CCAP
26S122_CCAP CommunV.Déf(1).pdf · 9 873 mots · du marché « Accord-cadre pour missions de diagnostic amiante et plomb en bâtiment, infrastructure et génie civil », dossier de consultation officiel.
Acheteur : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS LIEVIN
21, rue Marcel Sembat
62300 – LENS
Site internet : http://www.achatpublic.com
Accord-cadre à bons de commande multi-attributaires
Affaire n°26S122 :
Missions de repérage amiante et plomb pour des opérations de bâtiments,
d’infrastructures et de génie civil.
Appel d'offres ouvert
En application des articles R2124-1, R2124-2 1° et R2161-2 à R2161-5 du code de la commande
publique
Cahier des Clauses Administratives Particulières
(C.C.A.P commun aux 2 lots)
Date limite de remise des offres : 21 octobre 2026 à 12h00
ACCORD CADRE DE PRESTATIONS DE SERVICES
Affaire n° 26S122 - Accord-cadre missions de repérage amiante et plomb pour des opérations de bâtiments, d’infrastructures et
de génie civil - CCAP
Page 1/21
Table des matières
ARTICLE 1 – OBJET DU MARCHE .......................................................................... 4
1-1-Objet du contrat ............................................................................................................................................. 4
ARTICLE 2 –DECOMPOSITION DU CONTRAT ....................................................... 4
2-1- Tranches ......................................................................................................................................................... 4
2-2- Allotissement .................................................................................................................................................. 4
2-3- Forme du contrat :......................................................................................................................................... 4
2.4 – Dématérialisation des échanges pendant l’exécution des prestations ...................................................... 6
ARTICLE 3 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE ............................................ 6
3-1-Pièces contractuelles ....................................................................................................................................... 6
3-2-Protection de la main d'œuvre et clause sociale ........................................................................................... 7
3-2-1-Protection de la main d'œuvre ................................................................................................................... 7
3-2-2 Clause sociale ............................................................................................................................................ 8
3-3-Réparation des dommages ............................................................................................................................. 8
3-4-Assurances ....................................................................................................................................................... 9
3-4-1 Justificatifs des polices d'assurance ........................................................................................................... 9
3-5-Autres obligations ........................................................................................................................................... 9
3-5-1-Obligations relatives à la sous-traitance .................................................................................................... 9
3-5-2-Confidentialité et sécurité........................................................................................................................ 10
3-5-3-Désignation d’un responsable technique ................................................................................................. 12
3-5-4-Réfutation d’un intervenant par la collectivité ........................................................................................ 12
3-5-5-Changement d’intervenant à l’initiative du titulaire ................................................................................ 12
3-5-6-Adoption des mesures nécessaires pour assurer le respect des principes d’égalité, de laïcité et de
neutralité ........................................................................................................................................................... 13
ARTICLE 4- DUREE DU CONTRAT - DELAI D'EXECUTION DES PRESTATIONS
................................................................................................................................. 13
4-1- Durée de l’accord-cadre à bons de commande - Délais d’exécution ....................................................... 13
4-2-Délais de réactivité........................................................................................................................................ 14
4-3-Exécution complémentaire - Modification du contrat ............................................................................... 14
ARTICLE 5 – PRIX ET REGLEMENT ...................................................................... 14
5-1-Contenu des prix ........................................................................................................................................... 14
5-2- Modalités de variation des prix .................................................................................................................. 14
5.3 Présentation des demandes de paiements ................................................................................................... 15
5-4-Avance ........................................................................................................................................................... 16
5-4-1-Avances ................................................................................................................................................... 16
Affaire n° 26S122 - Accord-cadre missions de repérage amiante et plomb pour des opérations de bâtiments, d’infrastructures et
de génie civil - CCAP
Page 2/21
5-5-Modalité de règlement .................................................................................................................................. 16
5-5-1-Régime des paiements ............................................................................................................................. 16
5-5-2-TVA ........................................................................................................................................................ 17
5-6-Echéancier des paiements ............................................................................................................................ 17
5-7- Paiements ..................................................................................................................................................... 17
5-7-1-Délais de paiement .................................................................................................................................. 17
5-7-2-Intérêts moratoires ................................................................................................................................... 17
ARTICLE 6 - DELAIS - PENALITES POUR RETARD ............................................ 18
6-1-Etablissement des documents d'études ....................................................................................................... 18
6-2-Réception des documents d'études .............................................................................................................. 18
6-2-1-Présentation des documents .................................................................................................................... 18
6-2-2-Délais de validation ................................................................................................................................. 18
6-3- Pénalités........................................................................................................................................................ 18
6-3-1- Pénalités pour retard dans les interventions et remise des documents ................................................... 18
6-3-2-Pénalités pour non présence aux convocations........................................................................................ 18
6-3-3-Pénalités pour réfutation d’un intervenant .............................................................................................. 18
6-3-4-Pénalités pour non remise en état des supports prélevés ......................................................................... 19
6-3-5 Pénalités pour manquement aux obligations du droit du travail .............................................................. 19
6-3-6 Pénalités pour non réactivité .................................................................................................................... 19
6-3-7 Pénalités pour non-respect de la clause sociale ....................................................................................... 19
ARTICLE 7 - CONDITIONS D'EXECUTION DES PRESTATIONS ......................... 19
7-1-Lieu d'exécution ............................................................................................................................................ 19
7-2-Interventions du prestataire ........................................................................................................................ 19
7-3-Utilisation des résultats de l'étude ............................................................................................................... 19
7-4-Arrêt de l'exécution des interventions ........................................................................................................ 19
ARTICLE 8 - RESILIATION DU MARCHE .............................................................. 19
ARTICLE 9 – OPERATION DE VERIFICATIONS – DECISIONS APRES
VERIFICATIONS ...................................................................................................... 20
ARTICLE 10 - CLAUSES DIVERSES ...................................................................... 20
10.1 Clause environnementale ............................................................................................................................ 20
ARTICLE 11 - DISPOSITIONS DIVERSES ............................................................. 21
ARTICLE 12 - LITIGES ET DIFFERENDS............................................................... 21
ARTICLE 13 - DEROGATIONS AU CCAG-FCS ..................................................... 21
Affaire n° 26S122 - Accord-cadre missions de repérage amiante et plomb pour des opérations de bâtiments, d’infrastructures et
de génie civil - CCAP
Page 3/21
Article 1 – Objet du marché
1-1-Objet du contrat
La consultation porte sur les prestations suivantes :
Accord cadre pour des missions de repérage amiante et plomb
pour des opérations de bâtiments, d’infrastructures et de génie
civil.
A défaut d'indication du domicile élu par le titulaire ou mandataire à proximité des travaux, les
notifications se rapportant au marché seront valablement faites à l'adresse indiquée à l'acte
d'engagement jusqu'à ce que le titulaire ait fait connaître au maître de l'ouvrage l'adresse du domicile
qu'il aura élu.
Les notifications au titulaire ou mandataire des décisions ou informations du maître de l'ouvrage sont
faites :
• Soit directement au titulaire ou mandataire contre récépissé ;
• Soit par tout autre moyen permettant d'attester la date de réception.
Article 2 –Décomposition du contrat
2-1- Tranches
Il n’est pas prévu de décomposition en tranches.
2-2- Allotissement
L'accord-cadre est composé de deux lots portant sur des prestations reprises à l’article 1 du présent
document définis comme suit :
Lot 01 : Mission de repérage amiante et plomb sur des ouvrages de bâtiments.
Lot 02 : Mission de repérage amiante avant travaux sur des réseaux d’assainissement et ouvrages
enterrés.
