CCTP
260202006_CCTP_TMEP.pdf · 33 188 mots · du marché « Accord-cadre pour les études, travaux, maintenance et gestion des installations d'éclairage public des collectivités… », dossier de consultation officiel.
de Personne publique contractante
SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ÉNERGIE 35
Village des Collectivités d’Ille-et-Vilaine
1 avenue de Tizé – CS 43603
35236 THORIGNÉ-FOUILLARD Cédex
Tél : 02 99 23 15 55 – Fax : 02 99 23 18 72 –
sde35@sde35.fr
Article 1.
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX
Appel d’Offres Ouvert
Accord-cadre à bons de commande
passé en application des articles Études, travaux, maintenance et gestion
R2124-1, R2124-2 et R2161-2 à patrimoniale des installations d’éclairage
R2161-5 du Code de la
commande publique public
Cahier des clauses techniques particulières
CCTP
Vu et accepté sans modification
A ...................................................................................
Le .................................................................................
Signature du candidat :
CCTP – Marché d’études, travaux, maintenance et gestion patrimoniale d’éclairage public 1 / 68
Sommaire
Article 1 - Objet du marché ......................................................................................................... 5
Article 2 - Contexte du marché .................................................................................................... 5
2.1 - Évolution de la stratégie de maintenance .................................................................................... 5
2.2 - Allotissement du marché ............................................................................................................ 6
2.1 - Plan d’action du SDE35 pour la rénovation du parc en gestion ..................................................... 6
2.2 - Modernisation et transition technologique.................................................................................. 6
2.3 - Engagement en faveur de l'économie circulaire ........................................................................... 6
2.4 - Communication .......................................................................................................................... 7
2.5 - Attentes vis-à-vis des candidats ................................................................................................... 7
Article 3 - Marché de fourniture du matériel d’éclairage public ................................................... 7
3.1 - Contenu du marché de fourniture ............................................................................................... 7
3.2 - Cas des SAV ................................................................................................................................ 7
3.3 - Gestion du suivi du matériel en stock .......................................................................................... 8
3.4 - Cas des matériels déposés et mis à disposition dans le cadre de l'Appel à Manifestation d'Intérêt
MATEUS (Mâts et Équipements Urbains de Seconde Vie) .................................................................... 9
Article 4 - Domaines d’intervention........................................................................................... 10
4.1 - Les installations concernées ...................................................................................................... 10
4.2 - Les installations non concernées ............................................................................................... 11
4.3 - Les installations gérées par ENEDIS............................................................................................ 12
Article 5 - Les études ............................................................................................................... 12
5.1 - Dispositions générales applicables à toutes les études ............................................................... 12
5.1.1 - Objet de la prestation études _____________________________________________________________ 12
5.1.2 - Responsabilité du titulaire, devoir de conseil et maîtrise des coûts _______________________________ 12
5.1.3 - Champ d'application des études __________________________________________________________ 13
5.1.4 - Limites de prestation ___________________________________________________________________ 13
5.1.5 - Normes et réglementations ______________________________________________________________ 13
5.1.6 - Commande des études __________________________________________________________________ 13
5.1.7 - Collecte des données et investigations _____________________________________________________ 14
5.1.8 - Études photométriques _________________________________________________________________ 14
5.1.9 - Conventions et autorisations administratives ________________________________________________ 15
5.1.10 - Etudes d’armoires _____________________________________________________________________ 16
5.1.11 - Reprises d'études _____________________________________________________________________ 16
5.1.12 - Données cartographiques _______________________________________________________________ 17
5.1.13 - Prestations spécifiques aux études concernant les kits rétrofit LED______________________________ 17
5.1.14 - Prestations spécifiques aux investigations sur site des installations _____________________________ 18
5.2 - Étude simplifiée d'un projet d'éclairage public ........................................................................... 19
5.2.1 - Définition et périmètre __________________________________________________________________ 19
5.2.2 - Contenu du dossier d'étude simplifiée ______________________________________________________ 19
5.2.3 - Procédure d'approbation ________________________________________________________________ 20
5.2.4 - Livrables de l'étude simplifiée ____________________________________________________________ 20
5.3 - Étude détaillée d'un projet d'éclairage public ............................................................................ 20
5.3.1 - Définition et périmètre __________________________________________________________________ 20
5.3.2 - Contenu du dossier d'étude détaillée ______________________________________________________ 21
CCTP – Marché d’études, travaux, maintenance et gestion patrimoniale d’éclairage public 2 / 68
5.3.3 - Procédure d'approbation ________________________________________________________________ 21
5.3.4 - Livrables de l'étude détaillée _____________________________________________________________ 21
5.4 - Étude détaillée d'une phase 2 de lotissement ............................................................................ 22
5.4.1 - Définition et périmètre __________________________________________________________________ 22
5.4.2 - Contenu du dossier d’étude ______________________________________________________________ 22
5.4.3 - Procédure d'approbation ________________________________________________________________ 22
5.4.4 - Livrables de l'étude détaillée phase 2 de Lotissement _________________________________________ 23
5.5 - Étude détaillée d'un projet d'éclairage sportif............................................................................ 23
5.5.1 - Définition et périmètre __________________________________________________________________ 23
5.5.2 - Collecte des données et coordination ______________________________________________________ 23
5.5.3 - Étude géotechnique ____________________________________________________________________ 24
5.5.4 - Étude béton armé et ferraillage ___________________________________________________________ 24
5.5.5 - Contenu du dossier d'étude ______________________________________________________________ 25
5.5.6 - Procédure d'approbation ________________________________________________________________ 25
5.5.7 - Livrables de l'étude détaillée d’éclairage sportif ______________________________________________ 25
5.5.1 - Dispositions complémentaires de « reprises structurelles » des supports sportifs ___________________ 26
Article 6 - Les travaux ............................................................................................................. 27
6.1 - Etendue de la prestation de travaux .......................................................................................... 27
6.1.1 - Nature des prestations __________________________________________________________________ 27
6.1.2 - Normes et Réglementations ______________________________________________________________ 27
6.1.3 - Commande des travaux par le SDE35 ______________________________________________________ 27
6.2 - Opérations préalables aux travaux ............................................................................................ 28
6.2.1 - Commande du matériel d’éclairage ________________________________________________________ 28
6.2.2 - Autorisations administratives _____________________________________________________________ 28
6.2.3 - Planification des travaux _________________________________________________________________ 29
6.3 - Prestations attendues au démarrage des travaux ...................................................................... 29
6.3.1 - Démarrage de chantier __________________________________________________________________ 29
6.3.2 - Panneau d’information du chantier ________________________________________________________ 29
6.4 - Prescriptions techniques de réalisation des travaux ................................................................... 30
6.4.1 - Forfaits de travaux _____________________________________________________________________ 30
6.4.2 - Réunion de chantier ____________________________________________________________________ 30
6.4.3 - Journal de chantier _____________________________________________________________________ 30
6.4.4 - Nettoyage des voies empruntées __________________________________________________________ 31
6.4.5 - Prescriptions relatives à la signalisation du chantier ___________________________________________ 31
6.4.6 - Sécurité du personnel de chantier et Signalisation ____________________________________________ 31
6.4.7 - Terrassement, remblaiement et réfections définitives _________________________________________ 32
6.4.8 - Caractéristiques et mise en œuvre des fourreaux _____________________________________________ 34
6.4.9 - Massifs _______________________________________________________________________________ 35
6.4.10 - Câbles et accessoires de raccordement ____________________________________________________ 35
6.4.11 - Prescriptions relatives au réseau aérien ___________________________________________________ 36
6.4.12 - Prescriptions relatives à la pose des matériels ______________________________________________ 37
6.4.13 - Pose et raccordement de luminaire et projecteur ___________________________________________ 38
6.4.14 - Relampage des sources_________________________________________________________________ 39
6.4.15 - Pose de prise pour illumination __________________________________________________________ 39
6.4.16 - Pose de luminaire sur un poteau _________________________________________________________ 39
6.4.17 - Pose de luminaire sur façade ____________________________________________________________ 39
6.4.18 - Pose de projecteur sportif ______________________________________________________________ 39
6.4.19 - Pose de projecteur encastré de sol _______________________________________________________ 40
6.4.20 - Mise à la terre de mât __________________________________________________________________ 40
6.4.21 - Armoire de commande _________________________________________________________________ 40
6.4.22 - Matériels déposés et Déchets ___________________________________________________________ 44
6.5 - Prestations au temps passés ..................................................................................................... 45
CCTP – Marché d’études, travaux, maintenance et gestion patrimoniale d’éclairage public 3 / 68
6.6 - Réception et mise en service des installations............................................................................ 45
6.6.1 - Opérations préalables à la mise en service __________________________________________________ 45
6.6.2 - Réception des installations _______________________________________________________________ 46
6.6.3 - Approbation des travaux ________________________________________________________________ 47
Article 7 - La maintenance ........................................................................................................ 47
7.1 - Cadre général des prestations de maintenance .......................................................................... 47
7.2 - Dispositions communes aux prestations de maintenance (préventive et curative) ...................... 47
7.2.1 - Rémunération de ces prestations __________________________________________________________ 47
7.2.2 - Fournitures de matériel pris en charge par le titulaire _________________________________________ 48
7.2.3 - Recherche de défauts sur câble souterrain __________________________________________________ 49
7.2.4 - Maintenance des luminaires (hors sportif / solaire) ___________________________________________ 49
7.2.1 - Contrôle des prises guirlandes ____________________________________________________________ 49
7.3 - La maintenance préventive ....................................................................................................... 50
7.3.1 - Maintenance préventive des luminaires (hors sportif / solaire) __________________________________ 50
7.3.2 - Maintenance préventive des ensembles luminaires sportifs / solaires / réglettes ___________________ 50
7.3.3 - Maintenance préventive sur les supports ___________________________________________________ 51
7.3.4 - Maintenance préventive sur les prises guirlandes d’illumination _________________________________ 51
7.3.5 - Maintenance préventive sur armoires et coffrets de commande ________________________________ 51
7.3.6 - Dispositions particulières pour certains matériels d’éclairage ___________________________________ 53
7.3.7 - Rapport de maintenance préventive _______________________________________________________ 53
7.4 - La maintenance curative ........................................................................................................... 53
7.4.1 - Points lumineux dits « Sensibles » _________________________________________________________ 53
7.4.2 - Délais d’intervention communs à tous les lots _______________________________________________ 54
7.4.3 - Travaux sur devis à la suite d’une demande de maintenance ___________________________________ 55
7.4.4 - Astreinte (PSE) _________________________________________________________________________ 57
7.4.5 - Maintenance et réglage des horloges ______________________________________________________ 59
7.4.6 - Prestation de nettoyage des points lumineux ________________________________________________ 60
7.4.7 - Rapport de maintenance curative _________________________________________________________ 60
7.4.8 - Défaut sur support _____________________________________________________________________ 61
7.5 - Logiciel d’éclairage .................................................................................................................... 61
7.6 - Passage en mairie ..................................................................................................................... 62
Article 8 - La gestion et la mise à jour du patrimoine et les procédures de sécurité .................... 63
8.1 - La gestion patrimoniale ............................................................................................................. 63
8.1.1 - Recensement et intégration d'une collectivité nouvellement transférée __________________________ 63
8.1.2 - Complément de dossier initial ____________________________________________________________ 64
8.1.3 - Intégration d’un dossier d’effacement de réseaux ____________________________________________ 64
8.1.4 - Mises à jour des données ________________________________________________________________ 64
8.1.5 - Responsabilité de maintien de la base de données et du SIG ____________________________________ 64
8.2 - Demandes et réponses aux DT, DICT, ATU ................................................................................. 65
8.3 - Consignations et déconsignations .............................................................................................. 65
8.3.1 - La consignation d’une installation _________________________________________________________ 65
8.3.2 - La déconsignation d’une installation _______________________________________________________ 66
Article 9 - Echanges et relations avec le SDE35 et les collectivités .............................................. 67
Article 10 - Liste des annexes .................................................................................................... 68
CCTP – Marché d’études, travaux, maintenance et gestion patrimoniale d’éclairage public 4 / 68
Article 1 - Objet du marché
Le présent marché concerne les études, les travaux, la maintenance et la gestion patrimoniale des
installations d’éclairage public.
La Métropole Rennaise et ses communes membres sont hors du périmètre d’intervention des prestations
pour l’éclairage public. En dehors de ce périmètre seules les collectivités adhérentes au SDE35 pour la
compétence optionnelle éclairage public sont concernées par le présent marché.
Article 2 - Contexte du marché
2.1 - Évolution de la stratégie de maintenance
Précédemment le SDE35 exigeait des délais d’intervention extrêmement courts (3h, 24h, 5 jours) combinés
à un périmètre de maintenance très étendu (incluant batteries solaires, drivers, équipements complets
d’armoires). Bien que techniquement justifiées, ces exigences ont conduit à une augmentation des coûts de
fonctionnement pour les collectivités ces dernières années.
Afin de répondre plus précisément aux attentes des communes tout en maîtrisant les budgets, le SDE35 a
fait le choix d’une refonte des modalités d’intervention dans le cadre de ce nouveau marché :
• Délai et obligation de résultat : Pour les points lumineux isolés, le délai de rétablissement est porté
à 30 jours calendaires, avec une obligation de résultat (remise en service effective) plutôt qu’un
simple constat de panne. Ce délai permet aux entreprises de regrouper les interventions et ainsi
d’optimiser leurs déplacements sous forme de tournées, ce qui permettra de faciliter la gestion de
leurs ressources notamment en période hivernale.
• Armoires de commande : Le délai est désormais fixé à 72 heures pour le diagnostic du défaut,
complété par 48 heures pour le rétablissement du service.
• Service d’astreinte (PSE) : Le maintien d’un délai maximal d’intervention de 3 heures (en dehors des
horaires habituels de travail – 08h00/18h00) est conservé. Compte tenu du faible nombre de
sollicitations observé sur les dernières années (environ 30 interventions par an sur la totalité du
département), le SDE35 souhaite étudier différentes modalités d’organisation de ce service. À ce
titre, des prestations supplémentaires éventuelles (PSE) sont prévues afin de permettre aux
candidats de proposer un service d’astreinte soit à l’échelle du lot géographique concerné, soit à
l’échelle de l’ensemble du département. Le détail des prestations attendues est précisé dans les
pièces du marché.
• Maintenance préventive : La consistance de l’intervention et la périodicité sont ajustées, passant de
deux passages à un seul passage sur la durée totale du marché.
CCTP – Marché d’études, travaux, maintenance et gestion patrimoniale d’éclairage public 5 / 68
2.2 - Allotissement du marché
Le nouvel allotissement du marché a donc été établi afin de répartir de la manière la plus équitable le parc
de points de points lumineux à gérer, les communes déjà en 100% leds, tout en intégrant le plan d’action
ciblé du SDE35 et sa programmation de 25M€ sur 5 ans.
Il en résulte les 3 lots géographiques suivants :
Lot Affecté Nom de l'EPCI Points Lumineux (PL) Luminaires Vétustes (Estimation) % PL % PL Vétuste
LOT 1 - NORD CA Saint-Malo Agglomération 6 651 589
LOT 1 - NORD CC Bretagne Romantique 5 423 303
LOT 1 - NORD CC Côte d'Émeraude 4 955 333
32,82% 30,80%
LOT 1 - NORD CC du pays de Dol et de la baie du Mont-Saint-Michel 3 355 231
LOT 1 - NORD CC du Val d'Ille-Aubigné 6 916 432
TOTAL 27 300 1 888
LOT 2 - EST CA Fougères Agglomération 6 574 597
LOT 2 - EST CA Vitré Communauté 9 866 429
LOT 2 - EST CC Couesnon Marches de Bretagne 4 147 229
37,94% 34,72%
LOT 2 - EST CC Liffré-Cormier Communauté 5 178 580
LOT 2 - EST CC Pays de Châteaugiron Communauté 5 789 293
TOTAL 31 554 2 128
LOT 3 - OUEST-SUD CA Redon Agglomération 1 149 184
LOT 3 - OUEST-SUD CC Bretagne Porte de Loire Communauté 2 615 175
LOT 3 - OUEST-SUD CC de Brocéliande 3 229 153
LOT 3 - OUEST-SUD CC Montfort Communauté 1 989 187
29,24% 34,48%
LOT 3 - OUEST-SUD CC Roche aux Fées Communauté 5 481 574
LOT 3 - OUEST-SUD CC Saint-Méen Montauban 5 371 557
LOT 3 - OUEST-SUD CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté 4 490 283
TOTAL 24 324 2 113
Un plan de découpage des lots est annexé à la présente consultation.
2.1 - Plan d’action du SDE35 pour la rénovation du parc en gestion
Le SDE35 a établi un plan d’action de rénovation du parc dont il a la gestion dit “vétuste”.
Ce plan prévoit, commune par commune, les axes les plus urgents à rénover.
Afin de réaliser ce plan d’action le SDE35 s’est doté d’une enveloppe de travaux prévisionnelle de 25M€ sur
5 ans pour résorber l’ensemble des 6 500 points lumineux vétustes en gestion.
Le SDE35 contactera les communes concernées, en priorisant les communes sur lesquels le nombre de points
lumineux vétustes est le plus important afin d’établir avec elles des programmes de rénovation échelonnés
sur la durée du marché d’éclairage.
En parallèle de ces propositions de rénovation des secteurs les plus vétustes, le SDE35 proposera des
opérations de relampage LED par collectivité (hors lanternes vétustes) afin d’accompagner les communes et
le titulaire dans le cadre de la fin des lampes à décharge.
2.2 - Modernisation et transition technologique
Le présent marché intègre l’échéance liée à la fin des lampes à décharge. Désormais, dans le cadre de la
maintenance curative, toute source à décharge défaillante devra être remplacée par une solution LED.
Cette exigence est motivée par la réduction des consommations d’énergie, la simplification des recherches
de panne et l'allongement de la durée de vie des nouveaux équipements.
2.3 - Engagement en faveur de l'économie circulaire
Le SDE35 place l’économie circulaire au cœur de ce nouveau marché. Une politique active de réemploi est
instaurée pour réduire l’empreinte carbone du service :
• Le SDE35 organisera la réparation des matériels déposés pour leur redonner une seconde vie,
• Des opérations de maintenance préventive telles que la peinture de mâts sur site et la réfection de
lanternes ou crosses seront privilégiées,
CCTP – Marché d’études, travaux, maintenance et gestion patrimoniale d’éclairage public 6 / 68
• Ces dispositions illustrent une volonté claire de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de
gestion raisonnée du patrimoine.
2.4 - Communication
Un enjeu également de ce marché est de permettre une meilleure visibilité de l’action du SDE35 sur le
département.
A ce titre, le titulaire devra impérativement respecter les éléments de communications que le SDE35 lui
précisera. Il est d'ores et déjà prévenu qu’il devra systématiquement mettre en place les outils de
communication de terrain (panneau de chantier spécifique SDE35, stickers magnétiques sur les véhicules de
travaux et de maintenance).
2.5 - Attentes vis-à-vis des candidats
L’ensemble de ces mesures intégrant les contraintes opérationnelles des entreprises, le niveau de qualité de
service attendu et la nécessaire maîtrise des coûts pour les communes, doit permettre aux candidats de
formuler une offre cohérente, compétitive et optimisée.
Le SDE35 attend des entreprises une implication forte dans cette dynamique d’efficience et de durabilité.
