antérieure à celle qui
doit être appliquée, l'actualisation définitive, calculée sur la base de la valeur finale de l'index correspondant,
intervient au plus tard trois mois après la publication de cette valeur.
L'index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par l'INSEE, est l'index FSD1 « (Indice
de remplacement du PSDA) ».
10 - Garanties Financières
Aucune clause de garantie financière ne sera appliquée.
11 - Avance
L'option retenue pour le calcul de l'avance est l'option B du CCAG - Fournitures Courantes et Services.
11.1 - Conditions de versement et de remboursement
Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur à 50 000 € HT et
dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à 2 mois, sauf indication contraire de l'acte
d'engagement.
Le montant de l'avance est fixé à 10,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, si sa durée
est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l'avance est égale à 10,00
% d'une somme égale à douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en
mois.
Le montant de l'avance ne peut être affecté par la mise en œuvre d'une clause de variation de prix.
Le montant de l'avance est fixé à 10,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché si le titulaire
est une grande entreprise. Ce taux est fixé à 20,00 % lorsque le titulaire du marché public est une petite et
moyenne entreprise mentionnée à l'article R. 2151-13 du Code de la commande publique.
Le montant de l'avance ne peut être affecté par la mise en œuvre d'une clause de variation de prix.
Consultation n°: STM-2026-ARRACHAGE Page 7 sur 18
Ce taux est fixé à 20,00 % lorsque le titulaire du marché public est une petite et moyenne entreprise
mentionnée à l'article R. 2151-13 du Code de la commande publique.
Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65,00 % de la part du montant toutes taxes comprises du marché exécutée par le
titulaire. Il doit être terminé lorsque ledit montant atteint 80,00 %.
Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre
d'acompte ou de solde.
Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65,00 % du montant toutes taxes comprises du marché.
En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de l'avance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre, et le taux de l'avance est déterminé au regard de la taille
d'entreprise de chacun des membres. À défaut, l'avance est versée sur le compte du groupement ou du
mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.
Une avance peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant
les mêmes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux
articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 à R. 2193-21 du Code de la commande publique.
11.2 - Garanties financières de l'avance
Aucune garantie financière ne sera demandée au titulaire pour le versement de l'avance.
12 - Modalités de règlement des comptes
12.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs
Les modalités de règlement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 11 du CCAG-FCS.
12.2 - Présentation des demandes de paiement
Le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne
publique peut la rejeter après avoir rappelé cette obligation à l'émetteur et l'avoir invité à s'y conformer.
La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond à la date de
notification du message électronique informant l'acheteur de la mise à disposition de la facture sur le portail
de facturation (ou, le cas échéant, à la date d'horodatage de la facture par le système d'information
budgétaire et comptable de l'État pour une facture transmise par échange de données informatisé).
Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les
factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct
comportent les mentions suivantes :
1° La date d'émission de la facture ;
2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;
3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la facture,
la numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;
4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans
les autres cas, les références du contrat ou le numéro de l'engagement attribué par le système d'information
financière et comptable du destinataire de la facture ;
5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code d'identification du
service chargé du paiement ;
6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;
7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;
8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur
Consultation n°: STM-2026-ARRACHAGE Page 8 sur 18
prix forfaitaire ;
9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi que la
répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération ;
10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de l'émetteur de la facture ;
11° Le cas échéant, les modalités de règlement ;
12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.
Les factures comportent en outre les numéros d'identité de l'émetteur et du destinataire de la facture,
attribués à chaque établissement concerné ou, à défaut, à chaque personne en application de l'article R.
123-221 du code de commerce.
Informations à utiliser pour la facturation électronique
- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 13001779100034
12.3 - Délai global de paiement
Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de
réception des demandes de paiement.
En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intérêts moratoires, ainsi qu'à une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux
d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus
récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires
ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.
12.4 - Paiement des cotraitants
En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se
rapportant à l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue à l'acte
d'engagement.
Les autres dispositions relatives à la cotraitance s'appliquent selon l'article 12.1 du CCAG-FCS.
12.5 - Paiement des sous-traitants
Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10 à L. 2193-14 et R. 2193-10 à R. 2193-16 du Code de la commande
publique. Conformément à la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la
demande de paiement est considérée comme validée.