2-3- Forme du contrat :
La consultation donnera lieu à la conclusion d’un accord-cadre à bons de commande
multi attributaires, sans minimum avec un maximum, en application de l'article R2162-2 alinéa 2 du
Code de la commande publique dont les prestations seront susceptibles de varier de la manière
suivante :
Première période (1 an) Périodes suivantes (3 ans maxi)
Lots : Montant minimum Montant Montant minimum Montant maximum
maximum
Lot 1 : Mission
de repérage
amiante et plomb 0.00 € H.T. 50 000.00 € H.T. 0.00 € H.T. 150 000.00 € H.T.
sur des ouvrages
de bâtiments.
Lot 2 : Mission
de repérage
amiante avant
travaux sur
réseaux 0.00 € H.T. 50 000.00 € H.T. 0.00 € H.T. 150 000.00 € H.T.
d’assainissement
et ouvrages
enterrés
Affaire n° 26S122 - Accord-cadre missions de repérage amiante et plomb pour des opérations de bâtiments, d’infrastructures et
de génie civil - CCAP
Page 4/21
Le marché pourra être attribué, à 3 (trois) opérateurs économiques maximum sous réserves d’un
nombre suffisant de candidats et d’offres.
En cas de reconduction, les montants ou quantités Mini et Maxi des périodes suivantes reprises au
tableau ci-dessus, représentent le cumul des montants ou quantités des années possibles de
reconduction, dans les conditions fixées à la rubrique "Durée du marché-Délai d'exécution" du présent
document.
Dans l’hypothèse où le montant maximum du marché serait atteint avant le terme d’une période, ceci
entrainerait la reconduction anticipée du marché et le basculement de manière tacite, dans la seconde
année du marché.
Par ailleurs, il est porté à la connaissance des candidats que l’indication d’un montant maximum est
donnée à titre indicatif. Les titulaires du marché ne pourront élever aucune réclamation s’ils n’étaient
pas atteints.
L’exécution se fera au fur et à mesure de l'émission de bons de commande sans négociation ni remise
en concurrence.
Les bons de commande comporteront :
• Nom et adresse du titulaire,
• Numéro et date de l'accord-cadre,
• Numéro et date du bon de commande,
• Lieu d’intervention,
• Adresse de facturation,
• Désignation des prestations,
• Délais maximums de réalisation des prestations,
• Montant total hors taxes de la commande,
• Taux et montant de la TVA,
• Montant total TTC.
La ou les personnes habilitées à signer les bons de commande sont le ou les représentants de
l’acheteur.
L'émission des bons de commande ne peut intervenir que pendant la durée de validité du marché, mais
les prestations et les missions pourront s'exécuter après la fin de la durée de l’accord-cadre pour
permettre la finalisation et le bon contrôle des opérations engagés quel que soit leur durée
Marché multi-attributaires à bons de commande :
L’accord-cadre à bons de commande est attribué à 3 (trois) opérateurs économiques sous réserve
d’un nombre suffisant de candidats et d’offres. Le classement par ordre décroissant de ces derniers
résulte des critères de jugement des offres mentionnés à l’article 6 du règlement de consultation.
Les demandes de devis pour établissement des bons de commande sont systématiquement
adressées au titulaire de l’accord-cadre arrivé en première position du classement des offres
mieux disantes après analyse des offres. Si le titulaire n’est pas en mesure de répondre dans le
délai exigé (indisponibilité) ou s’il est défaillant, la collectivité fera appel au titulaire dont l’offre a été
classée deuxième à l’issue de l’analyse des offres. Il en sera de même jusqu’au 3ème titulaire.
La méthode utilisée est celle dite en cascade.
Indisponibilité :
✓ Le titulaire doit informer l’acheteur par mail de son indisponibilité dans un délai de 2 jours à
compter de la sollicitation. Passé ce délai, l’absence d’information du maitre d’ouvrage sera
considérée comme un manquement.
Affaire n° 26S122 - Accord-cadre missions de repérage amiante et plomb pour des opérations de bâtiments, d’infrastructures et
de génie civil - CCAP
Page 5/21
Défaillance :
La défaillance du candidat sera jugée sur sa réactivité et la qualité du travail.
Dans ce sens, sera considéré comme défaillant, le titulaire qui cumulerait 2 manquements par période
annuelle définis par :
✓ Le retard de plus de 48 heures dans la remise du travail suivant les délais définis au CCTP,
aux rendez-vous ou de la fourniture des devis ;
✓ La non prise en compte des remarques du donneur d’ordre ;
✓ Les reprises des travails jugés irrecevables ;
✓ Non-respect de l’article 4-2 délais de réactivité du présent document,
En cas de défaillance, il se verra exclu de toutes nouvelles commandes pour une période de 6 mois.
Durant ce laps de temps les commandes seront adressées au candidat arrivé en seconde position.
2.4 – Dématérialisation des échanges pendant l’exécution des prestations
Pour les notifications au titulaire de ses décisions ou informations qui font courir un délai, l’acheteur
prévoit d'utiliser la ou les formes suivantes qui permettent d'attester de la date et l'heure de leur
réception :
• Remise contre récépissé daté
• Lettre recommandée avec accusé de réception postal
• Lettre par porteur avec récépissé du titulaire
• Echanges dématérialisés : à l’adresse mail indiqué à l’article C de l’acte d’engagement
Les conditions d'utilisation des moyens dématérialisés ou des supports électroniques sont déterminées
dans les conditions suivantes : Les transmissions d'informations et les envois de documents pourront
se faire par messagerie électronique aux adresses et interlocuteurs à définir au démarrage du marché.
Les notifications sont faites à l’adresse du titulaire mentionnée dans l'acte d'engagement ou, à défaut,
à son siège social.
Toutes les demandes de paiement seront dématérialisées par courriel à destination du maître d’œuvre
pour validation. Une fois validée, le Titulaire déposera sa demande de paiement sur Chorus Pro, et en
informera le maître d’œuvre par courriel. Le Maître d’œuvre apposera alors sur Chorus Pro le certificat
de paiement.
Article 3 - Pièces constitutives du marché
3-1-Pièces contractuelles
Par dérogation à l’article 4.1 du CCAG-FCS, l’accord-cadre sont constitués par les documents
contractuels énumérés ci-dessous, par ordre de priorité décroissant :
• L’Acte d'Engagement (AE) par lot ;
• Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) par lot ;
• Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières commun dont l'exemplaire
conservé par le pouvoir adjudicateur fait seule foi et ses éventuelles annexes ;
• Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) du lot considéré et annexes ;
• Le mémoire technique par lot ;
Les pièces particulières, annexes éventuelles :
• Les bons de commande successifs et ses annexes ;
• Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à la notification du marché ;
• Les modalités spéciales d’intervention du titulaire de chaque mission.
Affaire n° 26S122 - Accord-cadre missions de repérage amiante et plomb pour des opérations de bâtiments, d’infrastructures et
de génie civil - CCAP
Page 6/21
Pièces générales
• Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) des marchés publics de Fournitures
et Services (approuvé par l'arrêté du 30 Mars 2021)
Les documents en vigueur lors de la remise des offres ou en vigueur lors du mois d'établissement des
prix (mois mo ) tel que défini à l'acte d'engagement ;
Pour ce qui est des pièces générales, elles ne sont pas jointes au dossier, le soumissionnaire étant
censé les connaître.
Le Titulaire ne peut se prévaloir, dans l'exercice de sa mission, d'une quelconque ignorance des textes
énumérés ci-dessus, des lois, décrets, arrêtés, règlements, circulaires, de tous les textes administratifs
nationaux ou locaux et, d'une manière générale, de tout texte et de toute la réglementation intéressant
son activité pour l'exécution du présent marché.