Article 3 - Marché de fourniture du matériel d’éclairage public
3.1 - Contenu du marché de fourniture
Afin de renforcer sa maîtrise de l’achat du matériel d’éclairage public en termes de qualité, de délais et de
prix, le SDE35 a lancé une consultation sous la forme d’un accord-cadre alloti, dans le but d’assurer la
fourniture des matériels d’éclairage suivants :
- Luminaires et consoles,
- Mâts et crosses fonctionnelles,
- Luminaires sportifs,
- Mâts autonomes,
- Horloges connectées (type TEGIS LITE ou similaire) ou passerelle Bluetooth (type SYNAPSE COMETA
ou similaire).
Les titulaires du présent marché auront pour mission de réceptionner, vérifier, stocker et installer ces
matériels dans les conditions détaillées dans le présent CCTP.
NOTA important : la prestation de prise en charge sera rémunérée. Le nombre d’unité de matériel à gérer et
donc à rémunérer sera établi vis-à-vis du nombre total de matériels commandé par dossier d’affaire et non
pas par bon de commande de matériel.
3.2 - Cas des SAV
En cas de panne sur du matériel sous garantie, le titulaire devra appliquer les dispositions suivantes :
Si le matériel est défectueux lors de la pose, le titulaire devra avertir le SDE35, puis stocker la lanterne dans
l’attente de l'enlèvement mandaté par le fournisseur.
À ce titre, le titulaire ne pourra exiger du fournisseur qu’un dédommagement couvrant le coût de remise en
place de la lanterne (incluant 1 heure de déplacement maximum) pour une hauteur de pose inférieure à 16
mètres.
Si le matériel défectueux est déjà en exploitation sur le réseau, le titulaire est informé que le diagnostic de
la panne est déjà couvert par le forfait de maintenance au point lumineux du présent marché.
CCTP – Marché d’études, travaux, maintenance et gestion patrimoniale d’éclairage public 7 / 68
Par conséquent, il ne pourra pas facturer la dépose du luminaire au fournisseur du matériel. Il devra
entreposer gratuitement la lanterne dans ses locaux dans l'attente de son enlèvement par le transporteur du
fournisseur.
Dans le cadre de son obligation de résultat et dans l'attente de la réparation, le titulaire devra mettre en
place, gratuitement, une lanterne provisoire issue du stock du SDE35.
Il pourra ensuite demander au fournisseur le remboursement des prestations suivantes :
• Une heure maximum de déplacement,
• Le coût de repose de la lanterne réparée ou nouvelle lanterne.
Dispositions communes aux deux cas décrits précédemment ; en cas de panne nécessitant le remplacement
d’un driver, le titulaire procède au remplacement de l'équipement défectueux et en informe sans délai le
SDE35. Ce signalement permet au SDE35 de solliciter un driver de remplacement auprès du fabricant. Afin
de faciliter les interventions, le SDE35 s’efforce de maintenir un stock de roulement de drivers mis à la
disposition directe des entreprises.
Cas dérogatoire au éléments décrits ci-avant :
Dans le cas des pannes sur projecteurs sportifs et d’illuminations au-delà de 16 mètres de hauteur, le titulaire
devra réaliser un devis spécifique, lequel sera transmis au fournisseur par l'intermédiaire du SDE35.
Ce devis ne devra pas inclure les frais de déplacement liés au constat préalable, ces derniers étant déjà
rémunérés dans le cadre du forfait de maintenance.
Le titulaire est informé que le fournisseur se réserve le droit de refuser ce devis et de solliciter une autre
entreprise pour le remplacement du matériel défectueux.
Le titulaire est responsable de l’intégrité physique des équipements stockés dans l’attente de l’envoi en SAV.
La gestion de l’enlèvement devra être géré directement entre le titulaire et le fournisseur du SDE35. En cas
de problème, notamment de délai de stockage avant enlèvement, le titulaire devra en informer le SDE35,
afin de contraindre le cas échéant le fournisseur d’opérer l’enlèvement rapidement.
3.3 - Gestion du suivi du matériel en stock
Le SDE35 assure l'acquisition des matériels nécessaires à l'exécution des prestations et demande au titulaire
de chaque lot, pour les équipements relevant de son périmètre d'intervention, d'en assurer le stockage et le
suivi.
Dans le cadre d'opérations de travaux ou de maintenance, certains équipements peuvent ne pas être installés
sur les sites initialement prévus, notamment en raison d'erreurs de commande, de modifications de
programme ou d'évolutions des besoins. Ces matériels doivent alors être conservés et intégrés au stock géré
par le titulaire.
Dans le cadre de sa démarche en faveur du réemploi et de l'économie circulaire, le SDE35 demande au
titulaire de tenir à jour une base de données recensant l'ensemble des équipements qui lui sont confiés.
Cette gestion concerne aussi bien les équipements provisoires utilisés pour les opérations de maintenance
que les matériels excédentaires ou reliquats de chantier.
Le titulaire devra assurer un suivi précis de chaque équipement stocké et renseigner, au minimum, les
informations suivantes :
• Lanternes
o Marque ;
o Modèle ;
o Numéro de point lumineux (PE) d'origine, dans le cas des reliquats de chantier ;
o Température de couleur ;
o Puissance du driver ;
o Tension du driver ;
o Référence RAL.
CCTP – Marché d’études, travaux, maintenance et gestion patrimoniale d’éclairage public 8 / 68
• Mâts
o Marque ;
o Modèle ;
o Référence RAL ;
o Dimensions de la platine (300 × 300 mm ou 200 × 200 mm).
• Arceaux
o Marque ;
o Modèle ;
o Référence RAL.
Le titulaire est responsable de la conservation et du suivi des équipements qui lui sont confiés. À ce titre,
toute perte, disparition ou dégradation survenant lors de leur stockage dans ses locaux ou sur un dépôt
provisoire de chantier lui sera imputable. Le remplacement des équipements concernés sera alors effectué
à ses frais.
Le SDE35 étudie la mise en place d'un outil de gestion de stock permettant un suivi centralisé des matériels.
Le titulaire pourra également proposer une solution de gestion de stock existante, sous réserve de son
acceptation par le SDE35.
L'ensemble des matériels appartenant au SDE35 et stockés chez le titulaire devra être identifié au moyen
d'un autocollant fourni par le SDE35 afin d'en permettre une identification immédiate.
Les autocollants devront être positionnés :
• sur les lanternes, dans une zone non visible après installation ;
• sur les mâts et arceaux, en partie basse, dans une zone destinée à être masquée après leur pose.
Le titulaire ne pourra utiliser ces matériels pour des opérations autres que celles réalisées pour le compte du
SDE35.
Toutefois, afin de favoriser le réemploi des équipements et d'améliorer sa réactivité opérationnelle, le
titulaire pourra solliciter l'acquisition de matériels présents en stock pour les besoins d'opérations réalisées
hors du cadre du présent marché. Chaque demande fera l'objet d'un devis établi par le SDE35 et devra
recevoir son accord préalable.
À l'issue du marché, lorsque le titulaire n'est pas reconduit, il devra faciliter, sans frais supplémentaires, le
transfert des matériels vers le nouveau titulaire désigné par le SDE35.
Le nouveau titulaire devra, sur demande du SDE35, établir un devis pour la reprise et le transport des
matériels vers ses locaux. Ce devis sera établi sur la base des prix unitaires figurant au Bordereau des Prix
Unitaires (BPU) du marché en vigueur et en fonction de l'inventaire précis des matériels concernés.
3.4 - Cas des matériels déposés et mis à disposition dans le cadre de l'Appel à Manifestation
d'Intérêt MATEUS (Mâts et Équipements Urbains de Seconde Vie)
Le SDE35 est signataire de l'AMI MATEUS et s'inscrit, à ce titre, dans une démarche de réemploi des
équipements déposés lors des opérations de travaux.
Selon la nature des opérations réalisées, le SDE35 informera le titulaire des équipements susceptibles d'être
réemployés ou mis à disposition dans le cadre de cet AMI.
Cette démarche complète la politique du SDE35 visant à favoriser prioritairement le réemploi et le recyclage
des équipements d'éclairage public déposés lors de ses chantiers.
L'AMI MATEUS permet également de mutualiser les ressources entre collectivités et syndicats participants,
en donnant accès à un catalogue partagé d'équipements de seconde vie venant compléter les catalogues des
fournisseurs.
CCTP – Marché d’études, travaux, maintenance et gestion patrimoniale d’éclairage public 9 / 68
Les matériels destinés à être intégrés au dispositif MATEUS devront être identifiés comme tels dans la base
de gestion des stocks du titulaire. Cette identification s'ajoutera aux caractéristiques techniques exigées pour
l'ensemble des équipements stockés.
En fonction des chantiers, sur demande du SDE35, le titulaire devra réaliser une dépose permettant de
préserver au mieux l’intégrité des matériels destinés au réemploi. Le suivi de ces équipements sera intégré
au descriptif de gestion de stock décrit ci-avant.
Le titulaire ne pourra prétendre à aucune indemnité spécifique pour le stockage des matériels affectés à
l'AMI MATEUS. En effet, compte tenu de la politique du SDE35 consistant à concentrer ses programmes de
rénovation sur les équipements les plus vétustes, les matériels concernés par cette démarche représenteront
une part limitée du volume total des stocks.
En cas de demande d'enlèvement d'un équipement inscrit dans le dispositif MATEUS, les frais de transport
seront à la charge du demandeur
Le titulaire pourra établir un devis correspondant aux opérations de préparation, de manutention et de mise
à disposition des matériels destinés à l'enlèvement. Le titulaire réalisera un devis hors bordereau du BPU
pour la préparation de ces équipements, afin de permettre leur enlèvement dans les meilleures conditions :
emplacement spécifique et dégagé permettant à un camion de transport de réaliser le chargement le plus
rapidement possible. Ce devis devra être validé par le SDE35.
Toutefois, s'il souhaite lui-même participer activement à cette démarche nationale de développement de la
filière de réemploi et de recyclage des équipements d'éclairage public, il pourra renoncer à cette facturation
et mettre gracieusement les matériels à disposition. Cette décision relèvera de sa seule appréciation.
Article 4 - Domaines d’intervention
4.1 - Les installations concernées
Les prestations prévues au présent CCTP s’appliquent aux installations d’éclairage des collectivités d’Ille-et-
Vilaine ayant délégué leur compétence éclairage au SDE35.
La plupart des collectivités d’Ille-et-Vilaine localisées hors du périmètre de Rennes Métropole ont déjà
délégué la maintenance de leurs installations d’éclairage au SDE35 antérieurement au présent marché : 236
collectivités au 1er juillet 2026. Le périmètre du marché pourra évoluer en cours d’exécution selon les
demandes des collectivités d’intégration et de sortie du SDE35 sans que les titulaires ne puissent s’y opposer.
Toute évolution de périmètre ne pourra faire l’objet de compensation financière.
L’état du patrimoine est très inégal d’une collectivité à l’autre. Voir en annexe du CCTP le détail du patrimoine
par lot.
Les installations concernées par le présent marché comprennent :
• Les installations d’éclairage des différentes voies et parkings publics,
• Les installations spécifiques telles que les installations d’éclairages extérieurs des terrains de sport et
les installations d’illuminations du patrimoine.
Ces installations comprennent :
En éclairage public :
• Les réseaux d'alimentation aériens ou souterrains des foyers lumineux : conducteurs aériens nus ou
isolés indépendants du réseau de distribution publique, coffrets aériens de protections, câbles
souterrains, boîtes souterraines, câblette de cuivre, et coffrets de connexions,
• Les supports, s’il s’agit d’installations propres à l’éclairage : mâts, poteaux en béton armé, poteaux
en bois, consoles, etc.,
• Les foyers lumineux : lanternes, projecteurs, bornes, etc.,
• Les sources lumineuses : lampes à vapeur de sodium haute pression, à vapeur de mercure, à iodures
métalliques, cosmo, fluo compactes, à induction, ampoule LED, plateau LED, etc.,
CCTP – Marché d’études, travaux, maintenance et gestion patrimoniale d’éclairage public 10 / 68
• L'équipement électrique des foyers lumineux : câbles d’alimentation, bornes de raccordement,
appareillages auxiliaires d'alimentation avec ballasts ferromagnétiques, ballasts électroniques avec
ou sans gradateur, condensateurs, amorceurs, détecteur de présence, drivers etc.,
• Les dispositifs d’alimentation et de commande : horloges, cellules photoélectriques, relais, systèmes
de commande centralisée par radio, émetteurs, récepteurs, antennes, dispositif de modulation de
puissance à l’armoire ou au point lumineux, contacteurs, etc.,
• L'ensemble des dispositifs de protection et de pilotage liés aux installations : coffrets, boîtiers, coupe-
circuit, disjoncteurs, parafoudre, fusibles, interrupteurs,
• Les prises de courant pour l’éclairage festif si elles sont alimentées en énergie par le réseau
d’éclairage public, les câbles d’alimentation, protections différentielles et fusibles associés,
• Les points d’éclairage avec une alimentation électrique autonome non raccordés au réseau de
distribution publique d’électricité (type solaire),
• Les équipements d’éclairage installés sur les ombrières photovoltaïques sur les communes en TCO
et installées sur le domaine public, si celles-ci sont reliées au réseau d’éclairage public ou bien
transférées à la compétence éclairage.
Autres éléments liés aux infrastructures d’éclairage mais ne relevant pas de la compétence EP du périmètre
du marché :
• Les réseaux de sonorisation s’ils sont reliés en énergie et/ou sont installés sur le réseau d’éclairage
public, les câbles, les prises, et tout autre élément du réseau (n’inclut pas la partie source sonore,
hauts parleurs et accessoire de diffusion sonore),
• Les réseaux de vidéosurveillance ou vidéoprotection s’ils sont reliés en énergie et/ou sont installés
sur le réseau d’éclairage public, les câbles, les prises, et tout autre élément du réseau (n’inclut pas la
partie enregistrement et gestion des vidéos et images, les caméras et accessoires liés à ces éléments
d’enregistrement),
• Les équipements d’éclairage installés sur les ombrières photovoltaïques sur les communes en TCO
et installées sur le domaine public, si celles-ci ne sont pas reliées au réseau d’éclairage public ou bien
non transférées à la compétence éclairage,
• Tout autre réseau utilisant les appuis ou les infrastructures d’éclairage.
4.2 - Les installations non concernées
L’entretien des circuits d’alimentation d’éclairage public communs avec le réseau de distribution d’énergie
électrique est assuré par le concessionnaire ENEDIS conformément à l’article 2 du cahier des charges de
concession de distribution publique de l’énergie électrique.
Cette précision exclue donc du périmètre de maintenance du présent marché :
• Les branchements qui en sont issus,
• Les conducteurs situés sur les mêmes supports et inclus dans les mêmes câbles,
• Les supports communs au réseau de distribution de l’énergie électrique,
• Les raccordements en amont des armoires de commande.
Sont également exclus du présent marché :
• Les prestations de rénovation et d’extension d’éclairage liées à une opération d’effacement des
réseaux ou une opération mutualisée,
• Les dispositifs de signalisation à feux des carrefours et plus généralement toute la signalisation
lumineuse,
• Les installations d’illuminations festives (hors prises de courant pour d’alimentation tel que
précisé à l’article 4.1),
• Les installations d’éclairage des lotissements privés non rétrocédés aux collectivités,
• Les panneaux à messages variables (PMV), les bornes de marché, les abris-bus, les coffrets
destinés à l’alimentation et à la gestion des équipements des espaces verts (arrosage, etc.), ainsi
CCTP – Marché d’études, travaux, maintenance et gestion patrimoniale d’éclairage public 11 / 68
que tout autre équipement ou circuit raccordé au réseau d’éclairage public sans autorisation
préalable du SDE35.
4.3 - Les installations gérées par ENEDIS
Précision relative au réseau d'éclairage public et au réseau concédé à Enedis avec neutre commun :
Les circuits aériens d'éclairage public situés sur les supports du réseau concédé du réseau de distribution
publique d'électricité (avec le neutre commun) ainsi que les branchements qui en sont issus, font partie des
ouvrages concédés à Enedis. Leur maintenance et leur renouvellement sont à la charge du concessionnaire
et sont donc exclus du présent marché.
Gestion des ouvertures de transformateur et des comptages :
Le titulaire devra réaliser pour le compte du SDE35, toutes les démarches auprès d’ENEDIS notamment en
cas de besoin d’ouverture de transformateur ou bien de gestion de la pose d’un nouveau comptage
électrique.
Le titulaire aura la charge de planifier ces interventions, sans aucun surcoût, en se coordonnant avec les
délais et plannings d’intervention d’ENEDIS. Il lui appartiendra d'anticiper ces demandes afin de ne pas
retarder le chantier.
Le titulaire s'expose à des pénalités s'il n'anticipe pas les demandes d’accès auprès d’ENEDIS, ou s'il omet de
communiquer au SDE35 les éléments nécessaires à l’ouverture du nouveau comptage. Toutefois, s'il est
justifié que les délais de prévenance ont bien été respectés par le titulaire et que le retard incombe
exclusivement à ENEDIS, aucune pénalité de retard ne lui sera appliquée.
Les éventuels retards liés à un défaut d'anticipation du titulaire s'imputeront sur le délai global de réalisation
des travaux. Ils pourront, le cas échéant, entraîner un dépassement du délai contractuel d'exécution et
déclencher l'application des pénalités de retard correspondantes.
Article 5 - Les études
5.1 - Dispositions générales applicables à toutes les études
5.1.1 - Objet de la prestation études
Le présent accord-cadre à bons de commande confie au titulaire la réalisation conjointe des études et des
travaux de mise en œuvre. Dans ce cadre, chaque bon de commande relatif à une opération constitue un
engagement à prix global et forfaitaire, couvrant l’intégralité des prestations nécessaires à la livraison d'un
ouvrage conforme aux règles de l'art et aux besoins exprimés par le SDE35.
5.1.2 - Responsabilité du titulaire, devoir de conseil et maîtrise des coûts
En qualité de concepteur et réalisateur, le titulaire est responsable de l’exhaustivité, de la cohérence et de
l’exactitude de ses études d’exécution. Avant toute remise de devis et études, le titulaire est tenu à un devoir
de conseil renforcé. Il doit vérifier l’adéquation du projet avec les contraintes techniques du site. Aucune
demande de paiement complémentaire ou de travaux supplémentaires ne sera acceptée pour des
prestations qui auraient dû être identifiées lors de l’établissement des études d’exécution initialement
validées par le maître d’ouvrage.
L'entreprise devra avoir identifier dès la phase étude les croisements et les sections de tranchée réalisées en
parallèle de réseaux sensibles existants, ainsi que les contraintes d'exécution associées.
Le titulaire s’engage sur la fiabilité de ses chiffrages. Toute variation de prix en phase travaux, non justifiée
par une demande écrite de modification du programme émanant du SDE35 ou de la collectivité, sera
appréciée au regard du seuil de tolérance de 20 % du montant forfaitaire du bon de commande.
CCTP – Marché d’études, travaux, maintenance et gestion patrimoniale d’éclairage public 12 / 68
En cas de dépassement constaté, si les travaux réalisés présentent un dépassement excédant 20 % du forfait
initial, le titulaire devra fournir une note technique détaillée justifiant le surcoût.
En cas de carence manifeste, si le dépassement résulte d’une erreur de calcul, d’une omission, d’un manque
d’analyse de l’environnement ou d’une insuffisance manifeste dans les études d’exécution, un montant
équivalent à 30% du montant des études sera déduit sur le montant définitif des travaux réalisés.
En cas de contestation sur l'origine du dépassement, le SDE35 se réserve le droit de mandater une expertise
technique. Si la responsabilité du titulaire est établie, les frais d’expertise seront intégralement répercutés
au titulaire par une déduction sur ses factures.
La validation (visa) par le SDE35 des études transmises par le titulaire ne constitue pas une décharge de
responsabilité. Elle ne dégage le titulaire d’aucune de ses obligations contractuelles ni de sa responsabilité
pleine et entière sur la conformité technique et financière de l’ouvrage livré.