13 - Conditions d'exécution des prestations
Les prestations devront être conformes aux stipulations du contrat (les normes et spécifications techniques
applicables étant celles en vigueur à la date du contrat).
Voies Navigables de France - ST MARNE
Barrage de la Marne
77100 MEAUX
Canal de Chalifert
Notification par le biais du profil d'acheteur
La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut être effectuée par le
biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-FCS.
Consultation n°: STM-2026-ARRACHAGE Page 9 sur 18
14 - Développement durable
Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments à caractère environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable comme suit :
Les conditions d'exécution du marché comportent des éléments à caractère environnemental qui prennent
en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement économique, protection et
mise en valeur de l'environnement et progrès social. Le titulaire est tenu de produire un Schéma
Organisation du Plan de Respect de l'Environnement (SOPRE).
Le Plan de Respect de l'Environnement deviendra contractuel à la signature du marché.
Consultation n°: STM-2026-ARRACHAGE Page 10 sur 18
14.1 - Clause sociale
Le pouvoir adjudicateur, dans un souci de promotion de l’emploi et de lutte contre l’exclusion, a décidé de
faire application des articles L2112 2 à 4 et L2312 1 et 2 du Code de la Commande Publique.
L’entreprise choisie, quelle qu’elle soit, s’engage pour l’exécution de cet accord cadre, à mettre en œuvre
une action d’insertion qui permette l ’accès ou le retour à l’emploi de personnes rencontrant des difficultés
sociales ou professionnelles particulières, en respectant le nombre d’heures défini à l’article 9 de l’Acte
d’Engagement.
Une offre qui ne satisferait pas à cette condition sera irrecevable pour non-conformité au cahier des
charges.
Les coordonnées du facilitateur qui se tient à la disposition des entreprises pour les informer des modalités
de mise en œuvre de la clause d’insertion :
Alliance Villes Emploi
88 rue Lafayette,
75009 Paris,
Mail :
ave@ville-emploi.asso.fr
Tel : 01 43 12 30 40
14.1.1 - Le nombre d'heures d'insertion à réaliser
• Le volume horaire de travail précisé ci-dessous est obligatoirement réservé aux publics visés à l’article ci-
dessus.
• Le nombre minimum d’heures d’insertion à réaliser par tranche de 10 000 € hors taxes est de 5 heures.
La clause d’insertion ne sera mobilisée que lorsque le montant cumulé des bons de commande atteindra un
montant de 130 000 € hors taxe.
14.1.2 - Les modalités de mise en œuvre de l'action d'insertion
Le titulaire s’engage à réaliser une action d’insertion, au minimum à hauteur des objectifs horaires
d’insertion fixés ci-dessus, en utilisant une ou plusieurs des modalités définies ci-après :
• 1ère modalité : le recours à la sous-traitance ou à la co-traitance avec une Entreprise d’Insertion (EI) ;
• 2ème modalité : la mise à disposition de salariés. L’entreprise est en relation avec un organisme extérieur
qui met à sa disposition des salariés en insertion durant la durée du marché. Il peut s’agir d’une Entreprise
de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI), d’un Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification
(GEIQ) ou d’une Association Intermédiaire (AI).
• 3ème modalité : l’embauche directe par l’entreprise. Dans le cas où le titulaire procède à une embauche
directe d’une personne visée par l’action d’insertion (CDI ou CDD par exemple), y compris après avoir eu
recours pour cette personne à la première ou à la deuxième modalité citées ci-dessus, les heures travaillées
au titre de la clause sociale d’insertion pourront être comptabilisées pour toute la durée restante du marché
(période entre la date d’embauche et la date de fin du marché). Le titulaire désignera un responsable des
ressources humaines qui sera l’interlocuteur privilégié du facilitateur de la clause sociale pour mettre en
œuvre les actions d’insertion.