Seuls les exemplaires originaux, conservés dans les archives de la Communauté
d’Agglomération de Lens Liévin, font foi en cas de discordance.
Pièces non contractuelles
• Le Devis Quantitatif Estimatif par lot
Par dérogation à l’article 4.2.1 du CCAG-FCS, seules les pièces contractuelles citées ci-dessous seront
transmises au titulaire lors de la notification, les autres pièces emportant contractualisation à la signature
de l’acte d’engagement :
• L’Acte d’Engagement et ses annexes éventuelles par lot
• Le Bordereau de Prix Unitaires par lot
3-2-Protection de la main d'œuvre et clause sociale
3-2-1-Protection de la main d'œuvre
Le titulaire doit remettre à l’acheteur :
• Une attestation sur l'honneur indiquant son intention ou non de faire appel pour l'exécution des
prestations, objet du marché, à des salariés de nationalité étrangère et, dans l'affirmative,
certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité professionnelle en
France.
• Une attestation délivrée par l'administration sociale compétente, établissant que le titulaire est
à jour de ses obligations sociales et fiscales datant de moins de 6 mois.
Conformément à l'article 6 du CCAG-FCS, les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues
par les lois et règlements relatifs à la protection de la main-d’œuvre et aux conditions de travail du pays
où cette main-d’œuvre est employée. Il est également tenu au respect des dispositions des huit
conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas
intégrées dans les lois et règlements du pays où cette main-d’œuvre est employée. Il doit être en mesure
d'en justifier, en cours d'exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur
simple demande du pouvoir adjudicateur.
Conformément à l'article L. 8222-6 du Code du Travail (modifié par l'article 93 de la loi n° 2011-525 du
17 mai 2011 sur le renforcement du dispositif de lutte contre le travail dissimulé), une pénalité sera
appliquée au titulaire ou à ses sous-traitants, s'ils ne s'acquittent pas des formalités mentionnées aux
articles L. 8221-3 à L. 8221-5 du même code.
Le montant de la pénalité sera calculé dans les conditions suivantes : 150 € par jour, par infraction
constatée.
Toutefois, ce montant devra être égal, au plus, à 10 % du montant du contrat, et ne pourra excéder celui
des amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du Code du
Travail.
Si, dans le cadre du dispositif d'alerte, le cocontractant n'a pas donné suite à la mise en demeure de
régulariser sa situation, la pénalité contractuelle sera appliquée ou le contrat rompu sans indemnités,
aux frais et risques du titulaire.
Affaire n° 26S122 - Accord-cadre missions de repérage amiante et plomb pour des opérations de bâtiments, d’infrastructures et
de génie civil - CCAP
Page 7/21
3-2-2 Clause sociale
Clause sociale relative à la promotion de l’égalité hommes-femmes.
Dans le cadre du marché, le titulaire s’engage à mettre en oeuvre des mesures relatives à la promotion
de l’égalité professionnelle durant toute la durée du marché public à travers des actions concrètes.
Cet engagement peut se traduire par la mise en place de plusieurs actions :
- La favorisation de la présence d’hommes ou de femmes dans les secteurs d’activités sous-
représentés,
- La mise en place de formations continues pour lutter contre les stéréotypes de genre et le harcèlement
sexuel ou sexiste,
- La garantie d’une stricte égalité de traitement et de rémunération, à compétence et responsabilités
équivalentes, entre les salariés affectés au marché,
- Pour les entreprises de plus de 50 salariés, les candidats devront transmettre la note globale obtenue
au titre de l’index de l’égalité professionnelle femmes-hommes et le détail des indicateurs qui la
compose, pour l’année en cours. Le titulaire devra quant à lui, transmettre cet élément sur toute la
durée du contrat ainsi que toutes les mesures de correction ou de progression prises afin d’améliorer la
note obtenue.
Cet engagement est une condition obligatoire d’exécution du marché.
Contrôle et évaluation des engagements :
Le titulaire devra fournir, annuellement, à l’acheteur une attestation détaillant les mesures mises en
oeuvre à cette date ainsi qu’un bilan de l’avancement de ces mesures. Ce bilan devra être contresigné
par un représentant du Comité social et économique ou par le membre de l’instance représentative des
salariés en charge des questions relatives à l’égalité femmes-hommes.
A l’initiative de l’acheteur, une réunion portant sur la mise en oeuvre de ces engagements pourra être
organisée au cours de l’exécution du marché.
A la fin du délai d’exécution du présent contrat, le titulaire devra démontrer, par tous moyens, la
réalisation des mesures sur lesquelles il s’est engagé ainsi que les difficultés rencontrées.
En cas de non-respect de ses engagements, le titulaire encourt une pénalité selon l’article 6-3-7 du
présent CCAP.
3-3-Réparation des dommages
Les dommages de toute nature causée au personnel ou aux biens de l’acheteur par le titulaire, du fait
de l'exécution du marché, sont à la charge du titulaire.
Les dommages de toute nature causée au personnel ou aux biens du titulaire par l’acheteur, du fait de
l'exécution du marché, sont à la charge de l’acheteur.
Tant que les fournitures restent la propriété du titulaire, celui-ci est, sauf faute de l’acheteur, seul
responsable des dommages subis par ces fournitures du fait de toute cause autre que l'exposition à la
radioactivité artificielle ou les catastrophes naturelles dûment reconnues. Cette stipulation ne s'applique
pas en cas d'adjonction d'équipements fournis par l’acheteur au matériel du titulaire et causant des
dommages à celui-ci.
Le titulaire garantit l’acheteur contre les sinistres ayant leur origine dans le matériel qu'il fournit ou dans
les agissements de ses préposés et affectant les locaux où ce matériel est exploité, y compris contre le
recours des voisins.
Affaire n° 26S122 - Accord-cadre missions de repérage amiante et plomb pour des opérations de bâtiments, d’infrastructures et
de génie civil - CCAP
Page 8/21
3-4-Assurances
3-4-1 Justificatifs des polices d'assurance
Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité à l'égard de l’acheteur
et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des prestations conformément
à l'article 9 du CCAG FCS.
Il doit justifier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début
d'exécution de celui-ci, qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation
établissant l'étendue de la responsabilité garantie.
À tout moment durant l'exécution du marché le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation,
sur demande de l’acheteur et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.
Le prestataire s'engage à obtenir de ses sous-traitants la justification de souscriptions d'assurances
garantissant leurs responsabilités dans les mêmes conditions que celles précisées ci-dessus.
Le prestataire s'engage à maintenir les assurances requises en état de validité pour la durée de ses
responsabilités.
3-5-Autres obligations
3-5-1-Obligations relatives à la sous-traitance
Le titulaire est habilité à sous-traiter l'exécution de certaines parties du marché, provoquant
obligatoirement le paiement direct de celui-ci pour des prestations supérieures à 600 € TTC.
L'entreprise sous-traitante devra obligatoirement être acceptée et ses conditions de paiement agréées
par le pouvoir adjudicateur.
L'acceptation de l'agrément d'un sous-traitant ainsi que les conditions de paiement correspondantes
sont possibles en cours de marché selon les modalités définies aux articles R2193-1 à R2193-4 du Code
de la Commande Publique et à l'article 3.6 du CCAG FCS.
Conformément aux dispositions relatives à l'auto liquidation de la TVA issues de l'article 283 du Code
général des impôts, le sous-traitant adressera une facture en hors taxe pour les prestations réalisées.
La TVA relative aux prestations sous-traitées quant à elle sera perçue par le fournisseur responsable du
sous-traitant.