5.1.3 - Champ d'application des études
L’entreprise devra assurer les études pour les types de travaux suivants :
• Création de réseaux neufs d’éclairage public,
• Extension d’installations existantes,
• Mise en conformité, rénovation et modification d’installations existantes,
• Mise en lumière de sites ou de monuments,
• Installation de dispositifs d’éclairage autonome de type photovoltaïque ou éolien,
• Installation d’éclairage sportif
Quatre types d’études ont été définis :
• Etude simplifiée d'un projet d'éclairage public
• Etude détaillée d'un projet d'éclairage public
• Etude détaillée d'une phase 2 de lotissement
• Etude détaillée d’un projet d’éclairage sportif
5.1.4 - Limites de prestation
La limite de prestation s’arrête à l’équipement de l’armoire jusqu’au et y compris le disjoncteur abonné non
différentiel. Le branchement électrique et la pose du comptage étant réalisés par ENEDIS après demande de
raccordement effectuée par la collectivité.
Des investigations terrains peuvent être demandées en phase étude pour vérifier si des fourreaux sont
utilisables, vérifier des sections de câbles, vérifier de l’état du mobilier etc...
Ces investigations sont rémunérées en plus du coût de forfait d’études.
5.1.5 - Normes et réglementations
Les études d’extension ou de rénovation des installations d’éclairage public doivent être conformes aux
normes et règlementations listées dans le CCAP.
5.1.6 - Commande des études
Chaque étude fera l’objet d’un bon de commande dans lequel les spécifications techniques et descriptives
des ouvrages seront précisées dans un document APS (Avant-Projet Sommaire). Le bon de commande (BC)
de l’étude vaut ordre de service (OS).
L’entreprise aura 15 jours calendaires pour prendre connaissance du dossier et de ses spécificités et informer
le SDE35 en cas de manque de documents dans le dossier remis.
Passé ce délai, la commande sera considérée comme validée et le dossier remis considéré comme complet.
Cet avant-projet sommaire (APS) décrira à minima le périmètre de l’opération et tous types d’informations
recueillies et nécessaires à l’élaboration de l’étude, notamment le choix du matériel défini en concertation
CCTP – Marché d’études, travaux, maintenance et gestion patrimoniale d’éclairage public 13 / 68
entre la collectivité et le SDE35 ainsi que les niveaux d’éclairement attendus, les températures de couleur à
utiliser sur la collectivité.
Le RAL du mobilier est indiqué dans le dossier d’Avant-Projet Sommaire (APS). Toutefois, en cas d’évolution
ou de modification intervenant au cours de la phase étude, il appartient au titulaire de vérifier et de s’assurer
que le RAL mentionné dans ses documents, plans et fiches techniques est conforme aux dernières
informations validées. Le titulaire devra ainsi prendre en compte toute mise à jour communiquée par le
maître d’œuvre ou le SDE35 afin de garantir la cohérence des fournitures avec la teinte définitivement
retenue.
L’APS spécifiera également toutes les particularités connues à prendre en compte dans l’étude tel que
l’emplacement des prises guirlandes, les contraintes calendaires d’intervention, les horaires d’allumage etc.
Dans le cas d’un aménagement de voirie sous maitrise d’œuvre extérieure au SDE35, le SDE35 s’engage à
fournir les plans de la maitrise d’œuvre à jour lors de l’envoi de l’APS. Le titulaire du marché pourra être
amené à échanger directement avec la maitrise d’œuvre en charge de l’aménagement global.
Selon la nature de l’opération, le SDE35 fournira à l’entreprise le diagnostic des réseaux réalisé par un
organisme agréé.
En outre, le SDE35 se réserve le droit de demander une mesure des performances photométriques avant la
réalisation des travaux et/ou lors de la réception de certaines installations d’éclairage public. Ces mesures
seront commandées par le SDE35 à l’entreprise et font l’objet d’une facturation spécifique.
5.1.7 - Collecte des données et investigations
L’entreprise, pendant la phase d’étude, a la charge de recenser l’ensemble des données nécessaires à la
bonne réalisation de l’étude et d’organiser une visite préalable sur site accompagnée ou non d’un
représentant du SDE35.
L’entreprise est chargée, par délégation, de la consultation du Guichet Unique pour le compte du SDE35. A
cet effet, il dispose des codes d’identification du SDE35 pour intervenir en son nom. Il a également la charge
de la transmission des DT aux exploitants de réseaux déclarés.
Le cas échéant, l’entreprise participe aux rendez-vous sur site avec les exploitants de réseau pour le repérage
précis des ouvrages en phase DT ou DICT.
L'étude tient compte notamment :
• Des éventuels futurs plans d'aménagement des secteurs en étude,
• De l’examen des plans de zonage d’urbanisme et plans des risques naturels ou technologiques tels
que les contraintes environnementales et les risques identifiés par le Ministère de la Transition
Ecologique (site Géorisques.gouv.fr).
• De l’intégration des ouvrages dans l’environnement,
• Du tracé du génie civil sur le plan d’étude en scindant, dans la mesure du possible, les artères
principales des artères secondaires (résidentiel, chemin piéton, piste cyclable, etc.). Le but étant de
pouvoir réaliser ultérieurement de la coupure de réseau secondaire en armoire, en coffret ou pied
de mât sans reprise de GC.
• Des réseaux existants : notamment à la suite de la réponse aux DT, l’entreprise repère sur le plan
pour approbation les réseaux existants avec leur classification déclarée par les exploitants, afin que
le SDE35 puisse décider de la validation du projet en l’état, ou de la demande d’étude d’un autre
tracé de moindre impact sur les réseaux existants, voire éventuellement d’investigation
complémentaire.
5.1.8 - Études photométriques
Les études photométriques sont réalisées par les fabricants de luminaires. Toutefois, pour les besoins de
l’opération, le titulaire devra transmettre l’ensemble des éléments nécessaires à leur élaboration,
notamment les plans CAO/DAO, les références des luminaires, la température de couleur, les niveaux
d’éclairement attendus ainsi que toute autre donnée utile.
CCTP – Marché d’études, travaux, maintenance et gestion patrimoniale d’éclairage public 14 / 68
Dans le cadre d’opérations de rénovation massive, le titulaire pourra solliciter la réalisation d’études
photométriques par « tronçon type ». Cette approche ne pourra être retenue que pour des voies présentant
des caractéristiques homogènes en termes de typologie de voirie et d’exigences d’éclairement. Les tronçons
types seront définis par le titulaire du présent marché afin de proposer une vision cohérente et globale à
l’échelle de la commune.
Les études par « tronçon type » sont exclusivement réservées aux voies ne présentant pas de spécificités
particulières. Elles ne sont notamment pas adaptées aux voies de lotissement, aux entrées de bourg ou à
tout autre secteur présentant des contraintes particulières. Elles sont également exclues dans le cadre
d’aménagements spécifiques tels que les places de bourg, les carrefours à risque, les abords de zones
commerciales, d’établissements scolaires ou tout autre site nécessitant une étude dédiée. Dans tous les cas,
le recours à ce type d’étude devra faire l’objet d’une validation préalable du SDE35, secteur par secteur.
Le titulaire devra procéder à une analyse approfondie des études photométriques proposées par les
fournisseurs afin d’optimiser les flux lumineux et de limiter le nombre de points lumineux à installer, tout en
respectant les exigences de la norme EN 13201. Dans le cadre de son devoir de conseil, il pourra être
sanctionné en cas de propositions répétées d’études photométriques non conformes aux prescriptions
applicables.
Le titulaire portera également un regard critique sur les résultats des études fournies par les fabricants de
luminaires. Il s’assurera de leur conformité avec les objectifs définis par le SDAL et le SCAN. Une attention
particulière devra être portée aux courants d’alimentation des drivers, afin d’éviter leur fonctionnement dans
les plages hautes ou basses de réglage et de faciliter d’éventuelles reprogrammations ultérieures.
Le titulaire est informé que les données relatives au SDAL et au SCAN sont accessibles via le système
d’information géographique (SIG) du SDE35.
Enfin, le titulaire veillera à mettre systématiquement en copie le référent de projet du SDE35 dans l’ensemble
des échanges avec les fournisseurs de matériels.
5.1.9 - Conventions et autorisations administratives
Les autorisations nécessaires à l’obtention des droits de passage, de surplomb, d’implantation ou d’appui sur
les immeubles (conventions de passage à l’amiable et de mise à disposition de terrain), sont établies par
l’entreprise suivant les modèles réalisés par le SDE35. Elles doivent être obtenues pour les opérations de
constructions neuves en domaine privé, pour toutes les réalisations modifiant un surplomb ou une
occupation existante (réorientation, déplacement de support...).
L’entreprise prendra toutes les dispositions pour contacter les personnes et les informer en leur expliquant
clairement la consistance des travaux et en leur remettant tous les éléments leur permettant de juger de la
nature et de l’emprise de la future servitude.
Les demandes d’autorisation de passage sont adressées aux propriétaires concernés, accompagnées d’un
plan détaillant le projet sur la parcelle ainsi que le montage photographique pour tous travaux sur la façade
ou souterrain en propriété privée. Cet extrait de plan sera visé par le propriétaire au même titre que la
convention. En cas d’insuccès, l’entreprise signale de façon circonstanciée au SDE35 le refus du propriétaire
et demande des instructions sur les modifications du tracé ou l’opportunité de préparer un dossier de
servitudes.
S’il existe un litige sur la limite domaine public - domaine privé (bord de douve, crête de talus, limite non
définie...), l’entreprise considèrera que l’implantation se fait en terrain privé et doit, à ce titre, obtenir une
convention.
L’entreprise est responsable des erreurs et des conséquences éventuelles qu’elle commet dans
l’établissement des conventions de passage à l’amiable. En particulier, l’ordre d’exécuter les travaux, délivré
par le SDE35 n’est applicable que si toutes les autorisations de passage en terrain privé ont été accordées.
Cette vérification incombe à l’entreprise.
L'entreprise remet au SDE35, en fonction de la nature des travaux, le dossier d'autorisation de passage.
CCTP – Marché d’études, travaux, maintenance et gestion patrimoniale d’éclairage public 15 / 68
L’élaboration des autorisations et conventions devra respecter les prescriptions liées à la protection des
données (RGPD) et se fera sur la base des modèles transmis par le SDE35.
Un modèle de convention est présenté en annexe du CCTP.
Les projets réalisés aux abords des monuments historiques pourront faire l’objet d’un dépôt d'une
autorisation préalable, réalisée par la collectivité impactée par le zonage ABF. Le titulaire devra le cas échéant
pouvoir fournir les éléments nécessaires afin de réaliser la déclaration préalable.
5.1.10 - Etudes d’armoires
→ Armoire existante
L’armoire étant déjà implantée et ses caractéristiques techniques connues, la prestation consiste à étudier
l’ajout d’un ou plusieurs départs si nécessaire. L’étude comprend la récupération et l’intégration des données
existantes afin de vérifier la capacité disponible de l’armoire, la conformité des protections, l’adéquation des
sections de câbles ainsi que la cohérence de l’ensemble avec le réseau en place. L’article inclut également la
mise à jour complète de l’armoire : plans et schémas, impression plastifiée, dépôt du document dans
l’armoire, mesures électriques de chaque départ de l’armoire et actualisation du patrimoine.
Si l’étude conduit à sa rénovation complète, il faudra prévoir le déplacement de celle-ci à plus de 10m du
transformateur le cas échéant.
→ Armoire créée
L’armoire sera implantée hors poste HT, à 10m minimum du transformateur. La prestation inclut l’analyse de
l’implantation, l’étude des contraintes de raccordement ainsi que le dimensionnement électrique de
l’installation (alimentation, protections et sections de câbles). Elle comprend également la réalisation des
plans et schémas électriques de l’armoire, l’impression plastifiée des documents, leur dépôt dans l’armoire
sur support après sa mise en service, les mesures électriques de chaque départ de l’armoire, ainsi que
l’intégration de l’ouvrage dans le patrimoine.
5.1.11 - Reprises d'études
Est considérée comme une reprise importante d'étude toute modification substantielle du projet intervenant
après validation d'une phase d'étude et nécessitant la révision significative des prestations déjà réalisées.
Cette modification doit résulter d'une demande du SDE35, de la commune, de l'aménageur, d'un
concessionnaire ou d'une contrainte extérieure indépendante du titulaire.
Ne sont pas considérées comme des reprises importantes les adaptations mineures, mises au point
techniques ou ajustements inhérents au déroulement normal de la mission.
À titre d'exemple, constituent des reprises importantes d'études :
• La modification du plan d'aménagement transmis au titulaire après validation d'une phase d'étude,
entraînant la reprise du principe général d'implantation des points lumineux (passage d'une
implantation unilatérale à bilatérale, recentrage des mâts, modification des hauteurs de feu, etc.)
• Le remplacement du type de matériel initialement validé par une gamme ou une technologie
différente nécessitant une nouvelle étude photométrique (changement de lanterne, de température
de couleur, d'optique ou de système de gestion)
• La révision des niveaux d'éclairement ou des classes d'éclairage demandée par la commune ou le
maître d'ouvrage après validation des études
• L’ajout ou la suppression d'une zone à éclairer (lotissement, parking, liaison douce, espace public,
etc.)
De manière générale, sera considérée comme importante toute modification conduisant à reprendre une
part significative des calculs photométriques, des plans d'implantation, des estimations financières ou des
pièces techniques déjà validées. Une telle reprise fera l'objet d'un accord préalable du SDE35 et, le cas
échéant, d'une rémunération complémentaire.
CCTP – Marché d’études, travaux, maintenance et gestion patrimoniale d’éclairage public 16 / 68
5.1.12 - Données cartographiques
En cas de création de nouveaux points lumineux, le titulaire devra attribuer une numérotation via le logiciel
de gestion de l’éclairage public NEXT GPI.
Cette numérotation devra être définie de manière cohérente avec celle des armoires existantes ou à créer,
et respecter la continuité logique de la numérotation des points lumineux et des armoires déjà présents sur
le territoire concerné (commune et intercommunalité). L'objectif est de garantir une identification
homogène des équipements et d'éviter la création de séquences de numérotation incohérentes ou de
numéros non attribués.
Le logiciel NEXT GPI devra également constituer un outil d’analyse et d’aide à la réalisation des études.
Lorsqu'une anomalie ou une erreur est détectée dans la base de données au cours des phases d'étude, le
titulaire sera tenu d'effectuer les corrections et mises à jour nécessaires, sans coût supplémentaire, au titre
de ses obligations de gestionnaire de la base de données.
5.1.13 - Prestations spécifiques aux études concernant les kits rétrofit LED
→ Définition et principe
Le rétrofit LED consiste à rénover un luminaire existant par le remplacement de ses composants internes
(source lumineuse, alimentation, platine LED, etc.) au moyen d'un kit LED, tout en conservant le corps de la
lanterne. Le SDE35 met à disposition des titulaires un catalogue des kits de rétrofit référencés dans le cadre
de son marché de fourniture.
Le recours à cette solution de rénovation est réservé aux installations présentant des contraintes techniques,
patrimoniales ou esthétiques particulières, pour lesquelles le remplacement complet du luminaire n'est pas
souhaitable ou techniquement adapté.
Dans le cadre de chaque opération, le SDE35 précisera, au stade de l'Avant-Projet Sommaire (APS), les
ouvrages concernés par une étude spécifique de rétrofit LED. Cette étude devra notamment vérifier la
compatibilité technique du kit retenu avec le luminaire existant, les performances photométriques
attendues, ainsi que le respect des exigences réglementaires et des prescriptions esthétiques propres au site
concerné.
→ Méthodologie d'intervention
Le titulaire devra se rapprocher du fabricant du lot rétrofit du marché de fournitures du SDE35 pour savoir si
la lanterne à rétrofiter est « référencée » ou non :
1. Lanterne déjà référencée : lanterne pour laquelle une étude de compatibilité ou de solution de
rétrofit a déjà été réalisée et validée par le fabricant.
Dans ce cas, la vérification de compatibilité réalisée par le titulaire ne donne lieu à aucune facturation
supplémentaire, la prestation est la même que pour un point lumineux à rénover avec un luminaire neuf.
2. Lanterne non référencée : lanterne pour laquelle aucune une étude de compatibilité ou de solution
de rétrofit n’a été réalisée et validée par le fabricant. Cette qualification s’applique également
lorsqu’une solution rétrofit existe pour le modèle concerné, mais pas pour la même taille.
Dans ce cas, le titulaire déploie une équipe avec nacelle pour :
• Sécuriser la zone et déposer la/les lanterne(s),
• Emballer, protéger et étiqueter les matériels pour traçabilité,
• Préparer l'expédition au fabricant (le bon de transport est fourni par le fournisseur des kits).
Pour réaliser cette partie de l’étude, le titulaire pourra demander un coût d’intervention en heure (type
nacelle) pour réaliser la dépose des lanternes.
CCTP – Marché d’études, travaux, maintenance et gestion patrimoniale d’éclairage public 17 / 68
→ Obligations et livrables
Le titulaire doit s'assurer que la solution de rétrofit est compatible avec l'ensemble du patrimoine concerné.
L'étude remise par le titulaire devra contenir les références techniques exhaustives et précises du kit de
rétrofit à commander.
→ Délais
Le titulaire devra vérifier la faisabilité du rétrofit des lanternes équipées de sources à décharge par des
modules LED, dans les délais impartis pour chaque type d’étude.
À ce titre, il devra anticiper, dès que possible, la nécessité d’un contrôle auprès du fournisseur et, le cas
échéant, organiser l’intervention d’une équipe sur site afin de procéder aux relevés ou démontages requis.
Au terme des délais définis ci-dessus, le choix de la solution de rétrofit retenue devra être arrêtée et
formellement indiqué dans les documents remis au titre de l’étude. Les délais de vérification, nécessitant ou
non l’intervention d’une nacelle, sont inclus aux délais globaux d’études et ne pourront pas faire l’objet de
délai complémentaire. Le titulaire doit le prendre compte dans son offre et s’organiser pour le réaliser.
5.1.14 - Prestations spécifiques aux investigations sur site des installations
Dans le cadre de ses visites préalables, le titulaire doit procéder à un état des lieux exhaustif des installations
existantes. Cette liste se veut non exhaustive : l’entreprise devra rajouter, sans compensation financière, tout
point de vérification qu'elle jugera nécessaire pour justifier les travaux et garantir la fiabilité de son étude.
Lors de ces vérifications sur les installations d’éclairage public, le titulaire ne sera pas accompagné par le
SDE35, sauf demande expresse de sa part pour une problématique spécifique.
→ Vérifications sur l’armoire de commande
• Enveloppe : Contrôler l’état et la conformité de l’enveloppe (intérieur/extérieur), la présence et l'état
des charnières, de la serrure, ainsi que l'état des ouvrants.
• Tableau de commande : Vérifier l'état général (bonne tenue du support de fixation de commande
sur le fond de l’enveloppe bois/plastique), s'assurer que le tableau est IP2X et dispose de la réserve
modulaire réglementaire.
• Équipements : Identifier les équipements présents (parafoudre, contacteur, disjoncteur, sectionneur
rotatif, porte-fusibles, etc.) et signaler leur état de fonctionnement.
• Conformité électrique : Vérifier la tension, la nature du courant, et la conformité des protections
(type par départs, calibres, courbes et valeurs de déclenchements pour chaque différentiel).
• Mises à la terre : Contrôler la présence et la valeur de la terre individuelle de l’armoire, ainsi que la
présence et la valeur du câble de liaison équipotentielle provenant des candélabres et arrivant à
l'armoire.