14.1.3 - Les modalités de contrôle de l'action d'insertion
Un contrôle de l’exécution des actions d’insertion est effectué par le facilitateur de la clause sociale. Le
titulaire fournit mensuellement tous les renseignements utiles (justificatif de l’éligibilité des personnes
recrutées, date d’embauche, type de contrat, poste occupé, attestation mensuelle d’heures d’insertion, etc.)
propres à permettre le contrôle de l’exécution et l’évaluation de l’action. En tout état de cause, le titulaire doit
informer le pouvoir adjudicateur, par courrier recommandé avec AR, s’il rencontre des difficultés pour faire
face à son engagement. Dans ce cas, le facilitateur étudiera avec le titulaire les moyens à mettre en œuvre
pour parvenir aux objectifs d’insertion auxquels il s’est engagé. L’exécution de la clause pourra faire l’objet
d’un suivi en réunion de chantier. A l’issue du marché, le titulaire s’engage à étudier toutes les possibilités
d’embauches ultérieures des personnes en insertion formées sur le chantier. A l’achèvement du marché, le
Consultation n°: STM-2026-ARRACHAGE Page 11 sur 18
titulaire présente, avec son projet de décompte final, l’attestation du facilitateur de la clause sociale, faisant
état du bilan d’insertion mis en œuvre par le titulaire.
14.1.4 - Maintien du dispositif d'insertion
Si pour diverses raisons (techniques ou budgétaires) indépendantes de la maîtrise d’ouvrage, les travaux
venaient à être retardés ou lors de la suspension de l’exécution des prestations, l’entreprise titulaire
s’engage à ne pas rompre, dans la mesure du possible, la démarche d’insertion en affectant les personnes
concernées sur d’autres chantiers de son choix, propres au titulaire. Ce dernier devrait en informer le
facilitateur.
14.1.5 - Sortie du dispositif d'insertion
En cas de départ volontaire, ou de licenciement, avant la fin du contrat d’une personne recrutée au titre de
l’insertion, le titulaire doit informer le facilitateur des raisons ayant entraînées la rupture de ce contrat, et ce,
dans un délai de huit jours. L’embauche d’une nouvelle personne doit intervenir dans les meilleurs délais. A
l’issue de la période d’accueil des salariés en insertion dans le cadre de l’accord-cadre, le titulaire s’engage
à établir un bilan qualitatif et quantitatif de l’opération. Il apportera son avis sur les possibilités d’évolutions
professionnelles des personnes concernées. En fonction de ses possibilités, le titulaire peut envisager de
recruter une ou plusieurs de ces personnes ou les orienter vers un employeur potentiel.
15 - Constatation de l'exécution des prestations
15.1 - Vérifications
Les vérifications quantitatives et qualitatives simples seront effectuées au moment même de la livraison de
la fourniture ou de l'exécution de service (examen sommaire) conformément aux articles 27 et 28.1 du
CCAG-FCS.
15.2 - Décision après vérification
A l'issue des opérations de vérification, le pouvoir adjudicateur prendra sa décision dans les conditions
prévues aux articles 29 et 30 du CCAG-FCS.
16 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle
Aucun droit de propriété intellectuelle n'est applicable à ce contrat.
Consultation n°: STM-2026-ARRACHAGE Page 12 sur 18
17 - Pénalités
17.1 - Pénalités de retard
Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt,
par jour de retard, une pénalité fixée à 200,00 €.
Par dérogation à l’article 14.1.1 du CCAG-FCS, lorsque le délai contractuel de livraison des fournitures est
dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour de retard et sans mise en demeure préalable, une
pénalité fixée à 200,00 €.
Par dérogation à l’article 14.1.2 du CCAG-FCS, le montant total des pénalités de retard est plafonné à 30%
du montant du marché.
Par dérogation à l'article 14.1.3 du CCAG-FCS, il n'est prévu aucune exonération à l'application des
pénalités de retard.
Par dérogation à l'article 14.1.3 du CCAG-FCS, il n'est prévu aucune exonération à l'application des
pénalités de retard.
Le montant total des pénalités de retard est plafonné à 30,00 % du montant du marché, de la tranche ou du
bon de commande.
Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.
17.2 - Pénalité pour travail dissimulé
Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matière de travail
dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité de
1 000,00 €.
Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues à titre de
sanction pénale par le Code du travail en matière de travail dissimulé.