Pour chaque sous-traitant présenté pendant l'exécution du marché, le titulaire devra joindre, en sus
du projet d'acte spécial ou de l'avenant :
• Une déclaration du sous-traitant concerné indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup de
l'interdiction découlant de l'article R.2143-6 et suivants du Code de la Commande Publique.
• Une attestation sur l'honneur du sous-traitant indiquant qu'il n'a pas fait l'objet au cours des cinq
dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin N°2 du casier judiciaire pour les
infractions visées aux articles L.8221-1, L.8221-3, L.8221-5, L.8251-1, L.8231-1 et L.8241-1 du
code du travail.
Toute sous-traitance occulte pourra être sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et
risques du titulaire du marché.
Paiement direct des sous-traitants
Conformément à l’article R.2193-10 du CCP, lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal
ou supérieur à 600 euros TTC, le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont
été agréées est payé directement par l’acheteur, pour la partie du marché dont il assure l’exécution.
Affaire n° 26S122 - Accord-cadre missions de repérage amiante et plomb pour des opérations de bâtiments, d’infrastructures et
de génie civil - CCAP
Page 9/21
A cette fin, conformément aux articles R.2193-11 à R2193-16 du CCP, le sous-traitant adressera ses
demandes de paiement :
• Au titulaire du marché, par tout moyen permettant d’en assurer la réception et d’en déterminer
la date, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé ;
• Ainsi qu’au maître d’ouvrage, ou s’il en a été désigné un, au maître d’œuvre de l’opération.
Cette demande de paiement comportera, outre copie des factures adressées au titulaire du
marché, copie du récépissé ou de l’accusé de réception attestant que le titulaire a reçu la
demande, ou de l’avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé.
Le titulaire du marché dispose d’un délai de 15 jours calendaires à compter de la signature du
récépissé ou de l’accusé de réception pour donner son accord ou notifier son refus au sous-traitant,
ainsi qu’au maître d’ouvrage ou, s’il en a été désigné un, au maître d’œuvre de l’opération.
S’il est établi, par la transmission au maître d’ouvrage de l’avis postal attestant que le pli a été refusé
ou n’a pas été réclamé par le titulaire du marché, le maître d’ouvrage adressera sans délai au titulaire
une copie des factures produites par le sous-traitant à l’appui de sa demande de paiement.
En cas d’accord du titulaire sur le montant de la demande de paiement formulée par le sous-traitant, ou
en cas de silence gardé par le titulaire au terme du délai de 15 jours à compter de la date de signature
du récépissé ou de l’accusé réception, ou en cas de silence gardé au terme d’un délai de 15 jours à
compter de l’envoi au titulaire de la demande de paiement du sous-traitant, lorsque le titulaire refuse le
pli ou ne le réclame pas, le maître d’ouvrage procédera au règlement de la facture du sous-traitant.
Conformément aux dispositions relatives à l'autoliquidation de la TVA issues de l'article 283 du Code
général des impôts, le sous-traitant adressera une facture en hors taxe pour les prestations réalisées.
La TVA relative aux prestations sous-traitées quant à elle sera perçue par le fournisseur responsable
du sous-traitant.
L’acheteur informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant.
Conformément à l’article R.2193-16, si le sous-traitant utilise le portail public de facturation CHORUS,
il y dépose sa demande de paiement sans autre formalité. Le titulaire dispose alors de quinze jours à
compter de ce dépôt pour accepter ou refuser la demande de paiement sur ce portail.
3-5-2-Confidentialité et sécurité
3-5-2-1 Obligation de confidentialité
Le titulaire et l’acheteur qui, à l'occasion de l'exécution du marché, ont connaissance d'informations
ou reçoivent communication de documents ou d'éléments de toute nature, signalés comme présentant
un caractère confidentiel et relatifs, notamment, aux moyens à mettre en œuvre pour son exécution, au
fonctionnement des services du titulaire ou du pouvoir adjudicateur, sont tenus de prendre toutes
mesures nécessaires, afin d'éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués
à un tiers qui n'a pas à en connaître l'existence. Une partie ne peut demander la confidentialité
d'informations, de documents ou d'éléments qu'elle a elle-même rendus publics.
Le cas échéant, le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des
mesures de sécurité qui s'imposent à lui pour l'exécution du marché. Il doit s'assurer du respect de ces
obligations par ses sous-traitants.
Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments
déjà accessibles au public, au moment où ils sont portés à la connaissance des parties au marché.
3-5-2-2 Protection des données à caractère personnel
Chaque partie au marché est tenue au respect des règles relatives à la protection des données
nominatives, auxquelles elle a accès pour les besoins de l'exécution du marché.
Chaque partie au marché s’engage à respecter la règlementation en vigueur applicable au traitement
des données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/79 du Parlement
Affaire n° 26S122 - Accord-cadre missions de repérage amiante et plomb pour des opérations de bâtiments, d’infrastructures et
de génie civil - CCAP
Page 10/21
européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018 nommé « le règlement
européen sur la protection des données ».
Dans ce cadre, il incombe au titulaire du marché les obligations suivantes :
• Traiter les données uniquement pour la finalité du marché - Garantir la confidentialité des
données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent marché - Veiller à ce que les
personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel concernant le marché
s’engagent d’une part à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale
appropriée de confidentialité et reçoivent d’autre part la formation nécessaire en matière de
protection des données à caractère personnel - Prendre en compte s’agissant des outils,
produits, applications ou services, les principes de protection des données dès la conception et
de protection des données à défaut.
Le titulaire notifie au pouvoir adjudicateur toute violation de données à caractère personnel dans un
délai maximum de 1 jour après avoir pris connaissance et par courrier avec accusé de réception. Cette
notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre au pouvoir adjudicateur,
si nécessaire, de notifier cette violation à l’autorité de contrôle compétente. Cette notification contient
au moins :
• La description de la nature de la violation de données à caractère personnel y compris, si
possible, les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation et
les catégories et le nombre approximatif d’enregistrements de données à caractère personnel
concernés ;
• Le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d’un autre point de
contact auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être obtenues ;
• La description des mesures prises ou que le pouvoir adjudicateur propose de prendre pour
remédier à la violation des données à caractère personnel, y compris, le cas-échéant, les
mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives.
Si, et dans la mesure où il n’est pas possible de fournir toutes ces informations ne même temps, les
informations peuvent être communiquées de manière échelonnée sans retard indu.
Après accord du pouvoir adjudicateur, le sous-traitant communique, au nom et pour le compte du
responsable de traitement, la violation de données à caractère personnel à la personne concernée
dans les meilleurs délais, lorsque cette violation est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les
droits et libertés d’une personne physique. La communication à la personne concernée décrit, en des
termes clairs et simples, la nature de la violation de données à caractère personnel et contient au
moins les éléments mentionnés ci-dessus concernant la notification.
Le titulaire s’engage à mettre en œuvre les moyens de sécurité nécessaires à la bonne exécution du
marché.
Au terme de la prestation de services relatifs au traitement de ces données, le titulaire s’engage à
détruire toutes les données à caractère personnel (tout format existant informatique ou papier) après
avoir renvoyé toutes les données à caractère personnel au pouvoir adjudicateur. Dans ce cadre, le
titulaire devra par tout moyen transférer les dossiers traités et en cours de traitement au pouvoir
adjudicateur (informatique et papier s’il y a lieu) au terme du marché. Ce renvoi doit s’accompagner
de la destruction de toutes les copies existantes dans le système d’information du titulaire. Une fois
détruites, le titulaire doit justifier par écrit de la destruction.