• Câbles : Identifier et répertorier les câbles en départ d'armoire (sections, types, etc.).
• Documentation : Vérifier la présence du schéma électrique et remettre un reportage photographique
de qualité (comprenant une ou plusieurs photos si nécessaire de l'intérieur et de l’extérieur de
l'armoire) permettant de lire les caractéristiques de chaque appareil modulaire en zoomant.
→ Vérifications sur les réseaux d’éclairage public souterrains
• Protections électriques en pieds de mâts : Vérifier la présence de coffrets classe II, le type et le calibre
des fusibles, la présence de parasurtenseurs (varistance, etc..) et de la câblette de terre.
• Réseau : Relever la section et le type des conducteurs souterrains, la présence de fourreaux (et leurs
diamètres), et définir la section des câbles existants par tronçons entre candélabres.
• Mesures électriques : Réaliser possiblement, les contrôles de continuité et les mesures de terre par
tronçons, ainsi que les contrôles et mesures d’isolement des câbles (Phase-Phase et Phase-Neutre)
CCTP – Marché d’études, travaux, maintenance et gestion patrimoniale d’éclairage public 18 / 68
par tronçons entre candélabres, par dérogation ou pour contrôle des relevés de contrôles électriques
réalisés dans le cadre de notre marché spécifique.
Ces mesures devront être réalisées en ayant déconnecté au préalable les câbles des portes fusibles
des pieds des mâts, coffret, armoires afin de garantir une mesure fiable.
• Équipements annexes : Noter la présence, le type de protection et l’état des prises guirlandes.
→ Vérifications sur les supports (candélabres et mâts)
• État structurel : Contrôler l'état général et l'état spécifique des pieds de mâts (intérieur/extérieur)
en signalant la présence de rouille (de surface et/ou perforante) ou de déformation structurelle (à la
suite d’un choc ou non).
• Fixation : Vérifier le serrage des écrous et la présence du béton « sans retrait » (entre le massif et la
semelle), dans le cas des contrôles de mâts sportifs.
• Identification : Relever la hauteur et, si possible, la référence exacte du mât.
• Spécificités Éclairage Sportif : Pour les terrains de sport, le titulaire devra en outre relever le type de
herse, ainsi que le recul précis du support par rapport à la ligne de touche et à la ligne d’en-but.
→ Obligation de mise en sécurité (Applicable à toutes les installations)
Si, au cours de ses investigations sur site, le titulaire identifie une anomalie affectant les installations et
susceptible d'engendrer un danger grave et imminent pour les personnes (notamment en cas de risque
électrique, de chute d'équipement ou de tout autre risque équivalent), il devra procéder immédiatement à
la mise en sécurité des installations concernées. Le titulaire informera sans délai le SDE35 des mesures prises
et de la situation constatée.
5.2 - Étude simplifiée d'un projet d'éclairage public
5.2.1 - Définition et périmètre
Une étude simplifiée sera réalisée à la demande du SDE35 pour des projets situés sur le domaine public et
de typologie suivante :
• Candélabres autonomes,
• Relampage LED,
• Rénovation des installations sur PBA de plus de 20 points lumineux avec ou sans rénovation du
réseau aérien (remplacement d’armoire, remplacement de lanterne…), liste non exhaustive.
Elle inclut également les points lumineux qui servent de support de raccordement, sans modification de leurs
caractéristiques photométriques, mécaniques ou électriques, ainsi que les armoires situées sur le même
départ concerné que la rénovation, sans altération de leurs caractéristiques techniques.
Ces typologies de travaux sont exemptées de levé de topographique (si absence de réseaux souterrains
posés).
5.2.2 - Contenu du dossier d'étude simplifiée
Le dossier d’étude tiendra compte des éléments relatifs à l’avant-projet sommaire (APS), de la visite préalable
et de toutes les instructions données par le SDE35 ou la collectivité.
L’étude sera présentée sur un plan extrait du logiciel éclairage ou du SIG du SDE35 (NEXTGPI) dont le format
sera adapté à la typologie des travaux.
Les éléments constitutifs du plan d’étude simplifiée sont précisés en annexe du présent CCTP.
CCTP – Marché d’études, travaux, maintenance et gestion patrimoniale d’éclairage public 19 / 68
5.2.3 - Procédure d'approbation
L’entreprise remettra au SDE35 pour approbation (APPRO) :
• 1 plan pour approbation au format (PDF)
• 1 décompte étude (CSV + EXCEL)
• 1 devis estimatif des travaux (CSV + EXCEL)
• Lors de problématique d’assemblage des mâts et crosses, si le titulaire a oublié de préciser
certains besoins (embouts, percements, etc..), les délais de commande de ces éléments seront
pris en compte dans les délais globaux de réalisation des travaux.
• La/les étude(s) photométrique(s) par fournisseur
Le SDE35 analysera les éléments de la phase approbation dans un délai maximum de 7 jours calendaires et
se réserve le droit de demander des modifications ou compléments d’informations à faire apparaître sur le
plan, sur le devis ou sur le décompte étude. À la réception des observations formulées par le SDE35, le
titulaire du marché disposera d’un délai de 5 jours calendaires pour apporter les modifications demandées.
Suivant la complexité des modifications demandées le SDE35 pourra accorder un report de délais.
5.2.4 - Livrables de l'étude simplifiée
L'étude simplifiée doit être remis dans un délai de 40 jours calendaires à compter de la date d’envoi du bon
de commande, y compris les délais d’analyse du SDE35 et de reprise des modifications (APPRO). Il comprend
l'ensemble des pièces validées déposées sur la plateforme GAIOS, ainsi qu'une version papier du plan
transmis par voie postale.
Cette remise d’étude simplifiée comprendra :
• 1 plan étude simplifiée (PDF + CAO/DAO)
• 1 décompte étude (CSV + EXCEL) *
• 1 devis estimatif des travaux (CSV + EXCEL) *
• La/les étude(s) photométrique(s) *
• Une version papier du plan transmis par envoi postal au SDE35.
*si modification(s) par rapport à la phase approbation
Le titulaire devra réaliser le dépôt de ses documents informatisés sur la plateforme du SDE35 (GAIOS).
5.3 - Étude détaillée d'un projet d'éclairage public
5.3.1 - Définition et périmètre
L’étude détaillée d’un projet d’éclairage public regroupe l’ensemble des prestations ne relevant pas d’une
étude simplifiée. Elle s’applique aux opérations nécessitant une analyse approfondie des installations
existantes et projetées, comprenant notamment l’examen du réseau, des départs concernés, des armoires
de commande, des alimentations, des dispositifs de protection, des implantations, des contraintes de
raccordement ainsi que le dimensionnement électrique et photométrique.
Cette étude couvre en particulier la création, la modification ou le remplacement d’armoires d’éclairage, les
extensions et restructurations de réseaux, les déplacements d’équipements, les mises en conformité des
installations, ainsi que les calculs de sections de câbles, de protections électriques et de niveaux
d’éclairement. Lorsque nécessaire, une étude de dimensionnement sous CANECO sera réalisée sur les
installations existantes et/ou projetées.
Relèvent notamment de cette prestation :
• Extension du réseau souterrain d’éclairage,
• Rénovation de toutes installations d’éclairage,
• Création ou rénovation d’installations d’illuminations du patrimoine
CCTP – Marché d’études, travaux, maintenance et gestion patrimoniale d’éclairage public 20 / 68
5.3.2 - Contenu du dossier d'étude détaillée
Le dossier d’étude détaillée tiendra compte des éléments relatifs à l’avant-projet sommaire (APS), de la visite
préalable et de toutes les instructions données par le SDE35 ou la collectivité.
L’objectif de la visite préalable est de vérifier :
• La cohérence des informations transmises au stade APS,
• L’état des supports en procédant à un échantillonnage sur les pieds de mâts.
• L’état des armoires de commande
• Caractéristiques des liaisons câblées (nature, sections, nombre, etc.)
• Le report des réseaux existants et des points lumineux conservés jusqu'à l'armoire de
commande pour le départ concerné en précisant la nature et la section des conducteurs et le
repérage numéroté des ouvrages s’il existe ; à défaut d’informations disponibles dans les bases
de données du SDE35, les éléments sont à récupérer par enquête sur le terrain.
En cas de création de nouveaux points lumineux, l’entreprise se chargera d’attribuer une numération à partir
du logiciel d’éclairage NEXT GPI, en cohérence dans la mesure du possible avec la numérotation existante
des points lumineux et des armoires.
Les éléments constitutifs du plan d’étude détaillée sont précisés en annexe du présent CCTP.
5.3.3 - Procédure d'approbation
L’entreprise remettra au SDE35 pour approbation (APPRO) :
• 1 plan pour approbation au format (PDF)
• 1 plan d’implantation des équipements électriques des armoires à créer ou rénover (PDF)
• 1 décompte étude (CSV + EXCEL)
• 1 devis estimatif des travaux (CSV + EXCEL)
• Lors de problématiques d’assemblage des mâts et crosses, si le titulaire a oublié de préciser
certains besoins (embouts, percements, etc..), les délais de commande de ces éléments sera pris
en compte dans les délais globaux de réalisation des travaux.
• La/les étude(s) photométrique(s) par fournisseur
• Dans le cas de commande de matériel spécifique, le titulaire fournira le plan de calepinage ou
plan de perçage des mâts à commander (voir modèle en annexe du présent CCTP), cette
prestation fait l’objet d’une facturation spécifique. Lors de problématiques d’assemblage des
mâts et crosses, si le titulaire a oublié de préciser certains besoins (embouts, percements, etc..),
les délais de commande de ces éléments seront pris en compte dans les délais globaux de
réalisation des travaux.
Le SDE35 analysera les éléments de la phase approbation dans un délai maximum de 10 jours calendaires et
se réserve le droit de demander des modifications ou compléments d’informations à faire apparaître sur le
plan, sur le devis ou sur le décompte étude. A la réception des observations formulées par le SDE35, le
titulaire du marché disposera d’un délai de 5 jours calendaires pour apporter les modifications demandées.
Suivant la complexité des modifications demandées le SDE35 pourra accorder un report de délais.
5.3.4 - Livrables de l'étude détaillée
L'étude détaillée doit être remise sous 90 jours calendaires maximum, y compris les délais d’analyse du
SDE35, la validation des études photométriques et la reprise des modifications et la transmission du devis
estimatif final. Il comprend le dépôt sur GAIOS des pièces validées et l'envoi postal du plan papier.
Dans le cas d’une étude dont le montant de l’APS serait supérieur à 100 000€, ou à l’express accord du SDE35
afin de tenir compte d’une particularité technique spécifique entrainant la nécessité d’allonger le délai global
des études, le délai de rendu de l’étude détaillée et toutes les dispositions décrites ci-avant sera porté de 90
jours calendaires à 150 jours calendaires
CCTP – Marché d’études, travaux, maintenance et gestion patrimoniale d’éclairage public 21 / 68
5.4 - Étude détaillée d'une phase 2 de lotissement
5.4.1 - Définition et périmètre
La phase 1 d'un lotissement correspond à la viabilisation des parcelles. Dans ce cadre, une étude préliminaire
d'éclairage public est réalisée (par les services Travaux du SDE35 pour les lotissements publics) afin de définir
les implantations des candélabres, les sections de câbles ainsi que l'architecture générale du réseau.
Lors de cette phase, les fourreaux et la câblette de terre destinés à l'alimentation de l'éclairage public sont
posés. Des réservations et des boucles des fourreaux sont également prévues aux futurs emplacements des
candélabres afin de faciliter les travaux ultérieurs.
La phase 2 correspond à la réalisation finale des installations d'éclairage public avant la réfection définitive
de la voirie comprenant notamment :
• La pertinence de l’étude en phase 1, par rapport aux dispositions du SDE35,
• La pose des massifs,
• La pose des candélabres,
• Le raccordement des candélabres,
• Les essais et la mise en service de l'installation.
Un délai parfois important pouvant s'écouler entre les phases 1 et 2, il est nécessaire de reprendre l'étude
réalisée initialement afin de tenir compte des éventuelles modifications intervenues lors de l'exécution des
travaux de phase 1 ou de l'évolution des besoins.
Une mise à jour de l'étude photométrique sera donc demandée afin de vérifier la conformité des
performances d'éclairage avec les matériels retenus dans le cadre du marché de fourniture. Cette mise à jour
pourra conduire, le cas échéant, à une révision des fournitures initialement prévues.
En phase étude, une prestation d'aiguillage des fourreaux existants sera également demandée, comprenant
notamment la vérification de la continuité des réseaux, la possibilité de passage des sections de câbles
envisagés, ainsi que le débouchage éventuel des fourreaux au moyen d'un compresseur d'air. Un devis
spécifique sera à établir.
5.4.2 - Contenu du dossier d’étude
Le contenu et le niveau de détail du plan sont les mêmes que ceux d’une étude détaillée d’un projet
d’éclairage public.
À cette étape, le SDE35 transmettra au titulaire l’ensemble des éléments relatifs à l’étude réalisée dans le
cadre de la phase 1 du lotissement, ainsi que les données et contraintes à prendre en compte pour la
poursuite de la mission. Le titulaire devra se rapprocher de la maîtrise d’œuvre afin de coordonner les
interventions et de garantir le respect du planning prévisionnel de l’opération.
Les éléments constitutifs du plan d’étude détaillée sont précisés en annexe du présent CCTP.
5.4.3 - Procédure d'approbation
L’entreprise remettra au SDE35 pour approbation (APPRO) :
• 1 plan pour approbation au format (PDF)
• 1 plan d’implantation des équipements électriques des armoires à créer ou rénover (PDF)
• 1 décompte étude (CSV + EXCEL)
• 1 devis estimatif des travaux (CSV + EXCEL)
• Lors de problématique d’assemblage des mâts et crosses, si le titulaire a oublié de préciser
certains besoins (embouts, percements, etc..), les délais de commande de ces éléments seront
pris en compte dans les délais globaux de réalisation des travaux.
• La/les étude(s) photométrique(s) par fournisseur
• Dans le cas de commande de matériel spécifique, le titulaire fournira le plan de calepinage ou
plan de perçage des mâts à commander (voir modèle en annexe du présent CCTP), cette
CCTP – Marché d’études, travaux, maintenance et gestion patrimoniale d’éclairage public 22 / 68
prestation fait l’objet d’une facturation spécifique. Lors de problématique d’assemblage des mâts
et crosses, si le titulaire a oublié de préciser certains besoins (embouts, percements, etc..), les
délais de commande de ces éléments sera pris en compte dans les délais globaux de réalisation
des travaux.
Le SDE35 analysera les éléments de l’approbation dans un délai maximum de 10 jours calendaires et se
réserve le droit de demander des modifications ou compléments d’informations à faire apparaître sur le plan,
sur le devis ou sur le décompte étude. A la réception des observations formulées par le SDE35, le titulaire du
marché disposera d’un délai de 5 jours calendaires pour apporter les modifications demandées.
Suivant la complexité des modifications demandées le SDE35 pourra accorder un report de délais.
5.4.4 - Livrables de l'étude détaillée phase 2 de Lotissement
A compter de la date du bon de commande, l’entreprise disposera d’un délai de 60 jours calendaires y
compris les délais de validation de la part du SDE35 tel que précisé ci-avant et de reprises éventuelles des
APPRO, pour remettre l’étude détaillée définitive.
Cette remise d’étude détaillée comprendra :
• 1 plan étude détaillée (PDF + CAO/DAO)
• 1 plan d’implantation des équipements électriques des armoires à créer ou rénover (PDF) *
• 1 décompte étude (CSV + EXCEL) *
• 1 devis estimatif des travaux (CSV + EXCEL) *
• La/les étude(s) photométrique(s) *
• le rapport de vérification d’aiguillage des fourreaux et les travaux de réfection de la continuité
des fourreaux le cas échéant.
• Une version papier du plan transmis par envoi postal au SDE35.
*si modification(s) par rapport à la phase approbation
Le titulaire devra réaliser le dépôt de ses documents informatisés sur la plateforme du SDE35 (GAIOS).
5.5 - Étude détaillée d'un projet d'éclairage sportif
5.5.1 - Définition et périmètre
L’étude détaillée d’un projet d’éclairage sportif consiste à concevoir et dimensionner l’installation d’éclairage
d’un équipement sportif (foot, rugby, tennis, …) afin de garantir les niveaux d’éclairement requis suivant les
normes en vigueur et les exigences des différentes fédérations sportives. Elle comprend notamment les
calculs photométriques, le choix des projecteurs, le dimensionnement électrique et le type de câble à utiliser
(cuivre ou si possible en aluminium), les études géotechniques, études béton et ferraillage et la production
des documents techniques nécessaires à la réalisation des travaux.
5.5.2 - Collecte des données et coordination
Dans le cas d’un aménagement, le titulaire devra se rapprocher de la maîtrise d’œuvre afin de coordonner
les interventions et de garantir le respect du planning prévisionnel de l’opération. Le titulaire apportera un
regard critique sur le projet proposé par l’aménageur, notamment en vérifiant la prise en compte des
contraintes d’exploitation et de maintenance des installations d’éclairage. Il s’attachera en particulier à
s’assurer que le projet prévoit un cheminement carrossable permettant l’accès aux mâts d’éclairage et
l’intervention des engins de maintenance en toute saison et dans des conditions de sécurité adaptées.
Le SDE35 dispose d’un marché de fourniture pour les mâts, les projecteurs et les solutions de pilotage. Le
titulaire du présent marché sera amené à échanger directement avec les entreprises titulaires des marchés
de fournitures pour recueillir l’ensemble des éléments utiles à l’étude.
Le titulaire s’engage à compléter et renseigner la fiche projet figurant en annexe du présent marché afin de
permettre les échanges d’informations nécessaires avec le titulaire du marché de fourniture des projecteurs.
Il veillera à la transmission de données complètes, exactes et à jour, compatibles avec l’avancement des
CCTP – Marché d’études, travaux, maintenance et gestion patrimoniale d’éclairage public 23 / 68
études et des travaux. La fiche projet, ainsi que toute mise à jour éventuelle, devra être dûment datée et
signée par le titulaire avant transmission, la signature valant validation des informations communiquées et
engagement sur leur exactitude.
Les exigences des fédérations sportives étant susceptibles d’être plus contraignantes que celles définies par
la norme NF EN 12193, le titulaire devra identifier, dès la phase d’étude, la classification du terrain visée par
le SDE35 et vérifier les prescriptions applicables de la fédération concernée. Les performances d’éclairage
proposées devront garantir le respect des exigences fédérales en vigueur, notamment en termes
d’éclairement, d’uniformité, d’éblouissement et, le cas échéant, de retransmission audiovisuelle.
Le titulaire devra également fournir les études géotechniques et études de béton et ferraillage pour le
dimensionnement des nouveaux massifs.
5.5.3 - Étude géotechnique
L'étude géotechnique du terrain doit permettre de déterminer :
• La nature des couches de sol,
• Leur épaisseur,
• Leurs caractéristiques mécaniques (portance, résistance au cisaillement, module de
déformation, etc.),
• La présence éventuelle de remblais, sols meubles ou hétérogènes,
• Le niveau de la nappe phréatique si elle existe.
L’étude doit fournir l’ensemble des éléments permettant de concevoir et justifier les fondations du mât en
tenant compte des caractéristiques réelles du sol et des risques identifiés et recensés par le gouvernement
(inondations, sècheresse).
5.5.4 - Étude béton armé et ferraillage
Dans le cadre du dimensionnement d’un mât d’éclairage sportif, une étude de béton armé et de ferraillage a
pour objectif de définir les caractéristiques de la fondation permettant de reprendre les efforts transmis par
le support et ses équipements en tenant compte des caractéristiques géotechniques du terrain.