17.3 - Autres pénalités spécifiques
Pénalités Occurrence Valeurs Précisions
Pénalité pour le non-respect des Journalière 100,00 € En cas de non-respect injustifié par
clauses sociales des éléments extérieurs, irrésistibles
et imprévisibles pour le titulaire, du
nombre d’heures de travail mentionné
à l’article 10 du présent CCAP,
l’entreprise titulaire du présent marché
sera redevable, après mise en
demeure préalable, d’une pénalité
égale à 2 fois le SMIC horaire en
vigueur par heure non réalisée.
En cas de refus caractérisé de fournir
les renseignements prévus à l’article
10 du présent CCAP, il sera fait
application d’une pénalité égale à 100
euros par jour de retard.
Des manquements répétés des
prestataires à leurs engagements
respectifs d’insertion pourront relever
des cas de résiliation prévus à l’article
15.1 du présent CCAP.
Consultation n°: STM-2026-ARRACHAGE Page 13 sur 18
Pénalités Occurrence Valeurs Précisions
Pénalité pour le non-respect des Forfaitaire 200,00 € A défaut d’affichage dans les délais et
intervenants étrangers conditions définies à l’article 18.4 du
présent CCAP, il sera fait application
d’une pénalité d’un montant de 200,00
€ pour chaque travailleur détaché pour
lequel le défaut d’affichage est
constaté.
Pénalités pour conflit d'intérêt et Forfaitaire 500,00 € Le titulaire prend les mesures
de confidentialité nécessaires pour prévenir toute
situation susceptible de compromettre
l’exécution impartiale et objective du
marché. Un conflit d’intérêt peut
résulter notamment d’intérêts
économiques, de liens familiaux ou
sentimentaux, ou toutes autres
relations ou tous intérêts communs.
Tout conflit d’intérêt surgissant
pendant l’exécution du contrat doit
être signalé sans délai et par écrit à
VNF. Le titulaire doit prendre
immédiatement toute mesure
nécessaire pour y mettre fin et en
informe VNF.
En cas de non remise de l’attestation
sur l’honneur afin de justifier qu’il n’y a
pas de conflit d’intérêt, le titulaire se
verra appliquer une pénalité forfaitaire
de 500 €.
Pénalité pour non remise en état Journalière 500,00 € Pour la non remise en état des lieux,
des lieux le titulaire encourt une pénalité
journalière de 500,00 €. Les pénalités
sont appliquées sans mise en
demeure préalable du titulaire.
Pénalités relatives au non-respect Forfaitaire 500,00 € En cas d’absence de système anti-
du système anti-prolifération des prolifération des plantes (filet anti-
plantes dispersion…), le pouvoir adjudicateur
applique au titulaire une pénalité de
500,00 € par constatation.
Pénalités relatives au non-respect Forfaitaire 1 000,00 € Pénalités relatives au non-respect des
des obligations en matière de obligations en matière de sécurité et
sécurité de protection de la santé des
travailleurs.
En cas de non-respect par le titulaire
des prescriptions de l’article 3 du
présent CCAP, une pénalité par
infraction de 1 000€ est appliquée,
après constatation par le chef de
l’entreprise utilisatrice ou son
représentant habilité et sans mise en
demeure préalable, tant que le titulaire
ne remplit pas ses obligations.
Consultation n°: STM-2026-ARRACHAGE Page 14 sur 18
Pénalités Occurrence Valeurs Précisions
Pénalités pour brûlage des Forfaitaire 150,00 € Le brûlage des déchets de coupe ou
déchets autres déchets est interdit. Le titulaire
encourt une pénalité de 150,00 € par
constatation. Les pénalités sont
appliquées sans mise en demeure
préalable du titulaire.
Pénalité pour intervention d'un Journalière 1 000,00 € Une pénalité de 1 000 € par jour et par
sous-traitant non déclaré sous-traitant sera appliquée.
18 - Assurances
Tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus) doit justifier qu'il est titulaire des contrats d'assurances dans
les conditions suivantes :
Par dérogation à l'article 9 du CCAG, tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus) doit justifier d'une
assurance de responsabilité civile professionnelle avant la notification.
19 - Résiliation du contrat
19.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 38 à 45 du CCAG-FCS.