Dans le cadre du présent marché, le titulaire met à la disposition de la collectivité la documentation
nécessaire pour démontrer le respect de toutes ses obligations. Des audits ou inspections pourront
avoir lieu afin de vérifier le bon traitement des données dans le respect de la règlementation en
vigueur. En cas d'évolution de la législation sur la protection des données à caractère personnel en
cours d'exécution de l'accord-cadre, les modifications éventuelles demandées par le pouvoir
adjudicateur, afin de se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature d'un avenant par
les parties au marché. Pour assurer cette protection, il incombe au pouvoir adjudicateur d'effectuer
les déclarations et d'obtenir les autorisations administratives nécessaires à l'exécution des prestations
prévues par les documents particuliers de l'accord-cadre.
Affaire n° 26S122 - Accord-cadre missions de repérage amiante et plomb pour des opérations de bâtiments, d’infrastructures et
de génie civil - CCAP
Page 11/21
3-5-2-3 Mesures de sécurité
Lorsque les prestations sont à exécuter dans un lieu où des mesures de sécurité s'appliquent,
notamment dans les zones protégées en vertu des dispositions législatives ou réglementaires prises
pour la protection du secret de la défense nationale, ces dispositions particulières doivent être
indiquées par le pouvoir adjudicateur dans les documents de la consultation.
Le titulaire est tenu de les respecter.
Le titulaire ne peut prétendre, de ce chef, ni à prolongation du délai d'exécution, ni à indemnité, ni à
supplément de prix, à moins que les informations ne lui aient été communiquées que postérieurement
au dépôt de son offre et s'il peut établir que les obligations qui lui sont ainsi imposées nécessitent un
délai supplémentaire pour l'exécution des prestations prévues par le marché ou rendent plus difficile
ou plus onéreuse pour lui l'exécution de son contrat.
Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont
applicables et reste responsable du respect de celles-ci.
3-5-3-Désignation d’un responsable technique
Le titulaire désigne un correspondant permanent qu’il portera à la connaissance de l’acheteur par
mention à l’acte d’engagement. Ce correspondant a pour mission de veiller à la bonne exécution des
prestations effectuées dans le cadre du présent marché. Il rend compte régulièrement et/ou à la
demande de la collectivité de la nécessaire coordination pour l’exécution des prestations
En cas de de changement d’interlocuteur unique, le titulaire avisera par courrier l’identité et les
coordonnées du remplaçant désigné à l’acte d’engagement.
3-5-4-Réfutation d’un intervenant par la collectivité
La Communauté d’Agglomération Lens-Liévin se réserve la possibilité, sur justification motivée, de
refuser la poursuite de l’intervention d’un collaborateur du titulaire si les compétences de ce dernier
ne correspondent pas aux niveaux de qualités prévus dans les documents contractuels régissant le
marché.
Dans ce cas, le titulaire devra mettre à disposition de la communauté d’agglomération un nouvel
intervenant d’une compétence conforme aux niveaux de qualité prévus dans les documents
contractuels régissant le présent marché. Ce remplacement devra être effectif dans un délai maximum
de 5 jours ouvrés à compter de la notification écrite adressée au titulaire.
Si le titulaire était dans l’incapacité de présenter un intervenant de profil adapté et si cette incapacité
entraînait un retard dans la reprise de la prestation, une pénalité sera appliquée selon les conditions
fixées par l’article 6-3-5 du présent cahier des clauses administratives particulières.
3-5-5-Changement d’intervenant à l’initiative du titulaire
En cas de modification de son équipe, le titulaire doit en aviser la communauté d’agglomération au
moins 10 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification. Il communique les motifs de ces
modifications ainsi que les profils et compétences de l’équipe et/ou nouvelle organisation, et prend
toutes les dispositions nécessaires pour que la bonne exécution du marché ne s’en trouve pas
compromise.
Le titulaire ne pourra changer d’intervenant qu’avec l’accord de la collectivité. Le remplaçant proposé
doit avoir une compétence et une expérience au moins équivalentes à celles de l’intervenant qu’il
remplace et dans tous les cas conformes au niveau de qualité exigé pour l’exécution des prestations
du marché.
Le remplaçant est considéré comme accepté si la collectivité ne le récuse pas dans un délai
correspondant aux 10 premiers jours de prestations effectives réalisées par ce même remplaçant. Si
la collectivité récuse le remplaçant, le titulaire dispose d’un délai de 5 jours ouvrés pour désigner un
autre remplaçant et en informer la communauté d’agglomération.
Affaire n° 26S122 - Accord-cadre missions de repérage amiante et plomb pour des opérations de bâtiments, d’infrastructures et
de génie civil - CCAP
Page 12/21
A défaut de désignation, ou si ce remplaçant est récusé dans le délai indiqué ci-dessus, le
marché pourra être résilié dans les conditions prévues au présent document.
En définitive, il appartient notamment au titulaire de maintenir, pendant toute la durée du marché et
sans interruption, un niveau constant de compétence des intervenants et de qualité des prestations,
conformément aux niveaux de qualité prévus dans les documents contractuels régissant le présent
marché.
De même, la communauté d’agglomération se réserve le droit de refuser une prestation qui se
révèlerait non conforme à l’exécution des prestations attendues par l’objet du marché.
3-5-6-Adoption des mesures nécessaires pour assurer le respect des principes
d’égalité, de laïcité et de neutralité
Le marché confie au titulaire l’exécution de tout ou partie d’un service public, par conséquent,
conformément à la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la république,
le titulaire doit prendre les mesures nécessaires permettant :
• D’assurer l’égalité des usagers vis-à-vis du service public ;
• De respecter les principes de laïcité et de neutralité dans le cadre de l’exécution de ce service.
Lorsqu'ils participent à l'exécution du service public objet du présent Marché, le Titulaire veille à ce que
ses salariés ou toutes autres personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir
de direction :
• S’abstiennent de manifester leurs opinions politiques ou religieuses ;
• Traitent de façon égale toutes les personnes, en particulier les usagers du service ;
• Respectent la liberté de conscience et la dignité de ces personnes.
Le Titulaire indique au Maître d’Ouvrage les mesures qu’il met en œuvre afin :
• D’informer les personnes susvisées de leurs obligations ;
• De remédier aux éventuels manquements.
Article 4- Durée du contrat - Délai d'exécution des prestations
4-1- Durée de l’accord-cadre à bons de commande - Délais d’exécution
Le marché est un accord-cadre à bons de commande multi-attributaires, sans minimum et avec
maximum, passé pour une période d’un an à compter du 1er janvier 2027 ou au plus tard à compter de
la date de réception par le titulaire de la notification, si celle-ci est postérieure, pour se terminer le 31
décembre 2027.
Le marché est reconductible de manière tacite, 3 fois, pour une période de 1 an, soit une durée
maximale de 4 ans.
Le titulaire ne peut refuser la reconduction conformément aux dispositions de l’article R2112-4 du Code
de la Commande Publique.
Néanmoins, la personne publique se réserve le droit de ne pas reconduire le marché à sa date
d’échéance par l’envoi d’un courrier en recommandé au titulaire dans un délai de 3 mois précédant la
fin du marché.
Dans l’hypothèse où le montant maximum du marché serait atteint avant le terme d’une période, ceci
entrainerait la reconduction anticipée du marché et le basculement de manière tacite, dans la seconde
année du marché.
La durée de validité du marché est la période à l'intérieur de laquelle les bons de commande peuvent
être émis.
Le délai d'exécution des prestations est fixé dans chaque bon de commande ainsi que dans les clauses
du CCTP. Les prestations nécessitant une réactivité seront déclenchées par mail et régularisée par bon
de commande.