L'étude devra permettre de déterminer et justifier :
• Les dimensions de la fondation (massif béton, semelle, bloc d'ancrage, etc.),
• Les caractéristiques du béton à mettre en œuvre (classe de résistance, classe d'exposition, enrobage
des armatures, etc.),
• Le dimensionnement des armatures (diamètres, quantités, espacements et disposition),
• Le dimensionnement des tiges d'ancrage (diamètre, qualité d'acier, longueur d'ancrage, entraxes).
Données à prendre en compte
L'étude sera réalisée à partir :
• Des résultats de l'étude géotechnique (mission G2 PRO ou équivalente)
• Des caractéristiques du mât, de la traverse et des projecteurs fournies par le fabricant : hauteur,
masse, surface exposée au vent (Scx), efforts en tête et à la base, note de calcul du mât (dans certains
cas, le mât peut être équipé d’autres éléments de type échelon, ligne de vie, passerelle, haut-parleur
…)
• Des charges climatiques applicables (vent notamment, conformément aux Eurocodes en vigueur).
• Des contraintes environnementales, des risques (inondations, sécheresse, autres) identifiés et
référencés sur le site gouvernemental : georisques.gouv.fr
• Les câbles pour ce type de travaux seront en aluminium, afin d’éviter les vols de câbles. Le titulaire
devra en tenir compte dans le dimensionnement de ces fourreaux, notamment. Le titulaire devra
s’assurer au préalable auprès du SDE35 si le projet est en cuivre ou en aluminium.
CCTP – Marché d’études, travaux, maintenance et gestion patrimoniale d’éclairage public 24 / 68
Livrables attendus :
• Une note de calcul détaillant les hypothèses, les charges prises en compte et les vérifications
réglementaires effectuées
• Les plans d'exécution de la fondation, cotés et exploitables pour les travaux
• Le plan de ferraillage
• Le plan d'implantation des tiges d'ancrage avec leurs caractéristiques techniques
• Les spécifications du béton à mettre en œuvre.
5.5.5 - Contenu du dossier d'étude
Les éléments constitutifs du plan d’étude détaillée d'un projet d’éclairage sportif sont précisés en annexe du
CCTP.
5.5.6 - Procédure d'approbation
L’entreprise remettra au SDE35 pour approbation (APPRO) :
• 1 plan pour approbation au format (PDF)
• 1 décompte étude (CSV + EXCEL)
• 1 devis estimatif des travaux (CSV + EXCEL)
• Lors de problématique d’assemblage des mâts et crosses, si le titulaire a oublié de préciser
certains besoins (embouts, percements, etc..), les délais de commande de ces éléments seront
pris en compte dans les délais globaux de réalisation des travaux.
• L’étude photométrique,
• L’étude géotechnique,
• L’étude béton et ferraillage,
• le rapport de diagnostic structurel des mâts le cas échéant.
Le SDE35 analysera les éléments de l’approbation dans un délai maximum de 10 jours calendaires et se
réserve le droit de demander des modifications ou compléments d’information à faire apparaître sur le plan,
sur le devis ou sur le décompte étude. A la réception des observations formulées par le SDE35, le titulaire du
marché disposera d’un délai de 5 jours calendaires pour apporter les modifications demandées.
Suivant la complexité des modifications demandées le SDE35 pourra accorder un report de délais.
A l’issue de l’approbation du plan, l’entreprise transmettra dans un délai de 5 jours calendaires maximum le
devis estimatif de l’opération en papier et sous format EXCEL. Ce devis engage l’entreprise dans la mesure
où le financement des opérations est établi à partir des quantités du devis.
5.5.7 - Livrables de l'étude détaillée d’éclairage sportif
A compter de la date du bon de commande, l’entreprise dispose d’un délai de 90 jours calendaires maximum
pour remettre l’étude détaillée définitive.
Cette remise d’étude définitive (APD) comprendra :
• 1 plan étude détaillée (PDF + CAO/DAO)
• 1 décompte étude (CSV + EXCEL) *
• 1 devis estimatif des travaux (CSV + EXCEL) *
• L’étude photométrique *
• L’étude géotechnique *
• L’étude béton et ferraillage *
• Une version papier du plan transmis par envoi postal au SDE35.
*si modification(s) par rapport à la phase approbation
Le titulaire devra réaliser le dépôt de ses documents informatisés sur la plateforme du SDE35 (GAIOS).
CCTP – Marché d’études, travaux, maintenance et gestion patrimoniale d’éclairage public 25 / 68
5.5.1 - Dispositions complémentaires de « reprises structurelles » des supports sportifs
Le SDE35 peut en fonction de la typologie des terrains sportifs, demander au titulaire d’intervenir afin de
lever des doutes sur l’état général des mâts sportifs.
Il devra donc, sur commande spécifique adressée par le SDE35, intervenir sur site, afin de dégager les pieds
de mâts des installations sportives.
Il devra coordonner son action directement auprès des services des collectivités sur lesquelles ils devront
intervenir afin d’obtenir toutes les autorisations nécessaires à la réalisation de ce complément d’études.
Le complément d’étude comprend :
• Le découpage par sciage, des enrobés autour du mât, le cas échéant le terrassement en pleine
terre,
• Le dégagement des matériaux sous l’enrobé afin de rendre visible la totalité de la platine du mât,
mais également la partie entre la platine du mât et le massif afin de vérifier la présence de béton
sans retrait.
• La prise de photo spécifiques permettant d’avoir un visuel sur l’état de l’élément singulier, la
jonction platine/mât.
• En fonction de l’état de corrosion, si celle-ci est superficielle, le titulaire devra :
o Réaliser le resserrage des écrous au couple, à la clé dynamométrique en fonction des
recommandations des constructeurs,
o Le remplacement éventuel des écrous manquants, contre écrous inclus,
o Le remplacement des bouchons de graisse,
o La reprise du béton sans retrait entre la semelle du mât et le massif béton le cas échéant,
o Le brossage à la paille métallique de la platine et du pied du mât jusqu’à 70cm au-dessus du
niveau fini,
o L’application d’une peinture de protection anti-corrosion sur l’ensemble de la platine et
jusqu’à 70 cm au-dessus du sol fini,
o Le remblaiement dans les règles de l’art,
o La reprise d’enrobé ou d’espace vert.
• Transmission d’un rapport détaillée (voir modèle en annexe du présent CCTP)
Le titulaire devra remettre un prix spécifique au BPU, de manière forfaitaire par mât, en fonction de la
présence d’enrobé ou d’espaces verts, avec en prix de prestation complémentaire la réalisation d’un béton
sans retrait si nécessaire.
CCTP – Marché d’études, travaux, maintenance et gestion patrimoniale d’éclairage public 26 / 68
Article 6 - Les travaux
Ces travaux sont issus des projets pour lesquels un devis a été émis par l’entreprise à la suite d’une demande
du SDE35 : (devis sans étude préalable, à la suite de l’étude simplifiée, ou à la suite de l’étude détaillée ou
sportif)
6.1 - Etendue de la prestation de travaux
6.1.1 - Nature des prestations
L’entreprise devra assurer dans le cadre des travaux les prestations suivantes :
• Création de réseaux neufs d’éclairage public (lotissements, etc.),
• Extensions d’installations existantes,
• Mise en conformité, rénovation et modification d’installations existantes,
• Mise en lumière de site ou de monument,
• Installation de dispositif d’éclairage autonome de type photovoltaïque ou éolien,
• Installation d’éclairage sportif,
• Remplacement ponctuel de matériels défectueux,
• Déplacements d’ouvrages,
• Dépose et/ou pose de matériel,
• Mise en place et/ou remplacement d’accessoire candélabre.
6.1.2 - Normes et Réglementations
Les travaux d’extension ou de rénovation des installations d’éclairage public devront être strictement
conformes à la norme NFC 17.200 complétée des guides UTEC 17-202 et 17–205, à la norme EN-40, ainsi qu’à
la norme EN 13-201 tels qu’indiqués au 2.2 du CCAP.
6.1.3 - Commande des travaux par le SDE35
Chaque opération, hors travaux de maintenance, fera l’objet d’un bon de commande et d’un ordre de service
dans lesquels les références de l’étude et du devis émis par l’entreprise seront reprises.
Les délais maximums pour la réalisation des travaux sont les suivants :
Délai maximum en jours
Typologie de travaux
calendaires
Travaux dont l’objet est :
• Rénovation supérieure à 100 000€ HT,
90 jours calendaires
• Rénovation de terrain sportif nécessitant des terrassements,
• Extension de plus de 20 points lumineux
Autres travaux :
• Hors travaux issus d’une demande de maintenance, 60 jours calendaires
• Hors travaux cités ci-avant
CCTP – Marché d’études, travaux, maintenance et gestion patrimoniale d’éclairage public 27 / 68
6.2 - Opérations préalables aux travaux
6.2.1 - Commande du matériel d’éclairage
Dans le cadre de son marché de fourniture décrit ci-avant, le fonctionnement se décompose de la manière
suivante :
Le SDE35 se charge de :
• La réalisation des bons de commande auprès des fournisseurs d’éclairage,
• La transmission d’un exemplaire du bon de commande au titulaire du présent marché,
• La gestion des litiges en cas de non-conformité à la livraison,
• La gestion du service après-vente en cas de disfonctionnement.
Le titulaire du présent marché se charge de :
• La vérification des quantités, de la qualité et de l’adéquation des fournitures livrées définies sur la
fiche technique de matériel EP du SDE35 ou sur le bon de commande,
• Viser le bordereau de livraison (BL) en y apposant les observations, non-conformités éventuelles et
de le transmettre au SDE35,
• Assurer le magasinage, le stockage et l’acheminement des matériels sur les chantiers,
• Déposer les BL et mettre à jour les champs concernant la livraison sur la plateforme GAIOS :
o Cocher la case de livraison adéquate
o En cas de non-conformité ou dommage constaté à la réception du matériel, renseigner et
justifier les motifs dans le champ prévu à cet effet sur l’outil GAIOS.
o Si la livraison est complète et conforme, compléter le champs « Date de livraison ».
La responsabilité du titulaire est engagée à compter de la livraison jusqu’à la réception des travaux. En cas
de rejet total ou partiel des fournitures, celles-ci seront réexpédiées en usine à la charge et sous la
responsabilité du fournisseur.
Toute absence de contrôle du matériel livré par le fabricant engage la responsabilité du titulaire. Le titulaire
s’engage à informer le SDE35 en cas de livraison non conforme dans un délai maximal de 10 jours calendaires
après réception de la dernière commande pour un chantier.
Toute non-conformité signalée après ce délai est réputée acceptée.
Lorsque le matériel est stocké dans un lieu autre que le dépôt du titulaire (services techniques ou tout autre
site), le titulaire en conserve l'entière responsabilité. Afin de prévenir tout litige en cas de perte, de vol ou de
dégradation, il est recommandé d'établir un bon de dépôt signé par la collectivité, accompagné de photos
attestant de l'état et de la présence du matériel. Dans tous les cas le remplacement des matériels perdus,
volés ou dégradés avant la réception des travaux est à la charge du titulaire.
Dans le cas d’un matériel mis en œuvre, et accidenté par un tiers non identifié, le remplacement du matériel
sera réalisé par le SDE35. Le titulaire pourra facturer la dépose et les éventuelles reprises de voirie dans
l’affaire en cours, mais la repose du matériel sera à la charge du titulaire, tant que la réception des ouvrages
(PV de réception) n’est pas réalisée. Après réception, la responsabilité du titulaire du marché sera dégagée.
Il devra donc pour éviter cela, ajuster la sécurité de son chantier.
Pour les fournitures de matériel qui ne sont pas décrites comme à la charge du SDE35, c’est le titulaire qui se
chargera des achats et en assurera la responsabilité jusqu’à la réception des travaux.
6.2.2 - Autorisations administratives
Avant tout commencement de travaux, l’entreprise aura réalisé et réceptionné les réponses aux DICT en
fonction de la nature des travaux. De la même manière, les permissions de voirie obtenues auprès des
différents gestionnaires, devront être communiquées au SDE35.
Enfin, un PV de marquage/piquetage devra être réalisé et soumis à la validation du SDE35 avant chaque
démarrage de chantier.
CCTP – Marché d’études, travaux, maintenance et gestion patrimoniale d’éclairage public 28 / 68
En cas de manquement à cette obligation, une pénalité sera appliquée dans les conditions prévues à l'article
17 du CCAP.
Le titulaire devra remettre au SDE35 l’ensemble de ces éléments et les insérer, le cas échéant, sur GAIOS.
6.2.3 - Planification des travaux
L’entreprise informera à minima 15 jours calendaires avant l’intervention par courrier électronique via
GAIOS, le SDE35 qui réalisera la communication auprès de la collectivité bénéficiaire des travaux. Dans le
cadre de travaux intercommunaux, le SDE35 informera également, en plus de l’EPCI, la collectivité de la zone
géographique concernés par les travaux.
La planification des travaux sera réalisée conjointement avec le SDE35 en réunion hebdomadaire et fera
l’objet d’une analyse lors des réunions trimestrielles.
Toutes communications auprès des collectivités devra être relayées en copie au SDE35, et ne pourra être
réalisée sans accord préalable de celui-ci.
6.3 - Prestations attendues au démarrage des travaux
6.3.1 - Démarrage de chantier
Pour des travaux précédés d’une étude : le titulaire devra s’assurer auprès du SDE35 de la tenue ou non d’une
visite sur site au démarrage du chantier en présence de la collectivité, du SDE35 et du responsable du
chantier, en fonction des dossiers et après échanges et validation avec le SDE35.
6.3.2 - Panneau d’information du chantier
Chaque opération devra être signalée par au minimum un panneau d’affichage implanté en début et en fin
de zone de chantier. Cet affichage sera celui mis à disposition gratuitement par le SDE35.
L’arrêté de permission de voirie devra être mis en place et visible tout au long du chantier.
Le titulaire devra également réaliser une communication auprès des riverains afin de les avertir de leur
intervention. Le titulaire devra toujours permettre l’accès aux parcelles le soir pour les riverains et maintenir
systématiquement un accès aux services de secours le cas échéant. Le SDE35 met à disposition du titulaire
un modèle de flyer info travaux (voir annexe du présent CCTP), incluant les logos du SDE35, de la commune
des travaux et du titulaire et précisant les éléments suivants :
• Localisation de l’opération (liste des rues impactées),
• Date de début et de fin des travaux,
• Numéro de téléphone en cas d’urgence ou besoin de renseignements.
Le titulaire pourra s’en servir, s’il le souhaite, afin d’avertir par distribution dans les boîtes aux lettres, les
riverains.
Le SDE35 ne pourra être rendu responsable d’un éventuel retard de chantier dû à la non-communication
auprès des riverains. Les délais contractuels restent ceux du chantier incluant cette communication.
Le titulaire devra également informer la collectivité de son intervention afin de lui permettre, le cas échéant,
de communiquer auprès des riverains à l'aide des moyens dont elle dispose localement.
La pose du panneau d’information de chantier et de la permission de voirie devra être réalisée au minimum
7 jours calendaires avant le début des travaux, et cela de manière obligatoire. Le titulaire devra dans le dépôt
de son DOE ou sur demande du SDE35, fournir la preuve de la mise en place de ce panneau (photos à l’appui).
En cas de manquement à cette obligation, une pénalité sera appliquée dans les conditions prévues à l'article
17 du CCAP.
Le titulaire devra toujours s’assurer que les riverains puissent accéder à leur propriété, sauf cas particulier
(tranchée en cours, etc.). Dans tous les cas les propriétés doivent être accessible le soir.
CCTP – Marché d’études, travaux, maintenance et gestion patrimoniale d’éclairage public 29 / 68
6.4 - Prescriptions techniques de réalisation des travaux
6.4.1 - Forfaits de travaux
Ces forfaits couvrent l’ensemble des frais liés à l’amenée et au repli des matériels, à l’installation de chantier
ainsi qu’aux équipements nécessaires à l’exécution des travaux (matériel général et matériel spécifique), aux
demandes de DT/DICT, d’arrêté de stationnement, de circulation, de mise en place de signalisation
spécifiques, les frais supportés par l'entreprise en démarches et arrêts d'équipes pour les éventuelles
coupures et demandes d'intervention sur le réseau, etc…
Un seul et unique forfait pourra être appliqué par affaire quel que soit le nombre d'interventions réalisées
dans ce cadre et quelle que soit la durée de cette affaire. Le SDE35 pourra, dans le cas d’affaire de travaux
dépassant 18 mois, voir avec la collectivité pour solder les éléments de l’affaire en cours et réaliser une autre
affaire de travaux pour solder les travaux restants.
Le montant de la fourchette est calculé sur la base du montant de l'attachement validé par le SDE35 hors
forfait de travaux et hors fourniture de matériel.
Ce forfait ne pourra pas être appliqué pour un montant total travaux HT hors forfait de travaux et hors
fourniture de matériel inférieur ou égal à 20 000€.
Les forfaits de travaux présents au BPU se décomposent ainsi :
• Forfait de travaux pour un montant supérieur à 20 000€ et inférieur ou égal à 50 000€
• Forfait de travaux pour un montant supérieur à 50 000€ et inférieur ou égal à 100 000€
• Forfait de travaux pour un montant supérieur à 100 000€
6.4.2 - Réunion de chantier
La fréquence des réunions de chantier sera définie par le SDE35 en fonction de la taille de l’opération et du
type de travaux.
A cette réunion, l'entreprise doit fournir au SDE35 et/ou l’informer :
• La synthèse hebdomadaire des avancements de travaux, essais et contrôles effectués,
• Le programme hebdomadaire prévisionnel en fonction des prévisions météorologiques,
• La coordination des travaux,
• Les points particuliers (circulation, difficultés, rapport avec les tiers, etc.),
• L’incidence financière des éventuelles modifications demandées,
• L'application et le suivi de la démarche qualité,
• L'application du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.).
Les modifications de projet et leur incidence devront être consignées dans un compte rendu ou à défaut dans
le journal de chantier rédigé par l’entreprise.
6.4.3 - Journal de chantier
L'entreprise tient un journal de chantier quotidien. Ce journal consigne, au minimum et pour chaque journée
d'intervention, les informations suivantes :
• Les conditions atmosphériques constatées,
• Les travaux exécutés, leur nature, leur localisation,
• La photo du panneau de chantier,
• L'effectif et la qualification du personnel,
• Les incidents, les arrêts de chantier avec leur durée et leurs causes, les défauts
d'approvisionnement, tous les détails présentant quelques intérêts du point de vue de la qualité
des ouvrages, des détails liés à l'évaluation financière des travaux et de la durée réelle des
travaux,
CCTP – Marché d’études, travaux, maintenance et gestion patrimoniale d’éclairage public 30 / 68
• Les modifications de projet (changement de tracé, terrain rocheux, travaux complémentaires…)
avec si besoin un rapport photographique, dans ce cas l’entreprise fera connaitre l’incidence
financière au fur et à mesure de l’avancée des travaux. Le titulaire aura eu l’aval du SDE35 au
préalable.
• Les contrôles effectués,
• Les observations concernant la sécurité des personnels et des tiers : piste de chantier, déviations
provisoires, signalisation,
• Les observations sur la marche générale du chantier et les prescriptions imposées par
l'entreprise,
• Les bons de carrières à remettre au DGD pour justification des quantités de matériaux employée
(les bons de carrières doivent préciser le numéro de l’affaire PEXX-XXXX)
Ce journal doit être accessible en permanence dans les installations de chantier par toutes les personnes
concernées. A ce journal seront annexés tous documents venant en complément des informations
consignées (photographies, résultats d’essais, procès-verbaux de constat…), et permettront de prouver les
éventuelles modifications des quantitatifs.