Par dérogation à l’article 42 du CCAG – FCS, en cas de résiliation du marché pour motif d'intérêt général
par le pouvoir adjudicateur, le titulaire ne percevra aucune indemnisation.
En cas de résiliation du marché pour motif d'intérêt général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire ne
percevra aucune indemnisation.
En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 à
R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pièces prévues aux articles R.
1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du Code du travail conformément à l'article R.
2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.
19.2 - Redressement ou liquidation judiciaire
Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de même de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un
effet sur l'exécution du marché.
Le pouvoir adjudicateur adresse à l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il
entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article
L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci à exercer la faculté
ouverte à l'article L622-13 du Code de commerce.
En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut être prolongé ou raccourci
si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé à l'administrateur ou au liquidateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.
La résiliation prend effet à la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer à
poursuivre l'exécution du marché, ou à l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le
titulaire, à aucune indemnité.
Consultation n°: STM-2026-ARRACHAGE Page 15 sur 18
20 - Règlement des litiges et langues
En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Melun est compétent en la matière.
43 rue du Général De Gaulle
77008 MELUN CEDEX Case Postale 8630
Tél : 01 60 56 66 30
Télécopie : 01 60 56 66 10
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application Télérecours citoyens accessible par le site
www.telerecours.fr
Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent être entièrement rédigés en langue française ou accompagnés d'une traduction en français, certifiée
conforme à l'original par un traducteur assermenté.
21 - Clauses complémentaires
18.1 Conflit d’intérêt :
Le titulaire prend les mesures nécessaires pour prévenir toute situation susceptible de compromettre
l’exécution impartiale et objective du marché. Un conflit d’intérêt peut résulter notamment d’intérêts
économiques, de liens familiaux ou sentimentaux, ou toutes autres relations ou tous intérêts communs. Tout
conflit d’intérêt surgissant pendant l’exécution du contrat doit être signalé sans délai et par écrit à VNF. Le
titulaire doit prendre immédiatement toute mesure nécessaire pour y mettre fin et en informe VNF. Une
attestation sur l’honneur devra être fournie chaque année ou sur simple demande afin de justifier qu’il n’y a
pas de conflit d’intérêt. En cas de constat d’une situation de conflit d’intérêt par la maîtrise d’ouvrage, le
titulaire sera invité à l’interrompre et précisera les mesures prises pour le faire cesser au représentant du
pouvoir adjudicateur.
18.2 Obligation de confidentialité :
Le titulaire se reconnaît tenu au secret professionnel et à l’obligation de discrétion pour tout ce qui concerne
les faits, informations, études et décisions dont il aura connaissance au cours de l’exécution du présent
marché. Les renseignements, documents ou objets qui sont communiqués au titulaire le sont à titre
confidentiel et ne peuvent, sans autorisation expresse, être transmis ou divulgués, même à titre gratuit, à
des tiers.
18.3 Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail :
Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et règlements relatives à la protection de la main
d'œuvre et aux conditions du travail.
Le titulaire doit être en mesure de justifier pour lui-même et ses sous-traitants quel que soit leur rang, sur
simple demande du RPA, du respect des obligations prévues par les huit conventions fondamentales de
l'Organisation Internationale du Travail.
Il devra, sur demande du RPA, communiquer les documents justificatifs et permettre l'accès à l'ensemble de
ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.
En cas d'infraction constatée, le marché pourra être résilié dans les conditions définies à l’article 50 du
CCAG.
En application de l’article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les six mois
jusqu'à la fin de l'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.
Dans le cas de groupement, le respect de ces mêmes obligations par les cotraitants doit être assuré à la
diligence et sous la responsabilité du mandataire.
En application des articles D.8254-2 à 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le titulaire doit
remettre au maître d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et soumis à
l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise,
pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant
autorisation de travail.
La communication de la liste mentionnée à l’alinéa précédent doit être effectuée tous les six mois, jusqu’à la
fin de l'exécution du marché.
Le titulaire s'engage à introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 à 5 du Code du Travail.