Affaire n° 26S122 - Accord-cadre missions de repérage amiante et plomb pour des opérations de bâtiments, d’infrastructures et
de génie civil - CCAP
Page 13/21
Les prestations pourront s’exécuter au-delà de la durée de l’accord cadre pour permettre d’achever les
missions engagées.
4-2-Délais de réactivité
Pour les prestations nécessitant une réactivité, rendu nécessaire suite à des aléas ou suspicion de
découverte de produit contenant de l’amiante sur un chantier, le titulaire sera sollicité pour une
programmation de visite sur les lieux.
Les délais des missions à caractere d’urgence sont indiqués aux articles VI.5 du CCTP du lot 1 et VII.8
du CCTP du lot 2.
La prestation sera déclenchée par mail et un bon de commande de régularisation sera notifié sous 5
jours ouvrés à compter de la réception du devis du prestataire.
4-3-Exécution complémentaire - Modification du contrat
L'accord-cadre prévoit que le contrat puisse être modifié, conformément à l'article R2194-1 du Code de
la commande publique.
Article 5 – Prix et règlement
5-1-Contenu des prix
Les prix du marché sont des prix unitaires. Les prestations faisant l’objet de l’accord-cadre à bons de
commande, seront réglées par application aux quantités réellement exécutées des prix unitaires dont
le libellé est donné dans le bordereau des prix (BPU).
Les prix sont réputés tenir compte des contraintes particulières reprises au CCTP.
Conformément à l’article 10.1.3 du CCAG FCS, les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales
ou autres, frappant obligatoirement les prestations, les frais afférents au conditionnement, au stockage,
à l'emballage, à l'assurance et au transport jusqu’au lieu de livraison ou d'installation et assurer au
titulaire une marge pour risques et bénéfice.
En complément de l’article 10.1 du CCAG-FCS, les prix sont par ailleurs réputés comprendre les frais
suivants :
• les frais de déplacement et la participation aux réunions dans les bureaux du maître d’ouvrage
ou sur les zones de chantier définies lors de la commande
• les frais de reproduction des documents à remettre
• les frais engendrés par la réalisation des missions à l’avancement des chantiers en plusieurs
phases et d’exécution impliquées pour d’éventuelles interruptions de délais
• liés au contexte sanitaire
Les prestations sont à exécuter toute l’année et le prestataire devra être entièrement disponible pendant
toute cette période pour exécuter ses missions aux dates, aux endroits et dans les délais qui lui seront
prescrits dans les bons de commande en tenant compte, pour les prestations à réaliser sur site :
a) des travaux en cours dans l’édifice ou sur ses abords,
b) des intempéries courantes.
En cas d’empêchement manifeste d’exécution pour causes d’intempéries, le prestataire établira un
décompte des jours au cours desquelles le travail a été effectivement arrêté du fait des intempéries
lesquelles seront prises en compte pour la prolongation du délai d’exécution.
5-2- Modalités de variation des prix
Les prix du marché sont révisables par application d'une formule représentative de l'évolution du coût
des prestations.
Ils sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois la date de remise des offres.
Ce mois est appelé "Mois zéro" (Mo).
Affaire n° 26S122 - Accord-cadre missions de repérage amiante et plomb pour des opérations de bâtiments, d’infrastructures et
de génie civil - CCAP
Page 14/21
Les prix de base sont révisés, en hausse comme en baisse, par application du coefficient de révision
obtenu par la formule suivante pour les 2 lots :
P(n) = P(o) [ 0,15 + 0,85 x ING(n)/ING(o) ]
dans laquelle :
- P(n) est le prix révisé ;
- P(o) est le prix initial réputé établi sur la base des conditions économiques du mois zéro.
Les index utilisés sont les suivants :
ING : Ingénierie
Les index sont publiés sur le site de l'INSEE et du moniteur des travaux publics.
Le coefficient de révision [ 0,15 + 0,85 x ING(n)/ING(o) ] comporte trois décimales et est arrondi au
millième supérieur.
Le prix unitaire comporte aux plus deux décimales après la virgule et est arrondi en conséquence
(3ème décimale < à 5 = montant de la 2ème décimale ;
3ème décimale > à 5 = 2ème décimale +1)
Le calcul du coefficient de révision sera effectué lors du renouvellement du marché avec le
dernier Index connu.
Les prix sont réputés fermes pendant douze mois après la date de renouvèlement.
La révision donne lieu à l’établissement d’un nouveau bordereau de prix unitaires dans lequel apparaît
les prix révisés.
5.3 Présentation des demandes de paiements
Lorsque le titulaire remet au pouvoir adjudicateur une demande de paiement, il y joint les pièces
nécessaires à la justification du paiement.
Les demandes de paiement sont datées et comportent, outre les mentions légales, les indications
suivantes :
• Le numéro et la date du marché et de chaque avenant, ainsi que le cas échéant la date et le
numéro du bon de commande ;
• Les noms, n° Siret et adresse du créancier ;
• Le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé à l'acte d'engagement ;
• Les livraisons effectuées et les prestations exécutées ;
• La date de livraison ou d'exécution des prestations ;
• Le montant HT des prestations exécutées, éventuellement ajusté ou remis à jour et diminué
des réfactions fixées conformément aux dispositions de l'article 30.3 du CCAG-FCS ;
• Le taux et le montant de la TVA et les taxes parafiscales le cas échéant ;
• Le montant total des prestations ;
• Les indemnités, primes, et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément
aux stipulations du marché ;
• En cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations
effectuées par l'opérateur économique ;
• En cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant
total HT, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et TTC.
Envoi électronique
Conformément à la loi du 3 janvier 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et à
l'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique, la
demande de paiement doit être envoyée par voie électronique sur le portail Chorus Pro à l'adresse
suivante :
https://chorus-pro.gouv.fr
Affaire n° 26S122 - Accord-cadre missions de repérage amiante et plomb pour des opérations de bâtiments, d’infrastructures et
de génie civil - CCAP
Page 15/21
Il est à noter que si le titulaire n’envoie pas sa facture sur la plateforme électronique CHORUS
conformément à la règlementation ci-dessus mentionnée, il ne pourra prétendre à l’obtention des
intérêts moratoires mentionnés à l’article 5-7-2 du présent document dans le cas d’un retard dans les
délais de paiement.
Chaque facture déposée sur la plateforme CHORUS devra comporter à minima le numéro de marché
ainsi que le numéro d’engagement si celui-ci est communiqué afin de faciliter le traitement de la facture
par le pouvoir adjudicateur
5-4-Avance
5-4-1-Avances
Il est fait application de l’option B conformément à l’article B11.1 du CCAG FCS.
Sauf renoncement du titulaire porté à l'acte d'engagement, le versement d'une avance prévue dans les
cas et selon les modalités stipulées ci-après, sera effectué si le montant du bon de commande est
supérieur à 50 000,00 € hors taxes et si le délai d'exécution est supérieur à deux mois.
Cette avance n’est due au titulaire du marché que sur la part du marché qui ne fait pas l’objet de sous
traitance.
Le délai de paiement de cette avance court à partir de la notification de l'acte qui emporte le
commencement de l'exécution du bon de commande si un tel acte est prévu.
L'avance ne pourra être versée qu'après constitution de la garantie à première demande prévue à
l’article R2391-25 du Code de la commande publique Cette garantie à première demande pourra être
remplacée par une caution personnelle et solidaire.
Le montant de l'avance est déterminé par application des articles R2191-3 à R2191-10 du Code de la
commande publique.