Ce journal sera remis à la fin du chantier et joint au DGD.
En cas de manquement à cette obligation, une pénalité sera appliquée dans les conditions prévues à l'article
17 du CCAP.
6.4.4 - Nettoyage des voies empruntées
L’entreprise est tenue de se renseigner auprès des gestionnaires de voirie (mairie, intercommunalité et
département), sur l’itinéraire à emprunter par ses camions et ses fournisseurs.
Il veillera pendant tout ce temps à entretenir en bon état les chaussées, et procédera à leur nettoiement
chaque fois que cela est nécessaire. La propreté des abords sera exigée en permanence.
Il procédera à la remise en état des ouvrages qu’il aura pu détériorer et devra inclure dans son forfait, tous
les travaux de protection réclamés par les collectivités ainsi que toutes les sujétions de signalisation et de
sécurité vis-à-vis des voies publiques et au sein du chantier.
L’installation et l’organisation du chantier seront établies en fonction des contraintes particulières et seront
soumises avant exécution, à l’approbation du SDE35 et de la collectivité le cas échéant (si besoin
d’autorisation spécifique de voirie pour entreposer des éléments…)
6.4.5 - Prescriptions relatives à la signalisation du chantier
Le titulaire aura la responsabilité de la sécurité pendant les travaux et de mettre en œuvre toutes les
protections (barrières, plaques d’acier, signalisation verticale et lumineuse temporaires…) nécessaires au
signalement des fouilles non remblayées ou tout autre danger, sur la durée totale du chantier.
6.4.6 - Sécurité du personnel de chantier et Signalisation
Le décret n°65-48 du 08 Janvier 1965 servira de support afin d’assurer préventivement les risques du
chantier.
• EPI (Equipements de Protection Individuelle)
En termes d’EPI, le SDE35 vérifiera l’application du règlement européen EPI 2016/425 et pourra à tout
moment stopper le chantier s’il constate un défaut de catégorisation.
De plus, quel que soit le niveau de catégorie, les EPI doivent faire l’objet d’une déclaration CE et porter le
marquage CE. Dans le cas d’un EPI de CAT 3, le marquage CE comportera en plus le numéro de l’organisme
notifié en charge des contrôles.
• Signalisation de chantier
Dans le cadre de chantier routier où l’utilisation de feux tricolores mobiles est envisagée, l’entreprise
appliquera la norme NF P 98-590 « Signalisation routière temporaire - Feux tricolores mobiles de signalisation
CCTP – Marché d’études, travaux, maintenance et gestion patrimoniale d’éclairage public 31 / 68
temporaires - Performances, spécifications techniques » ainsi que les recommandations de l’OPPBTP
« Signalisation temporaire de chantier » pour adapter la signalisation à la typologie du site.
6.4.7 - Terrassement, remblaiement et réfections définitives
a. Dispositions générales
La réalisation des terrassements devra respecter les dispositions arrêtées par les différents gestionnaires de
voirie concernés.
D’une manière générale l’entreprise s’appuiera sur les normes :
• NF P 98-331 « Chaussée et dépendances – Ouverture – Remblayage-Réfection »
• NF P 98-332 « Chaussée et dépendances – Règles de distance entre les réseaux enterrés et règles de
voisinage entre les réseaux et végétaux »
Les travaux sont conduits de manière à n'apporter aucune gêne aux services publics (distribution d'eau, de
gaz, d'électricité, télécommunications...). L'entreprise supporte, sans pouvoir élever de réclamations à ce
sujet, les interruptions de travail, gênes, sujétions quelconques, qui seraient la conséquence de cette
obligation. L'entreprise est tenue, d'autre part, d'aménager des passages sur les tranchées en vue de leur
franchissement commode par les usagers riverains. Les accès aux immeubles ou propriétés doivent rester
libres.
D'une manière générale, l'entreprise doit enregistrer les desiderata des administrations et particuliers
intéressés ; il n'assure l'exécution des travaux qu'après accord du SDE35.
L'entreprise aura la charge d'assurer tous les épuisements et de prendre toutes les mesures nécessaires à
l'assainissement des chantiers de façon que tous les ouvrages soient exécutés à sec. Ces sujétions font partie
des aléas normaux et ne donneront lieu à aucune rétribution spéciale.
Si l'entreprise ne peut descendre ses fouilles à profondeur pour diverses raisons, elle devra le faire savoir et
le faire constater par le SDE35 afin qu'une solution technique soit déterminée et acceptée.
L'entreprise devra, si nécessaire, étayer à ses frais toutes les fouilles au fur et à mesure de leur
approfondissement et prendra à ses frais toutes les mesures nécessaires pour soutenir les maçonneries,
fondations et ouvrages divers, dont la démolition n'est pas rendue nécessaire pour la construction des
ouvrages mais qui auraient été déchaussées pendant l'exécution des fouilles. Elle reste responsable de tous
les éboulements qui pourraient survenir et de tous les dommages consécutifs à l'exécution des travaux, en
particulier les dégâts que subiraient les constructions voisines, les canalisations et câbles de toutes sortes
dont il devra tenir compte.
Dans le cas où l'entreprise effectuerait des fouilles à proximité de murs de clôture ou d'habitations en
mauvais état, il lui appartient d'en faire le constat au préalable (huissier, ...) afin d'éviter toute responsabilité
ultérieure de dégradation.
Sur les accotements en herbe, la partie supérieure des tranchées ouvertes doit être remblayée sur une
hauteur minimale de 0,10 m avec la couche végétale soigneusement mise en dépôt pendant les travaux ou
par apport de terre végétale nouvelle, à la charge de l'entreprise, si elle n'a pas été récupérée.
b. Produits de démolition et déblais
Les produits provenant de la démolition de fondation des chaussées, de bordures ou de caniveaux et les
matériaux extraits non réutilisés, devront être traités par l'entreprise comme des déchets de chantier,
conformément aux procédures indiquées dans l'offre de l'entreprise et validées par le SDE35.
Les différents déchets d’activités économique (DAE) issus du chantier seront dirigés vers les centres de
traitement appropriés en fonction de leur nature :
• Déchets Dangereux (DD) – Classe 1
• Déchets Non Dangereux (DND) – Classe 2
• Déchets Non Dangereux Inertes (DNDI) – Classe 3
CCTP – Marché d’études, travaux, maintenance et gestion patrimoniale d’éclairage public 32 / 68
A ce titre des Bordereaux de Suivi de Déchets (BSD) pourront être demandés par le SDE35 afin de s’assurer
de la traçabilité de leur prise en charge.
c. Produits de remblais
Les matériaux de remblai proviendront de carrières agréées par le gestionnaire de la voirie et par le SDE35.
L'emploi de matériaux recyclés ou de matériaux extraits, purgés et tamisés est possible, sous réserve de
l'accord préalable du SDE35.
Le matériau fin utilisé pour l'enrobage des câbles et des fourreaux est en principe du sable de rivière. Le sable
de carrière peut être également utilisé s'il est de calibre maximum 0/2. L'accord du SDE35 est nécessaire
pour l'utilisation de sable de carrière.
d. Dimensions minimales des tranchées
En l'absence de contraintes imposées par d'autres ouvrages, les profondeurs des tranchées sont les
suivantes :
Hauteur de Profondeur de
Nature de la tranchée
recouvrement la tranchée
Trottoir, accotement non
stabilisé, chemin piéton, voie 0,65 m 0,80 m
cyclable, espace vert
Chaussée, accotement stabilisé 0,85 m 1,00 m
Des profondeurs inférieures peuvent exceptionnellement être acceptées à condition d'assurer une
protection mécanique des câbles adaptée à l'utilisation des sols. Dans ce cas, un accord préalable du SDE35
est obligatoire.
La largeur minimale des tranchées sera de 0.30 m. Une sur largeur pourra être mise en œuvre en fonction du
nombre de réseaux d’éclairage ou de réseaux divers.
e. Ouverture et remblayage des tranchées
Lorsqu'une tranchée sera ouverte sous chaussée ou trottoir le titulaire commencera par déposer ou démolir
avec soin les matériaux qui constituent le revêtement (sciage par exemple) ainsi que ceux de la fondation
sans ébranler ni dégrader les parties voisines. Les engins doivent être adaptés aux conditions de chantier, de
sorte qu'il n'en résulte aucune dégradation des sols environnants.
Le fond de la tranchée sera purgé et dressé soigneusement sans saillie, ni flache, afin d'assurer un aplomb
parfait des canalisations.
Le reste du remblayage, avec interposition obligatoire d'un dispositif avertisseur rouge (électricité) ou vert
(télécommunications ou réseaux divers) à 20 cm au-dessus des câbles ou fourreaux, est effectué suivant les
prescriptions techniques imposées par le service compétent gestionnaire de la voirie et par les règlements
de voirie en vigueur.
En l'absence de prescriptions particulières, les conditions de remblayage devront être conformes à la norme
NF P.98.331 et au guide technique de mai 1994 'Remblayage des tranchées et réfection des chaussées' du
SETRA.
f. Contrôle de compactage
Des mesures de compactage pourront être demandées, à la charge du titulaire, par le SDE35 pour tout
remblaiement réalisé sous la plateforme de la voirie (accotement, chaussée, TPC) selon les prescriptions des
gestionnaires de voirie (en particulier pour la fréquence). Ces mesures seront tenues à disposition du SDE35.
CCTP – Marché d’études, travaux, maintenance et gestion patrimoniale d’éclairage public 33 / 68
Des essais au pénétromètre dynamique selon les normes NF P 94-115 et NF P 94-114 seront envisageables
pour les terrassements de type tranchée et des essais à la plaque pour des terrassements de plus grandes
envergures impliquant des voies supportant de forts trafics
g. Photogrammétrie
Avant le remblayage des tranchées, le SDE35 pourra exiger que le titulaire puisse réaliser une
photogrammétrie de ces travaux afin de pouvoir attester de la bonne exécution des travaux réalisés et des
volumétries de terrassement.
La prestation vise à réaliser des relevés topographiques par drone ou voie terrestre pour figer l'état des lieux,
assurer le récolement des réseaux et calculer les volumes de terrassement.
• Précision : Décret anti-endommagement Classe A (incertitude ≤ 40 cm, idéalement < 5 cm).
• Géoréférencement : Système RGF93 / CC local et altimétrie IGN69.
▪ Modalités d'intervention et de facturation
• Facturation au mètre linéaire (ml) : Le prix couvre la largeur totale de l'emprise publique (façade à
façade) et inclut tous les frais incompressibles (déplacements, autorisations DGAC, temps de calcul).
• Coordination : Le titulaire planifie ses interventions en parfaite synchronisation avec l'avancement
des travaux de génie civil et les services techniques municipaux.
▪ Points clés de la méthodologie
• Modélisation des croisements : Lors de l'intervention en tranchée ouverte, le prestataire doit
impérativement identifier, relever et modéliser en 3D tous les réseaux croisés ou mis à nu, avec
fourniture de profils en travers prouvant le respect des distances de sécurité.
• Calcul des cubages : Réalisation de calculs différentiels entre les Modèles Numériques de Terrain
(MNT initial, MNT fond de fouille, MNT final) pour produire un rapport volumétrique précis des
déblais et remblais.
• Livrables finaux : Dépôt sur la plateforme du SDE35 des orthophotographies (.GeoTIFF), nuages de
points (.LAS/.LAZ), plans de récolement (.DWG/.DXF) et fichiers SIG (.SHP) prêts à être intégrés.
Rapport précisant les cubatures du chantier et les croisements rencontrés.
h. Les réfections définitives
De manière générale, les réfections définitives s'effectueront à l'identique des revêtements existants et
seront précédées d'un découpage ou d'un rabotage du revêtement sur une largeur de 10 cm de part et
d'autre de la tranchée afin de garantir le bon épaulement de la réfection.
Les différents revêtements rencontrés seront :
• Enrobé à froid à mettre en œuvre pendant la phase travaux dans l’attente des réfections définitives
si le besoin est exprimé par le SDE35,
• Revêtement bi-couche ou tri-couche sur trottoir, chaussée ou aire de stationnement comprenant
l'imprégnation gravillonnée et deux ou 3 couches d'émulsion gravillonnée,
• Revêtement en enrobé à chaud comprenant la couche d'imprégnation, la mise en œuvre et le joint
de liaison entre l'enrobé existant et le nouvel enrobé,
• Revêtement sablé ou gravillonné sur trottoir,
• Revêtement en béton désactivé,
• Revêtement en pavé ou dallage,
• Espaces verts.
L’entreprise aura en charge la remise en état de la signalisation horizontale/marquage au sol.
6.4.8 - Caractéristiques et mise en œuvre des fourreaux
La pose de fourreaux d'éclairage public sera systématiquement accompagnée de la pose d’un conducteur nu
de terre en cuivre de section 25 mm², disposé en fond de fouille.
CCTP – Marché d’études, travaux, maintenance et gestion patrimoniale d’éclairage public 34 / 68
Ils seront aiguillés solidement afin de permettre le passage de câbles électrique ultérieurs.
Les caractéristiques des fourreaux d’éclairage attendues sont les suivantes :
• Type polyéthylène double peau (annelé à l’extérieur et lisse à l’intérieur),
• De couleur rouge,
• Diamètre extérieur de 63, 75 ou 90mm.
Le SDE35 peut être amené à poser des fourreaux pour des réseaux de télécommunication ou divers. Les
caractéristiques des fourreaux correspondant seront les suivantes :
Gaine de protection annelée polyéthylène
• Type polyéthylène double peau,
• Annelé à l’extérieur et lisse à l’intérieur,
• De couleur verte,
• Diamètre extérieur de 40mm.
Tuyaux PVC gris en barre
• Diamètre intérieur 41.4 mm et diamètre extérieur 45 mm
6.4.9 - Massifs
Les candélabres seront fixés sur des massifs en béton. Ils seront exécutés en béton au ciment de laitier dosé
à 350 kg de ciment par mètre cube de béton en œuvre ou de type préfabriqué. La mise en œuvre des massifs
comprend la fouille nécessaire à la pose ou confection du massif, la mise en œuvre d’un lit de pose en
matériaux sableux, les tiges d’ancrage, fourreaux, les gaines ICT et bouchons de graisse.
Le niveau supérieur des massifs est déterminé par l’extrémité des tiges d’ancrage (y compris le bouchon de
graissage) et devra être implanté à 0,10 m en dessous du niveau du sol fini.
Pour les mâts de hauteur supérieure ou égale à 14 m, les massifs seront assujettis à une étude béton et
ferraillage afin de déterminer son dimensionnement. Ils seront équipés d'un « panier ferraillé ».
Leur exécution seront conformes à la norme NF EN 13670 « Exécution des ouvrages en béton » ainsi qu’au
Fascicule 65 qui est le document d’application de la norme NF EN 13670 pour les ouvrages de génie civil en
béton armé.
Au coulage du béton, il sera procédé à la mise en place :
• D’un gabarit correspondant à l'écartement des trous de passage de la plaque de base pour la mise
en place des tiges d’ancrages (dans le cas du coulage d’un massif de mât sportif, le gabarit est fourni
par le fabricant de mât au titulaire).
• De fourreaux pour permettre le passage des câbles, la mise à la terre éventuelle et l’évacuation de
l’humidité.
Tous les massifs non réutilisés seront systématiquement déposés et évacués sauf cas exceptionnel arrêté par
le SDE35. Dans ce dernier cas, il appartient au titulaire de faire apparaitre ces massifs lors du
géoréférencement en classe A.
6.4.10 - Câbles et accessoires de raccordement
a. Types de câbles
Ils répondent aux normes NFC15-100, NF C. 32.321 et NF C. 32.322 :
• U1000-R2V : réseau d’alimentation souterrain
• H07 RN8-F : en cas d’immersion d’une durée supérieure à 2 mois par an
• H07-RNF : câble de liaison entre le coffret en pied de mât et le luminaire
• Cuivre Nu : Mise à la terre et liaison équipotentielle de section 25mm²
Les sections des conducteurs doivent être déterminées conformément au guide AFNOR C17-205
CCTP – Marché d’études, travaux, maintenance et gestion patrimoniale d’éclairage public 35 / 68
b. Mise en œuvre des accessoires de câbles souterrains
La mise en place des accessoires s'effectue sur des câbles parfaitement secs et nettoyés. Toutes les
précautions sont prises pour qu'il en soit ainsi au cours du montage.
Les boites de jonction et les extrémités des câbles sont confectionnées suivant les modes opératoires
spécifiés par les fabricants et avec les composants qui les accompagnent. Les boites de dérivation sont
proscrites afin de faciliter la recherche de défaut lors de disfonctionnement.
Les extrémités des câbles d’éclairage public sont munies de têtes étanches en matière thermo-rétractable
ou assurant une protection équivalente. Leur connexion aux autres éléments est réalisée par l'intermédiaire
d'ensembles à sertir de nature appropriée.
Des systèmes antivols de câbles en inox seront systématiquement mis en œuvre lors d’une pose ou
dépose/repose de mât d’éclairage, en maintenance ou en travaux. Ils seront obligatoirement installés au
fond des mâts et inaccessibles depuis la trappe de visite pour garantir leur efficacité. Afin de les intégrer dans
les mats de diamètre réduit, les dimensions maximales seront de H50xL72xP40mm.
En cas de mauvaise mise en œuvre ou d’oubli, les frais de mise en conformité sont à la charge du titulaire.
Chaque conducteur sera protégé par une gaine ICTA afin d'assurer sa protection mécanique, notamment au
niveau de l'embase du mât, où les frottements sont susceptibles d'entraîner une usure prématurée du câble.
Ces éléments sont décrits en annexe du présent CCTP.
c. Identification et repérage des câbles souterrains
Dans le cadre des travaux d’éclairage public, et conformément à la norme NFC 17-200 ainsi qu’aux
prescriptions figurant en annexe du présent CCTP, le titulaire devra procéder à l’identification des câbles en
pieds de mâts. Cette identification sera requise aussi bien en cas de remplacement des câbles qu’en cas de
conservation des câbles existants, dès lors que les points lumineux qui leur sont raccordés font l’objet d’une
rénovation, qu’il s’agisse du remplacement de la lanterne seule ou du renouvellement complet du
candélabre. Le repérage devra comprendre les informations suivantes :
• N° d’armoire
• N° du matériel amont ou aval
Cette indentification sera réalisée avec une étiquette de type industriel (Dymo ou similaire), résistante aux
intempéries, aux UV et insensible aux variations de températures, collées sur un collier de couleur rouge ou
verte selon la provenance du matériel (amont ou aval), les colliers devront être visibles dès l’ouverture de la
trappe de visite du mât.
Le détail des prestations attendues est décrit dans l’annexe du présent CCTP.
6.4.11 - Prescriptions relatives au réseau aérien
a. Elagage
Les prestations d’élagage sont exclues du présent CCTP. Toutefois dans le cadre de travaux de pose de câble
aériens ou sur façade, si le titulaire doit réaliser un petit élagage, il devra le réaliser. Cette dernière prestation
fait l’objet d’un prix au BPU.
b. Câble posé sur façade
Les câbles à poser sur façade seront fixés par des pattes de scellement. Le tracé sera le plus discret possible.
Si les distances réglementaires ne peuvent pas être respectées, l’entreprise se devra de protéger les câbles
par une protection agréée.
c. Création et mise aux normes d’un réseau d’éclairage aérien
CCTP – Marché d’études, travaux, maintenance et gestion patrimoniale d’éclairage public 36 / 68
Pour les travaux d’importance, le réseau d’éclairage public aérien devra être systématiquement séparé du
réseau de distribution électrique basse tension. Autrement dit le neutre commun est proscrit.