Consultation n°: STM-2026-ARRACHAGE Page 16 sur 18
18.4 Intervenants étrangers :
« En cas de litige, la loi française est seule applicable. Les tribunaux français sont seuls compétents. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en français. Si le titulaire est étranger et n'a pas
d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA. En application des articles D.8222-7 et 8 du
Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou domicilié à l'étranger, est tenu de produire tous les six mois
jusqu'à la fin de l'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.
En application des articles D.8254-2 à 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le titulaire doit
remettre au maître d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et soumis à
l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise,
pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant
autorisation de travail.
La communication de la liste mentionnée à l’alinéa précédent doit être effectuée tous les six mois, jusqu’à la
fin de l'exécution du marché.
Le titulaire s'engage à introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 à 5 du Code du Travail.
La monnaie de compte du marché est l'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de variation de
change.
Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre, outre les pièces prévues à l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration du sous-traitant,
comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :
"J'accepte que le droit français soit le seul applicable et les tribunaux français seuls compétents pour
l'exécution en sous-traitance du marché N°............. du ........... ayant pour objet .....................
Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de l'article 8.2 du CCAP.
Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché sont
rédigées en français." En application de l’article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-
traitant procède à un détachement de travailleurs, il fournit au maître d’ouvrage une copie de la déclaration
de détachement effectuée auprès de l’inspection du travail.
Travailleurs détachés lutte contre les prestations de services internationales illégales
A/ Désignation d’un représentant du titulaire
Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour l’exécution du présent marché public doit
conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur le territoire français un
représentant, unique interlocuteur de l’inspection du travail pendant toute la durée du détachement.
B/ Documents à produire
Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maître d’ouvrage les
documents suivants :
● Une copie de la déclaration de détachement transmise à l’unité départementale mentionnée à l’article R.
1263-4-1, conformément aux dispositions de l’article R. 1263-6-1 du code du travail, concernant :
○ Les salariés détachés par ses soins,
○ Les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la chaîne de sous-
traitance,
○ Ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de France sollicitée
dans le cadre de l’exécution du présent marché par le titulaire ou ses sous-traitants quel que soit leur rang.
● Une copie du document désignant le représentant susmentionné.
Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se conformer
à ces obligations, le maître d’ouvrage, après mise en demeure préalable de se mettre en conformité avec la
réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux torts du titulaire dans les
conditions définies au CCAG.
C/ Obligation d’affichage
Dès la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte à la connaissance des salariés
détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par l’article R. 4534-139 du code du travail, et
tient en bon état de lisibilité, les informations requises par l’article D. 1263-21 du code du travail.
L’affichage doit être traduit dans l’une des langues officielles parlées dans chacun des États d’appartenance
des salariés détachés sur le chantier.
Le titulaire informe sans délai le maître d’ouvrage de cet affichage.
En cas de constat de travail dissimulé et de manquements à l’obligation d’affichage des informations
Consultation n°: STM-2026-ARRACHAGE Page 17 sur 18
concernant les travailleurs détachés, des pénalités s’appliqueront dans les conditions définies à l’article 13.3
du CCAP.
22 - Dérogations
- L'article 3 du CCAP déroge à l'article 5.3 du CCAG - Fournitures Courantes et Services
- L'article 4 du CCAP déroge à l'article 5.2 du CCAG - Fournitures Courantes et Services
- L'article 17.1 du CCAP déroge à l'article 14.1.1 du CCAG - Fournitures Courantes et Services
- L'article 17.1 du CCAP déroge à l'article 14.1.3 du CCAG - Fournitures Courantes et Services
- L'article 17.1 du CCAP déroge à l'article 14.1.2 du CCAG - Fournitures Courantes et Services
- L'article 17.1 du CCAP déroge à l'article 14.1.1 alinéa 2 du CCAG - Fournitures Courantes et Services
- L'article 18 du CCAP déroge à l'article 9 du CCAG - Fournitures Courantes et Services
- L'article 19.1 du CCAP déroge à l'article 42 du CCAG - Fournitures Courantes et Services
- L'article 2 du CCAP déroge à l'article 4.1 du CCAG - Fournitures Courantes et Services
- L'article 6.2 du CCAP déroge à l'article 10.2.4 du CCAG - Fournitures Courantes et Services
Consultation n°: STM-2026-ARRACHAGE Page 18 sur 18
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.