Le montant de l'avance est déterminé par application des articles R.2191-3 à R.2191-10 du Code de la
Commande Publique. Elle est égale à 5,00% du montant initial TTC du bon de commande, si le délai
d'exécution du bon de commande ou du marché subséquent n'excède pas 12 mois. Si cette durée est
supérieure à 12 mois, l'avance est égale à 5,00% d'une somme égale à 12 fois le montant initial du bon
de commande ou du marché subséquent divisé par la durée du marché exprimée en mois.
L'avance sera remboursée en une seule fois lorsque le seuil de 65,00% est atteint, dans les conditions
prévues aux articles R2191-11 à R2191-12 du Code de la Commande Publique
Lorsque le titulaire du marché public ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite ou
moyenne entreprise mentionnée à l’article R. 2151-13 du Code de la Commande Publique, le taux
minimal de l’avance est porté à 10%, pour les marchés publics passés par les collectivités territoriales,
dont les dépenses réelles de fonctionnement constatées au titre de l’avant-dernier exercice clos sont
supérieures à 60 millions d’euros (Cf. décret 2019-1344 du 12/12/19).
Cette avance n’est due au titulaire du marché que sur la part du marché qui ne fait pas l’objet de sous-
traitance. Une avance peut être versée, sur leur demande aux sous-traitants bénéficiaires du paiement
direct lorsque le montant de leurs prestations pour le marché considéré est au moins égal au seuil fixé
par le Code de la Commande Publique pour le versement de l’avance.
5-5-Modalité de règlement
5-5-1-Régime des paiements
Les prestations font l'objet de paiements d'acomptes, paiements partiels non définitifs, après
constatation du service fait dans les conditions prévues par les articles R2191-20 à R2191-22 du Code
de la Commande Publique. Le caractère définitif des paiements interviendra au moment du solde du
marché.
Affaire n° 26S122 - Accord-cadre missions de repérage amiante et plomb pour des opérations de bâtiments, d’infrastructures et
de génie civil - CCAP
Page 16/21
5-5-2-TVA
Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de l'article 269
du code général des impôts.
5-6-Echéancier des paiements
Lorsque le délai global est inférieur à 3 mois le paiement est fait en une seule fois à la livraison de la
prestation.
Lorsque le délai global est supérieur ou égal à 3 mois le paiement sera fait par acomptes mensuels et
solde final selon les conditions, dates et montants précisés par avance dans le bon de commande, en
fonction des prestations réellement réalisées.
5-7- Paiements
5-7-1-Délais de paiement
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s), seront payées
dans un délai global de 30 jours.
Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours selon les dispositions de l'article R2192-12 du
Code de la commande publique.
Point de départ du délai de paiement
Dès le dépôt sur la plateforme CHORUS.
Cas de sous traitance :
En cas de sous-traitance, le titulaire du présent marché s'engage à traiter et transmettre les
demandes de paiement du ou des sous-traitants ou à notifier son refus à la collectivité et au sous-
traitant concerné dans les 15 jours conformément aux dispositions des articles R2193-11 à R2193-14
du Code de la commande publique.
Pour les sous-traitants, le point de départ du délai global de paiement est conditionné par la date la
plus proche selon la situation constatée :
• À compter de la date de réception de l'accord total ou partiel du titulaire du marché dans la
période de quinze jours ou à défaut
• À l'expiration du délai de quinze jours de la réception de la demande par le titulaire si celui-ci
ne s'est pas prononcé sur celle-ci
• Ou encore dès que la collectivité reçoit du sous-traitant l'avis postal attestant que le pli a été
refusée ou n'a pas été réclamé par le titulaire du marché.
Le paiement s'effectuera suivant les règles de la comptabilité publique selon la réglementation en
vigueur.
5-7-2-Intérêts moratoires
Le défaut de paiement dans les délais prévus selon les dispositions de l'article R2192-12 du Code des
marchés publics fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du
titulaire ou du sous-traitant payé directement.
Pour le calcul et le versement d'éventuels intérêts moratoires, il sera fait application des dispositions du
Titre IV de la Loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la
législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière ainsi que du décret
2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la
commande publique.
Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement
appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente
effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts
moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points.
Affaire n° 26S122 - Accord-cadre missions de repérage amiante et plomb pour des opérations de bâtiments, d’infrastructures et
de génie civil - CCAP
Page 17/21
Article 6 - Délais - Pénalités pour retard
6-1-Etablissement des documents d'études
Les délais sont fixés et détaillés dans chaque bon de commande transmis par voie électronique ou
postale.
Sauf contestation ou négociation entre les parties, le délai commence le lendemain de la réception du
bon de commande ou à la date précisée sur ce bon de commande.
Le titulaire accusera réception de la notification du bon de commande par voie électronique.
En cas de prestations multiples sur un même bon de commande, les délais pourront être scindés par
prestations.
L’élément déclenchant le délai de la prestation suivante est alors l’acceptation de la prestation
précédente sauf indication contraire au bon de commande ou précisé par mail.
Plusieurs tâches indépendantes pourront être commandées simultanément.
Chaque bon de commande détaille le délai de chaque élément de prestations. Ce délai est établi en
concertation entre le prestataire et le représentant de l’acheteur.
6-2-Réception des documents d'études
6-2-1-Présentation des documents
Le Cahier des Clauses Techniques particulières fixe les conditions et la constitution des documents à
remettre.
Les documents seront transmis par voie dématérialisée.
6-2-2-Délais de validation
Les opérations de validation, ajournement ou rejet sont opérés par l’agent de la collectivité en charge
du dossier suivant les délais indiqués à l’article 29 du CCAG FCS à réception des documents.
6-3- Pénalités
Par dérogation à l'article 14.1.2 du CCAG FCS, le montant total des pénalités ne peut excéder 15% du
montant total hors taxes du bon de commande.
Par dérogation à l'article 14.1.3 du CCAG FCS, le titulaire du marché n’est pas exonéré des pénalités
dont le montant total ne dépasse pas 1000 € pour le bon de commande considéré.
6-3-1- Pénalités pour retard dans les interventions et remise des documents
En cas de retard dans la présentation et transmission des documents énoncés au CCTP, l’entreprise
subit sur ses créances des pénalités.
Par dérogation à l'article 14.1 du CCAG FCS, lorsque le délai contractuel est dépassé, le titulaire
encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité journalière de retard de 50 € par jour calendaire
de retard. Cette pénalité est appliquée sur simple constatation sans mise en demeure préalable.
6-3-2-Pénalités pour non présence aux convocations
Le titulaire qui n'assistera pas ou qui ne sera pas représenté par une personne habilitée à prendre toutes
les décisions en ses lieux et place, subira une pénalité de 50 € par absence constatée à ces réunions.
Cette pénalité est appliquée sur simple constatation, sans mise en demeure préalable.
Toute absence non excusée ou justifiée entrainera l'application des pénalités. Seul le représentant de
la maitrise d'ouvrage pourra accepter les justifications des absences.
La personne présente aux réunions devra être habilitée et compétente.
6-3-3-Pénalités pour réfutation d’un intervenant
Si le titulaire est dans l’incapacité de présenter un intervenant de profil adapté et si cette incapacité
entrainait un retard dans la remise des prestations, une pénalité forfaitaire de 200 € sera appliquée.
Affaire n° 26S122 - Accord-cadre missions de repérage amiante et plomb pour des opérations de bâtiments, d’infrastructures et
de génie civil - CCAP
Page 18/21
6-3-4-Pénalités pour non remise en état des supports prélevés
Le titulaire subira une pénalité forfaitaire de 150 € par intervention en cas de non remise en état du
support prélevé.