La fixation des câbles d'alimentation des luminaires sur les supports est réalisée par des colliers en acier
inoxydable, avec des protecteurs isolés.
La nature du câble utilisé est en aluminium torsadé de section 2x16mm².
La mise en conformité du réseau se fait à l’occasion des travaux d’extension ou de rénovation.
d. Implantation de poteau
L’implantation de poteau devra être réalisée conformément à la norme NFC11-201.
Dans le cas où le poteau est implanté en bordure de fossé, le massif bétonné ne devra pas réduire la section
d’écoulement des eaux.
6.4.12 - Prescriptions relatives à la pose des matériels
a. Pose de mât
Ils sont commandés par le SDE35. Leurs caractéristiques sont définies dans chaque commande.
Les supports seront mis en œuvre en insérant une semelle en caoutchouc synthétique (type PEPLIC ou
équivalent) entre la semelle du mât et le massif béton, dans le cas d’un massif coulé, un béton sans retrait
sera réalisé.
Le mât sera fixé au massif par le biais d’un système écrou, contre-écrou et rondelle. Les extrémités de tige
de scellements et les écrous seront obligatoirement protégés par des capuchons caoutchouc remplis de
graisse. Les fourreaux traversant le massif devront remonter jusqu’à l’arase supérieure du massif, les gaines
ICTA assureront ensuite la protection mécanique du câble au passage de la semelle du mât.
Figure 1 : principe de pose du candélabre Figure 2 : extrait article 8 annexe 4
Les trappes de visite des mâts devront être orientées en fonction de l’environnement afin de garantir
systématiquement l’accès à l’intérieur du fut dans de bonnes conditions tout en garantissant la sécurité de
l’intervenant. L’implantation en fond de trottoir est à privilégier avec une orientation de 90° à gauche ou à
droite par rapport au fil d’eau/façade.
Dans les projets de pose de mât sur des réseaux existants, le titulaire procédera au rallongement du câble
d’alimentation si nécessaire.
Chaque mât sera équipé d’un coffret classe 2 avec plastron transparent et équipé d’un bornier pour fils DALI,
dont les dimensions intègreront le carré inscrit minimum de 82x70mm (prescription demandée au fabricant
de mât). Ces dimensions permettent d’accueillir à minima les modules de protection et de gestion.
CCTP – Marché d’études, travaux, maintenance et gestion patrimoniale d’éclairage public 37 / 68
Le coffret classe 2 devra être équipé de :
• 1 porte fusible + 1 fusible 4A gG 500 Volts équipé d’une varistance type GMOV ou équivalent,
• 1 bornier de raccordement pour raccorder les fils DALI ou autres non utilisés,
• 1 bornier de raccordement étagé pouvant accueillir jusqu’ à 3 câbles 5x16mm².
Le coffret devra être également dimensionné (coffret étagé) pour recevoir éventuellement les équipements
suivants :
• 1 nœud communiquant (hors fourniture),
• 1 disjoncteur différentiel 30 mA (prix au BPU),
• 1 Bornier de raccordement jusqu’à 2 câbles 2X2,5 mm² (DALI/Prise guirlande).
Le raccordement des conducteurs en pied de mâts se fait de la façon suivante :
• 2 conducteurs : de manière classique en coupure,
• 3 conducteurs : conducteurs en pied de mat avec coffret classe 2 adapté,
• Plus de trois conducteurs : par le biais d’un coffret de repiquage S20 avec bornier de raccordement
fixé sur rail DIN.
Le détail des prestations attendues est décrit dans l’annexe du présent CCTP.
6.4.13 - Pose et raccordement de luminaire et projecteur
Tous les luminaires installés seront de classe Il minimum et éligibles au Certificat d’Economie d’Energie (CEE).
Le luminaire commandé par le SDE35 est raccordé au réseau d'éclairage public par l'intermédiaire d'un fusible
installé soit dans un coffret posé sur poteau soit en pied du mât.
Les luminaires et projecteurs seront équipés d’une source LED, compatibles (avec connecteur) ZHAGA et
équipés de drivers D4i. Ils seront précâblés protocole DALI avec des câbles HO7 RN-F 4x1,5mm².
Le câble d’alimentation électrique du luminaire sera raccordé en partie basse du coffret classe 2 en pied de
candélabre (raccordement en partie haute proscrit).
Si plusieurs luminaires sont posés sur un même support, ils seront protégés individuellement. Le
raccordement des luminaires sur un réseau souterrain se fera, sauf avis contraire du SDE35, en coupure dans
les coffrets classe II.
Dans le cas où le raccordement se fait sur un réseau aérien de distribution public en aluminium, le contact
devra être particulièrement étudié et soigné de façon à éviter la formation du couple galvanique alu-cuivre.
Chaque foyer sera identifié physiquement par le biais d’une étiquette de type industriel (Dymo ou
équivalent), résistante aux intempéries, aux UV et insensible aux variations de températures. Elle indiquera
le numéro de l’armoire de commande en plus de celui du matériel.
Figure 3 : extrait annexe
CCTP – Marché d’études, travaux, maintenance et gestion patrimoniale d’éclairage public 38 / 68
6.4.14 - Relampage des sources
a. Ampoule LED
Les ampoules devront avoir les caractéristiques minimales ci-dessous :
- Ampoules de type Philips Trueforce Core LED SON-T ou similaire, minima 3 ans de garantie et 25000
heures.
b. Ampoule type CLB Lampe (Schréder ou similaire)
Les ampoules CLB, permettent le relampage de certaines lanternes avec un dispositif hybride, entre ampoule
LED et plateau PCB. Les caractéristiques attendues sont les suivantes :
- CLB lampe Led By Schréder ou similaire, équipé de 2 PCB 8LED HP / 2700K-2200K / IRC 70, lentilles au
choix pour s’adapter au besoin, driver DALI 200 à 900 mA à programmer selon les besoins, varistance
10KV, fixation universelle (sur obturateur existant)
6.4.15 - Pose de prise pour illumination
Caractéristiques : prise de courant standard 16 A (2
Pôles + T), 1 disjoncteur différentiel 10 A à minima
courbe C 30 mA (1 Pôle + N) Type Lumipack LDXP
SOGEXY, Lightbox Prise SEIFEL ou similaire.
Le titulaire est informé que le choix des couleurs
sera limité aux couleurs standard des fournisseurs
de prises guirlandes à savoir : Gris, Noir,
Ivoire/beige. Il devra dans tous les cas faire valider
le produit par le SDE35.
Le prix inclus le perçage du mât et le raccordement
dans le coffret classe 2 de celui-ci.
6.4.16 - Pose de luminaire sur un poteau
Dans le cas de la présence d’un réseau de distribution électrique basse tension, le luminaire devra être posé
à distance règlementaire. Un prix en plus-value sur le BPU sera à compléter pour l’installation d’un luminaire
à proximité directe d’un réseau sous tension afin d’intégrer la particularité de cette opération tans sur le plan
de la sécurité que sur le plan du temps de pose.
6.4.17 - Pose de luminaire sur façade
Toute installation nouvelle de luminaire en façade devra faire l’objet, préalablement à son exécution, d’une
demande écrite d’autorisation effectuée par l’entreprise auprès des propriétaires concernés selon le modèle
fourni en annexe du présent CCTP. Cette demande prendra la forme d’une convention de servitude transmise
pour signature et sera accompagnée d’un descriptif détaillé des travaux projetés.
6.4.18 - Pose de projecteur sportif
Les projecteurs d’éclairage sportif seront, sauf contrainte technique particulière, équipés de drivers déportés
à installer en pied de mât. Cette disposition vise à faciliter les opérations de maintenance et de remplacement
des équipements, en limitant les interventions en hauteur et le recours à des moyens d’accès spécifiques. Le
titulaire prendra toutes les dispositions nécessaires pour garantir l’accessibilité, la protection et le bon
raccordement de ces équipements déportés dans le respect des prescriptions des fabricants et des règles de
l’art.
CCTP – Marché d’études, travaux, maintenance et gestion patrimoniale d’éclairage public 39 / 68
6.4.19 - Pose de projecteur encastré de sol
Préalablement à la pose des projecteurs encastrés de sol, le titulaire réalisera un drainage en fond de fouille
afin d’assurer l’évacuation des eaux d’infiltration. Les appareils seront installés conformément aux
prescriptions du fabricant et de manière à éviter toute stagnation d’eau dans le boîtier d’encastrement.
6.4.20 - Mise à la terre de mât
En application des dispositions de la NFC 15.100, la NFC 17.200 impose que les candélabres conducteurs
soient mis à la terre et interconnectés quelle que soit la classe des matériels qui les équipent.
Afin de réaliser la mise à la terre de l’installation, le maître d’ouvrage privilégie la pose d’un conducteur nu
en cuivre de 25 mm² servant à la fois de mise à la terre et de liaison équipotentielle entre les candélabres. Le
conducteur nu ne doit pas être coupé, la liaison de chaque candélabre est assurée par une dérivation sur le
conducteur de protection de manière indémontable (cosse en C).
Cette dérivation peut être réalisée avec un conducteur isolé 16 mm² eu égard à la faible densité de
foudroiement en Ille-et-Vilaine (<2,5 Ng) :
Figure 4 : cartographie des densités de foudroiement en France
Cette mise à la terre pourra ponctuellement, sur demande du SDE35, être remplacée par une mise à la terre
individuelle.
A proximité directe des éléments de raccordements de distribution électriques (type RMBT, etc.), la câblette
de terre devra être isolée à proximité de ces éléments (2 m avant et 2 m après)
6.4.21 - Armoire de commande
a. Prescriptions générales
Les armoires d’éclairage public devront être implantées hors de l’emprise des postes de transformation
HTA/BT, à minimum 10ml du transformateur. Les installations d’éclairage public disposeront d’une prise de
terre indépendante de celle du poste de transformation, aucune interconnexion des réseaux de terre EP et
HTA/BT n’est admise. L’implantation des armoires EP devra permettre d’éviter tout transfert de potentiel lié
à la mise à la terre du poste, notamment en respectant une distance suffisante vis-à-vis des ouvrages HTA/BT,
et sera soumise à validation du SDE35 le cas échéant.
Les ensembles de comptage et de commande devront être accessibles par deux portes indépendantes l'une
de l'autre. Les armoires installées sur poteaux devront être monobloc avec deux portes indépendantes
(comptage et commande).
CCTP – Marché d’études, travaux, maintenance et gestion patrimoniale d’éclairage public 40 / 68
Tous les coffrets sont pourvus d'un système de fixation permettant de les poser, selon le cas, sur un socle,
contre un mur ou sur poteau, un poste, encastré, etc. Aucune ferrure ne doit faire saillie par rapport au
coffret. Sur poteau, la fixation se fait de préférence à l'aide de collier en acier inoxydable.
L'emplacement des armoires de commande doit permettre un accès facile et sécurisé pour les interventions
de maintenance. Tous les emplacements soumettant les armoires à des risques d'agressions devront être
écartés (proximité de haies, emplacements dégagés avec stationnement de véhicules possible, etc.).
b. Enveloppe
L’enveloppe de l’armoire sera conforme aux exigences de séparation du coffret CIBE du reste de l’armoire
telle que demandé par les services d’ENEDIS.
Il faudra donc systématiser l’emploi d’enveloppe type S17-2 ou S17-3 CIBE de type MGLUM ou similaire.
Le cas échéant, en cas de présence notamment d’une RMBT à proximité, l’emploi d’une armoire sans CIBE
séparé pourra être retenu.
Elle devra à minima être IP43 et IK10.
Hors partie CIBE, l’armoire est composée d’une enveloppe type S17-2 ou S17-3 en polyester équipée de 2
portes pour séparer la partie comptage de la partie commande éclairage public, les 2 portes sont chacune
équipées d’un cadenas d’artillerie. La liaison d’alimentation entre les deux compartiments, entre l’aval du
disjoncteur de branchement (AGCP) et l’amont du sectionneur rotatif devra être assurée par un câble
U1000RO2V ou fils sous gaine ICTA.
Le compartiment de gauche comprendra la partie comptage et organe de coupure, la partie de droite
comprendra la partie commande et raccordement du réseau d’éclairage public. La plaque sur laquelle sera
fixé le tableau de commande sera en PVC expansé plein imputrescible.
Les fermetures de portes seront par poignées tournantes 3 points avec guides de maintien en partie
inférieure et supérieure, les deux serrures seront équipées de barillet demi-cylindres triangles cadenassables.
La pose d’une serrure à cylindre permettra au SDE35 de remplacer le type de clé rapidement. Les dimensions
des cylindres (intérieur et extérieur) devront être adaptées aux dimensions des serrures de l’armoire afin de
pouvoir les manœuvrer sans difficultés.
Aucun câble ne doit être apparent sur la face avant d'un tableau en état de marche (les connexions sont
effectuées sur la partie arrière du tableau). Aucune pièce sous tension ne doit pouvoir être atteinte, le coffret
étant ouvert et le dispositif en état de marche (coffret IP 2X porte ouverte). L’installation de prises de courant
est proscrite dans les armoires d’éclairage public du SDE35.
En cas de perçage de l'enveloppe, celui-ci sera réalisé à l'aide d'un outil adapté de type fraise étagée ou
emporte-pièce afin d'obtenir une découpe propre au diamètre approprié.
CCTP – Marché d’études, travaux, maintenance et gestion patrimoniale d’éclairage public 41 / 68
En cas d’ajout de bouton à clé ou à pression sur la ou les portes, le titulaire devra ajouter une plaque de
propreté afin de bien masquer les percements et permettre une meilleure adhésion des étiquettes de
marquages des commandes.
Une plaque d'identification métallique sera fixée en façade de l'armoire et un sticker sera apposé sur le
plastron du tableau de commande, ces éléments seront conformes aux modèles fournis par le SDE35.
Figure 5 : modèle de plaque
Figure 6 : modèle de sticker
d'identification métallique
c. Tableau de comptage
Le tableau devra être conforme à la spécification Enedis-CPT-M&S-Spe-13006A prédécoupé et pré percé pour
passage des câbles d'arrivées au compteur et de départ vers le tableau de commande. Le passage des
bretelles d’alimentation entre l’aval du disjoncteur de branchement et l’amont du sectionneur triphasé
rotatif se fera sous gaine ICTA adaptée.
Le tableau comprend un accessoire de coupure générale sous cache plombable pour coupe-circuit, un
emplacement du compteur numérique et un disjoncteur de branchement non différentiel.
La fourniture et la pose des compteurs est à charge du concessionnaire du réseau électrique.
Dans le cadre d’une création de comptage ou d’adaptation de puissance, les demandes auprès du fournisseur
d’énergie sont à la charge des collectivités.
d. Tableau de commande
L’implantation modulaire du tableau de commande sera conforme à l’article 1 de l’annexe 4.
Les appareillages du tableau de commande d’éclairage public devront être issus d’un même fabricant
(exceptée l’horloge et avec une tolérance pour le sectionneur général). Tous les matériels fournis et installés
devront être neufs et de première mise en service, l’utilisation de matériel récupéré ou reconditionné étant
proscrite sans accord préalable du SDE35.
Le tableau de commande devra être équipé de matériels modulaires tétrapoles et câblés en triphasés,
l’utilisation de peignes d’alimentation est interdite.
Les matériels utilisés seront tous de type modulaire avec fixation sur rail DIN.
Chaque espace modulaire inutilisé devra être comblé par un obturateur type recoupable ou sécable.
Les matériels seront fixés et raccordés sous tableautin IP 30 en saillie de 13 à 52 modules équipés de borniers
d'arrivée d'alimentation et de borniers de connexion des câbles de terre tous modulables dans leur position.
La fermeture des tableautins est assurée par des vis cruciformes. Les tableautins intègreront le repérage et
l’étiquetage des modules de commande et de protection circuit d'alimentation (conformément à l’article 5
de l’annexe 4).
Le tableau de commande devra disposer d’une capacité de réserve modulaire de 30%.
La mise à la terre du tableau sera réalisée conformément aux normes NFC17-200 et NFC11-201 notamment
pour la proximité des terres des autres réseaux.
CCTP – Marché d’études, travaux, maintenance et gestion patrimoniale d’éclairage public 42 / 68
Important : le schéma d’implantation électrique du tableau de commande devra systématiquement être
validé par le SDE35 avant commande par le titulaire (une proposition d’implantation sera faite sur un
document à part et déposé sur GAIOS lors de la phase appro au stade étude). En cas de manquement à ce
principe et de tableau ne correspondant pas aux attentes du SDE35, le titulaire devra, à ses frais, faire
réaliser une nouvelle armoire même si celle-ci est déjà installée sur site. Les délais nécessaires à la
commande et la mise en œuvre de cette nouvelle armoire seront comptabilisés dans les délais globaux de
travaux et pourront le cas échéant faire l’objet de pénalités en cas de dépassement des durées légales de
travaux.
Les prescriptions applicables sont les suivantes :
CIRCUIT DE COMMANDE (RANGÉE 1)
• Un interrupteur sectionnaire général modulaire d’un
encombrement de 2 modules maximum, positionné sur la
première rangée à gauche,
• Une protection du circuit de commande et des auxiliaires par
disjoncteur courbe C modulaire (2 A) avec différentiel 30mA
associée,
• Une horloge astronomique et administrable via Bluetooth, 2
canaux minimum, radio synchronisée, positionné sur la première
rangée à droite. L’antenne de l’horloge sera fixée en partie haute
du tableau de commande au-dessus du plastron. La marque et le
modèle devront être validés par le SDE35 avant commande de
l’installateur. Sur demande du SDE35 une horloge dite connectée
(administrable à distance au bureau) pourra être installée, elle
sera fournie via un marché de fourniture spécifique du SDE35 et
livrée chez l’installateur.
• Un interrupteur à clef ou à badge 2 positions (1-Marche forcée,
2-Auto) par contacteur, la marche forcée 3 positions est
proscrite. Le ou les interrupteurs seront installés en façade avant
de l’enveloppe, accessible de l’extérieur sans ouverture de
l’armoire. Le fil d’alimentation sera souple de section 1,5 mm² et
protégé mécaniquement par une gaine ICTA. Les 2 positions
seront étiquetées en façade, cette indentification sera rigide,
résistante aux intempéries, aux UV et insensible aux variations de
températures (pas d’étiquettes autocollantes).
CIRCUIT DE PUISSANCE (RANGÉES 2, 3 et 4)
• Les contacteurs de puissance seront par défaut en 63 A sans
marche forcée en façade,
• Une marche forcée modulaire 2 positions (1-Marche forcée, 2-
Auto) sera installée pour chaque contacteur, la marche forcée 3
positions est proscrite, Figure 7 : principe d'implantation à
• Le nombre de contacteurs à installer sera validé au préalable par respecter
le SDE35, il dépendra du nombre de régimes souhaités (restreint,
permanent, horaires différenciés, etc…),
• Un répartiteur modulaire de neutre et phases sera
systématiquement prévu.
• Les départs seront protégés par des interrupteurs différentiels 300 mA type AC associés à des porte-
fusibles cylindriques 10×38 munis de fusibles gG 500 V. L'utilisation de disjoncteurs monoblocs pourra être
envisagée en cas d'impossibilité technique liée à l'encombrement du tableau, après validation préalable
du SDE35.
CCTP – Marché d’études, travaux, maintenance et gestion patrimoniale d’éclairage public 43 / 68
e. Câblage des départs
Le câblage des phases est précisé en annexe du présent CCTP, en présence d’un réseau triphasé les
candélabres seront câblés de la manière suivante afin de garantir un bon équilibrage des phases sur
l’ensemble de l’installation :
Figure 8 : extrait annexe CCTP
Afin de faciliter les prestations d’exploitation et de diagnostics au niveau de l’armoire, tous les départs seront
raccordés sur un bornier de raccordement IP2X de section adaptée positionné en partie basse du tableau de
commande, en dessous du plastron.