6-3-5 Pénalités pour manquement aux obligations du droit du travail
Le titulaire doit respecter les stipulations du code du travail (CT) telles que mentionnées aux articles L.
8221-3 à L. 8221-5 CT concernant les formalités lui incombant, relatifs à la déclaration de l'activité de
l'entreprise et la déclaration des salariés de l'entreprise.
Conformément aux dispositions de l'article L. 8222-6 CT, en cas de violation des obligations prévues
aux articles L. 8221-3 à L. 8221-5 CT, le titulaire encoure une pénalité égale à 10 % du montant du bon
de commande, dans la limite du montant des amendes encourues en application des articles L.8224-1,
L.8224-2 et L.8224-5 CT.
6-3-6 Pénalités pour non réactivité
En cas de retard dans la présentation et transmission des documents énoncés à l’article 4.2 de ce
présent CCAP, l’entreprise subit sur ses créances des pénalités.
Par dérogation à l'article 14.1 du CCAG FCS, lorsque le délai contractuel est dépassé, le titulaire
encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité journalière de retard de 100 € par jour calendaire
de retard. Cette pénalité est appliquée sur simple constatation sans mise en demeure préalable.
6-3-7 Pénalités pour non-respect de la clause sociale
En cas de non-respect de ses engagements, le titulaire encourt une pénalité :
Non-remise d’une attestation : 200 € par attestation
Article 7 - Conditions d'exécution des prestations
7-1-Lieu d'exécution
Les lieux d'exécution des prestations seront indiqués dans les documents de chaque bon de commande.
7-2-Interventions du prestataire
Le Cahier des Clauses Techniques Particulières, les bons de commandes fixent les conditions
d'interventions exécution des prestations ainsi que les missions de conseils en fonction des opérations
distinctes.
7-3-Utilisation des résultats de l'étude
Le titulaire accorde à l’acheteur les droits nécessaires pour utiliser ou faire utiliser les résultats, en l’état
ou modifiés, de façon permanente ou temporaire, en tout ou partie, par tout moyen et sous toutes
formes, pour les besoins et finalités d’utilisation exprimés dans les documents et en toute hypothèse
pour les besoins d’utilisation découlant de l’objet des prestations commandées dans le cadre du marché.
7-4-Arrêt de l'exécution des interventions
Conformément à l'article 22 du CCAG FCS, l’acheteur se réserve la possibilité d'arrêter l'exécution
des interventions qui font l'objet du présent marché à l'issue de chacune des prestations techniques.
La décision d'arrêter l'exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité.
Article 8 - Résiliation du marché
Affaire n° 26S122 - Accord-cadre missions de repérage amiante et plomb pour des opérations de bâtiments, d’infrastructures et
de génie civil - CCAP
Page 19/21
Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché, aux torts du cocontractant en cas d'inexactitude des
renseignements prévus à l'article R2143-6 et suivants du Code de la commande publique et selon les
dispositions des articles 38 à 45 du CCAG FCS.
Article 9 – Opération de vérifications – décisions après vérifications
Suite aux vérifications, les décisions d'admission, de réfaction, d'ajournement ou de rejet sont prises
par l'agent de la collectivité en charge du dossier ou le représentant de l’acheteur.
La validation des prestations intermédiaires éventuelles sera réalisée par l'agent de la collectivité en
charge du dossier par mail.
La validation de la dernière prestation du bon de commande sera réalisée par l'agent de la collectivité
en charge du dossier ou du représentant de l’acheteur par le biais de la fiche de fin d’intervention en
annexe 1 du CCTP
Dans le silence du maître d'ouvrage dans un délai de 8 semaines, à compter de la date de réception de
ce document final, les prestations sont considérées comme acceptées.
Article 10 - Clauses diverses
Les stipulations de l'article 3.5 du CCAG FCS s’appliquent.
Le membre du groupement d’opérateurs économiques, désigné dans le marché comme mandataire,
représente l’ensemble des membres du groupement, vis-à-vis de l’acheteur, pour l’exécution du
marché.
En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, si les documents particuliers du marché le
prévoient, de chacun des autres membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-
ci à l’égard de l’acheteur jusqu’à la date à laquelle ses obligations prennent fin.
En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financièrement pour
la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance des autres membres du groupement.
En cas de défaillance du mandataire du groupement, les membres du groupement sont tenus de lui
désigner un remplaçant. A défaut, et à l’issue d’un délai de huit jours à compter de la notification de la
mise en demeure par l’acheteur d’y procéder, le cocontractant exécutant la part financière la plus
importante restant à réaliser à la date de cette modification devient le nouveau mandataire du
groupement.
10.1 Clause environnementale
Dans le cadre de l’exécution des prestations, le titulaire s’engage à intégrer les enjeux de
développement durable et de protection de l’environnement dans l’ensemble de ses missions.
À ce titre, il veille notamment à :
• Privilégier, pour ses propres déplacements liés à l’exécution du marché, des modes de
transport à faible impact environnemental (transports en commun, covoiturage, véhicules
propres, etc.) et optimiser ses déplacements sur le territoire ;
• Intégrer, lorsque cela est pertinent, des observations ou recommandations à caractère
environnemental dans les documents émis dans le cadre de ce marché ;
• Promouvoir, dans le cadre de ses missions, la prise en compte des risques
environnementaux liés aux chantiers (pollutions, nuisances, gestion des déchets,
préservation des milieux) ;
• Le titulaire est invité à proposer toute mesure complémentaire permettant d’améliorer la
performance environnementale des opérations suivies, dans le respect de son rôle et des
missions qui lui sont confiées.
Affaire n° 26S122 - Accord-cadre missions de repérage amiante et plomb pour des opérations de bâtiments, d’infrastructures et
de génie civil - CCAP
Page 20/21
Article 11 - Dispositions diverses
Les conditions d'utilisation des moyens dématérialisés ou des supports électroniques sont
déterminées dans les conditions suivantes : les transmissions d'informations et les envois de
documents pourront se faire par messagerie électronique aux adresses et interlocuteurs à définir au
démarrage du marché.
Article 12 - Litiges et différends
Les différends et litiges se règlent selon les dispositions de l'article 46 du CCAG-FCS. En cas de litige
résultant de l'application des clauses du présent CCAP, le tribunal compétent est le tribunal
administratif dont relève le pouvoir adjudicateur.
En cas de litige, les coordonnées du service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
concernant l’introduction des recours et de l’instance chargée des procédures de recours sont les
suivantes :
Tribunal Administratif de Lille
Tél. : 03 59 54 23 42
Email : greffe.ta-lille@juradm.fr
Les coordonnées de l’instance chargée des procédures de médiation sont les suivantes :
Tribunal Administratif de Lille
Tél. : 03 59 54 23 42
Email : greffe.ta-lille@juradm.fr
Le Tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr
Article 13 - Dérogations au CCAG-FCS
Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-après du Cahier des Clauses Administratives
Particulières sont apportées aux articles suivants du CCAG-FCS (Arrêté du 30 mars 2021) ;
L'article 3-1 du CCAP déroge à l’article 4.1 et 4.2.1 du CCAG-FCS
L'article 6-3- du CCAP déroge aux l’articles 14.1.2 et 14.1.3 du CCAG-FCS
Les articles 6-3-1 et 6-3-6 du CCAP dérogent à l’article 14.1.1 du CCAG-FCS
_______________________________________________________________________________
Affaire n° 26S122 - Accord-cadre missions de repérage amiante et plomb pour des opérations de bâtiments, d’infrastructures et
de génie civil - CCAP
Page 21/21
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.