Des boucles seront réalisées en têtes de câbles au niveau du bornier pour permettre des mesures d’intensité.
Les borniers triphasés d’alimentation, des départs et de la terre seront livrés avec une vis de serrage à tête 6
pans afin de faciliter et d’assurer un bon couple de serrage.
Un repérage de chaque départ sera réalisé conformément aux prescriptions du SDE35.
En l’absence d’un schéma électrique de l’installation, le titulaire en réalisera un selon le modèle du SDE35 et
déposera un exemplaire plastifié dans un porte-documents dédié sur la porte intérieure de l’armoire. Si ce
dernier existe, il procédera à sa mise à jour.
Ces prescriptions sont précisées en annexe du présent CCTP.
6.4.22 - Matériels déposés et Déchets
a. Matériels déposés en vue de réutilisation
Les produits de dépose récupérables en matière d'éclairage public (luminaires, candélabres, coffrets...) sont
transportés par l'entreprise dans ses locaux. En fonction des besoins, le SDE35 pourra demander de stocker
ce matériel dans un lieu de stockage désigné par le SDE35 sans suppléments.
Le titulaire devra, dans le cadre des déposes de lanternes équipées d’ampoule LED, proposer une analyse de
qualité de celles-ci afin de constituer un stock et de proposer un réemploi de celle-ci dans des opérations de
maintenance ou en continuité directe des travaux sur une commune ayant conduit à leur dépose
b. Gestion des déchets
L'entreprise fournit dans son offre un Schéma d'Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED) dans lequel
il expose pour chaque étape :
• Les méthodes de réalisation, de déconstruction ou de stockage appliquées pour limiter le
mélange des matériaux et en faciliter ainsi le réemploi,
• Le mode de transport et le lieu d'évacuation,
CCTP – Marché d’études, travaux, maintenance et gestion patrimoniale d’éclairage public 44 / 68
• Les modes de suivi et de contrôle mis en place,
• Le plan de réemploi des matériaux in situ ainsi que les modalités de prise en compte des
excédentaires et des ultimes,
• Pour les chantiers durant plus de deux semaines, sa gestion sélective des différents DND et DNDI.
6.5 - Prestations au temps passés
Le titulaire devra établir dans le chapitre E9 du BPU, les prix de prestation au temps passés.
Ces prix pourront être utilisés en travaux mais également en maintenance, sur autorisation du SDE35 afin de
répondre à des demandes spécifiques hors cadre des autres prestations prévues et décrites dans le BPU.
Ces prix rémunèrent essentiellement des coûts de location de matériel et de personnel spécifique.
6.6 - Réception et mise en service des installations
6.6.1 - Opérations préalables à la mise en service
L’entreprise s’assurera de la conformité de l’installation avant sa mise en service. À cet égard, elle sera
chargée de faire les démarches nécessaires auprès des organismes agréés.
a. Consuel
Depuis le décret n° 2010-301 du 22 mars 2010, qui modifie le décret du 14 décembre 1972, les installations
électriques extérieures et, d’une manière générale, toute nouvelle installation raccordée au réseau public de
distribution d’électricité, doivent faire l’objet d’une attestation de conformité aux règles de sécurité en
vigueur, visée par le CONSUEL.
Ainsi, l’entreprise qui installe une nouvelle commande d’éclairage public doit établir et transmettre au
CONSUEL, un dossier de demande d’attestation de conformité, conformément aux prescriptions suivantes.
L’attestation de conformité (AC) est un document CERFA rempli par l’installateur qui atteste avoir respecté
les règles de sécurité en vigueur relatives à l’installation en aval du point de livraison (pour les installations à
puissance limitée : après le disjoncteur de branchement). Accompagnée d’un dossier technique, l’attestation
est envoyée au CONSUEL. A réception de ces documents, le CONSUEL, après étude du dossier, vise
l’attestation de conformité en procédant ou non à un contrôle sur site, et la retourne à l’installateur. Cette
attestation de conformité visée doit être remise par l’installateur au concessionnaire du réseau public de
distribution d’électricité pour le raccordement de l’installation au réseau.
b. Contrôle technique des ouvrages
L’entreprise sollicite un organisme de contrôle agréé de son choix. L’organisme de contrôle devra être agréé
pour réaliser ce type de prestation et procédera à la visite initiale avant mise en service des installations et
toutes les vérifications conformément aux normes NFC15-100 et NFC17-200 consignées dans un rapport de
contrôle. Toutes les non-conformités devront être résorbées avant la transmission du rapport au SDE35.
Le contrôle devra porter sur le seul secteur des travaux réalisés.
CCTP – Marché d’études, travaux, maintenance et gestion patrimoniale d’éclairage public 45 / 68
6.6.2 - Réception des installations
Le SDE35 procédera à la réception des travaux lorsque l’entreprise aura déposé sa proposition de date de fin
de travaux (lettre de fin de travaux) ainsi que les éléments constitutifs du Dossier d’Achèvement des Travaux
(DAT), à savoir :
• Le rapport de conformité sans réserve,
• La proposition d’attachement,
• Le plan attachement : plan conforme aux travaux avec les corrections ou modifications apportées
durant la phase travaux, les poses et déposes, les tableaux et données patrimoniales mis à jour,
la mise à jour des données des travaux par tronçons avec état détaillé et précis des linéaires,
profondeurs, largeurs, surfaces, typologies de sols rencontrés, recours à des moyens
d’excavations particuliers (aspiratrice, BRH, etc…) et des observations éventuelles. Ce plan devra
également pouvoir faire figurer des codes couleurs et des icônes facilitant le travail d’analyse de
la proposition d’attachement (ex : logo aspiratrice, couleur de tronçon différent suivant le
revêtement de sol, l’accotement, espaces verts, etc…) ainsi que des photos justifiant des
quantitatifs,
• Le journal de chantier,
• Les bons de carrière, bons de pesée ou tout autre justificatif de provenance et de quantité des
matériaux (si demandés par le conducteur d’opération),
• L’attestation CONSUEL le cas échéant.
L’entreprise organise la réception sur site avec un représentant du SDE35 et de la collectivité lorsque :
• L’ensemble du matériel est posé et identifié (étiquettes d’identification posées),
• Les réfections définitives sont réalisées,
• Le chantier est replié.
Pour les travaux sans étude préalable, et à la demande du SDE35, la réception de travaux est susceptible d’être
réalisée sans visite sur site.
a. Consistance de la réception
Lors de l’opération de réception, l’entreprise procédera, en présence du SDE35, à la mise en service et la
vérification du bon fonctionnement de l’installation.
Le SDE35 pourra demander à l’entreprise l’ouverture des armoires, des pieds de mât et toutes opérations
permettant de vérifier la conformité des travaux réalisés par l’entreprise.
Pour les opérations de rénovation, le SDE35 pourra demander une étude photométrique à l’entreprise ou
faire réaliser ce contrôle par une entreprise extérieure afin de valider la conformité du rendu photométrique
par rapport à la phase étude. En fonction des rendus, l’entreprise, si elle est mise en défaut, devra supporter
une pénalité du montant du coût du contrôle de photométrie.
b. Procès-verbal de réception
A l’issue des opérations de réception, un procès-verbal sera établi entre l’entreprise et le SDE35 sur la base
d’un modèle transmis par le SDE335. En cas de réserve(s), l’entreprise devra prendre toutes les mesures pour
y remédier dans les 15 jours calendaires suivant la date de réception.
CCTP – Marché d’études, travaux, maintenance et gestion patrimoniale d’éclairage public 46 / 68
6.6.3 - Approbation des travaux
L’entreprise remettra au SDE35 un Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) après intégration du plan de
récolement dans la cartographie via l’outil d’import-récolement et mise à jour des données patrimoniales
dans NEXT GPI, ce dossier comprendra :
• 1 plan conforme (PDF + CAO/DAO)
• 1 plan de récolement échelle 1/200e (PDF + CAO/DAO)
• Le rapport de conformité sans réserve *
• L’attestation CONSUEL le cas échéant *
• Le fichier de suivi de l’élimination des déchets (PDF)
• Une version papier du plan conforme et du plan de récolement par envoi postal au SDE35.
* si modification(s) par rapport au DAT
Le détail des exigences du SDE35 concernant les couches SIG à restituer au dossier des ouvrages exécutés est
précisé en annexe du présente CCTP.
Le SDE35 validera le DOE sous un délai maximal de 15 jours calendaires une fois toutes les pièces reçues.
Article 7 - La maintenance
7.1 - Cadre général des prestations de maintenance
Le titulaire sera chargé de la maintenance des équipements d’éclairage public confiés sur le lot géographique
sur lequel il aura été retenu.
A ce titre, il devra l’entretien et la maintenance :
• Des sources lumineuses (lanternes, bornes, encastrés, projecteurs, réglette, etc.),
• Des mâts,
• Des armoires,
• Des réseaux d’éclairages.
Le présent marché décompose en 2 parties la maintenance de ces équipements. La première partie, désignée
comme maintenance préventive, consiste à anticiper les pannes par des actions d’anticipations et planifiées
dans le temps. La deuxième partie, désignée maintenance curative, consiste à répondre aux différentes
déclarations de panne ou demandes d’interventions, au cas par cas, en fonction des demandes initiées par
les collectivités, les aménageurs privés, les habitants des collectivités en transfert de compétence et du
SDE35.
La maintenance préventive se doit d’être une étape importante pour le titulaire afin qu’il puisse réduire le
nombre de demande de déclaration de panne. Une attention toute particulière devra être donnée à la qualité
et à la rigueur de ces maintenances préventives de la part du titulaire.
7.2 - Dispositions communes aux prestations de maintenance (préventive et curative)
7.2.1 - Rémunération de ces prestations
Les prestations de maintenance préventive et curative sont rémunérées sur la base d’un forfait annuel, établi
en fonction de la typologie des matériels concernés.
Les prix forfaitaires annuels correspondants sont définis au chapitre 7 du BPU, qui distingue les typologies
de matériels suivantes :
• Maintenance curative et préventive pour les foyers équipés de sources lumineuses à décharges
(IM / SHP / Néon, Basse pression, etc.),
• Maintenance curative et préventive pour les lanternes équipées d’ampoules LED,
CCTP – Marché d’études, travaux, maintenance et gestion patrimoniale d’éclairage public 47 / 68
• Maintenance curative et préventive pour les lanternes équipées de sources natives LED,
• Maintenance curative et préventive pour les projecteurs sportifs,
• Maintenance curative et préventive pour les foyers solaires,
• Maintenance curative et préventive pour les foyers d’illumination,
• Maintenance curative et préventive pour les foyers de type réglette.
Chaque forfait couvre, pour la typologie concernée, l’ensemble des prestations de maintenance préventive
et curative prévues au présent CCTP.
7.2.2 - Fournitures de matériel pris en charge par le titulaire
Dans le cas des installations d’éclairage public, la prestation de dépannage est considérée et assimilée à une
intervention palliative à la prestation de maintenance préventive réalisée.
Le titulaire devra intervenir en fonction du type de dépannage en respectant ses modes opératoires liés à la
prévention des risques.
Les fournitures de petit matériel nécessaires au bon fonctionnement des installations sont incluses dans la
prestation d’entretien préventif et / ou curatif :
• Les sources, y compris les ampoules LED,
• Les horloges, par la mise en place d’horloge de type COMETA ou équivalente (la pose d’horloge
de récupération n’est pas autorisée),
• Les réglettes LED,
• Les douilles,
• Les amorceurs,
• Les selfs anti-harmoniques,
• Les condensateurs,
• Les ballasts,
• Les contacteurs,
• Les fusibles et porte fusibles,
• Les interrupteurs,
• Les disjoncteurs,
• Les parafoudres,
• Les cellules inter-crépusculaires,
• Tous dispositifs de modulation d’éclairage,
• Porte d’armoire et/ou serrurerie associée,
• Coffret classe 2,
• Vasque de luminaire hors SAV,
• La filerie,
• Les étiquettes d’identifications des mâts et des armoires,
• Les connectiques, bornier de raccordement,
• Les drivers (quel que soit le type de driver y compris les bandeaux LED), qui devront être
reprogrammable en tension et en abaissement via une application,
• La petite boulonnerie…
Après avoir décelé le ou les défauts ayant provoqué le mauvais fonctionnement de l'installation (par
exemple : identification des causes de disjonction d'une armoire de commande), l'entreprise procède à son
dépannage avec du matériel conforme à celui prescrit par le SDE35. Dans le cas où elle ne dispose pas du
matériel et réalise un dépannage provisoire, elle en informe le SDE35 et procède au dépannage définitif dans
les plus brefs délais.
A l'occasion de son intervention, le titulaire peut prendre la décision de mettre l'appareil hors service. Cette
intervention consiste à déconnecter électriquement l'appareil du réseau. Elle est effectuée aux seules
conditions suivantes : l'appareil n'est pas réparable dans les limites du marché et il provoque une dégradation
avérée dans le fonctionnement du réseau. Le titulaire prend alors des photos numériques permettant
d'identifier les causes de l'intervention et les travaux nécessaires à réaliser et les transmets au SDE35.
CCTP – Marché d’études, travaux, maintenance et gestion patrimoniale d’éclairage public 48 / 68
Lorsque le délai d'approvisionnement du matériel nécessaire à la réparation définitive est incompatible avec
les objectifs de continuité du service fixés au marché, le titulaire met en œuvre une solution provisoire
permettant le maintien ou le rétablissement du service, sous réserve de faisabilité technique et des
conditions de sécurité requises
Le SDE35 se réserve le droit de procéder à des contrôles ou des essais.
7.2.3 - Recherche de défauts sur câble souterrain
La recherche de défaut est déclenchée lorsqu'un dysfonctionnement du réseau ne peut être identifié lors des
opérations courantes de maintenance ou lorsqu'un défaut d'isolement, un défaut permanent ou intermittent
sur câble souterrain est suspecté.
L’entreprise fournira un rapport détaillé des relevés avec schéma de distribution et de localisation des
défauts, ainsi que le détail des travaux nécessaires à la remise en état du réseau.
Les recherches de défauts sur le réseau est inclus dans les prestations de maintenance au titre de l’obligation
de résultat et intégrés au forfait aux points lumineux.
7.2.4 - Maintenance des luminaires (hors sportif / solaire)
Cette prestation réalisée sur l'ensemble des foyers lumineux y compris les bornes d’éclairage, comprend :
• Le remplacement des sources défaillantes par des ampoules de type PHILIPS TRUEFORCE CORE
LED SON-T ou équivalent.
• Le remplacement des drivers des lanternes équipées de LED si celui-ci est défaillant.
• Le remplacement du plateau LED : ensemble constitué du module LED (PCB ou carte LED), de ses
composants électroniques associés et de ses éléments de fixation, à l'exclusion du driver lorsqu'il
est remplaçable indépendamment
• Dans le cas où une lanterne équipée de LED (y compris sous garantie fabricant) ne pourrait être
réparée sur site par un remplacement seul du driver, le titulaire devra déposer la lanterne et la
stocker dans ces locaux dans l’attente d’un contrôle par une entreprise agréée par le SDE35. Il
devra dans le cadre de la maintenance curative prévoir des lanternes provisoires en
remplacement des lanternes non réparables sur site. Cette prestation ne fera pas l’objet de
facturation, car inclus au forfait de maintenance curative et préventive au point lumineux.
• La vérification et la remise en état si nécessaire des connexions et du câblage interne entre les
douilles et les bornes de raccordement du luminaire (coffret classe 2, etc.)
Il est précisé qu’il n’y a pas de programme de relampage systématique des sources (SHP/ IM / TRUEFORCE)
imposé par le SDE35. Le titulaire est libre, s’il pense que cela est profitable pour lui afin de limiter les
interventions de maintenance curative, de procéder à ce dispositif. S’il le fait, il devra l’inclure dans son prix
au point lumineux à décharge dans le BPU.
7.2.1 - Contrôle des prises guirlandes
L’entreprise devra, dans le cadre de la maintenance préventive ou sur demande spécifique, réaliser le
contrôle des prises guirlandes et remettre un rapport final.
Le rapport doit garantir la sécurité (contre les risques d'incendie et corporels) en validant quatre étapes clés
:
• 1. La traçabilité : Date, intervenant, et identification précise du support (numéro du candélabre ou
adresse exacte).
• 2. La conformité matérielle (Visuel) : État général intact, bonne fixation, présence obligatoire du
clapet d'étanchéité, et respect des indices de protection contre l'eau et les chocs (IP et IK).
• 3. Les tests électriques (Sécurité) :
o Test du bon déclenchement du dispositif différentiel de protection (30 mA).
o Vérification de l'intensité maximale autorisée (souvent bridée à 6A).
o Mesure de la continuité de la mise à la terre et de l'isolement.
CCTP – Marché d’études, travaux, maintenance et gestion patrimoniale d’éclairage public 49 / 68
• 4. Le diagnostic final : Avis clair (Conforme / Non-conforme), liste des défauts éventuels, et
prescriptions d'actions correctives (incluant la condamnation immédiate de la prise en cas de danger.
7.3 - La maintenance préventive
L’entretien préventif a pour but d’améliorer le service à l’usager, en réduisant le risque de panne et en
maintenant dans le temps les performances des matériels ou équipements.
Afin d’optimiser les interventions et de libérer les équipes du titulaire au suivi des déclarations de panne sur
la période hivernale, le planning de réalisation des maintenances préventives est à réaliser entre les mois
d’avril à septembre.
La liste des communes, par lot et par année, est annexée au présent CCTP. Le titulaire pourra, sur avis
motivé, proposer un autre ordre d’intervention qui devra dans tous les cas respecter la période
d’intervention précisée ci-dessus mais également obtenir l’aval des services du SDE35
Cette intervention constitue l’action principale de la maintenance dans le cadre du présent marché. Elle
intègre une prestation complète comprenant le déplacement, la vérification, l’entretien, le dépannage, la
mise en sécurité des installations, les fournitures et la mise à jour des données informatiques.
Cette maintenance préventive est à réaliser tous les 4 ans par communes, soit 1 passage par commune durant
le marché.
Le SDE35 informe la collectivité adhérente (commune ou EPCI) au moins 15 jours calendaires avant la date
de son intervention par courrier électronique) en précisant sur une carte les zones concernées.
Le titulaire ne répare pas les matériels sous garantie (stipulés comme tels dans la base patrimoniale du logiciel
éclairage). La procédure concernant les SAV est décrites ci-avant dans le CCTP.
7.3.1 - Maintenance préventive des luminaires (hors sportif / solaire)
Pour les luminaires, à l’exception des luminaires sportifs et solaires, la prestation de maintenance préventive
comprend les mêmes opérations que celles prévues à l’article 7.2.4 du présent CCTP.
En complément de ces opérations, le titulaire réalise également les prestations suivantes :
• Le nettoyage des faces externe et/ou interne des vasques, lorsque leur état le nécessite, à
l’appréciation du titulaire. Le titulaire reste responsable du maintien de leur état de propreté afin de
garantir le bon fonctionnement et les performances normales du luminaire ;
• Le dégagement des accès aux abords des armoires lorsque ceux-ci sont nécessaires. Le titulaire met
en œuvre les moyens nécessaires pour nettoyer et permettre un accès aisé aux armoires.
• Dans le cas de constatation qu’une lanterne prend l’eau par la présence d’humidité à l’intérieur de
la vasque, ou d’un défaut de fermeture de la vasque, ou bien même d’un défaut de fixation ou de
positionnement de la lanterne sur le mat ou la crosse, cela visuellement depuis le pied du mât, le
titulaire, devra accéder à la lanterne et procéder à sa remise en état et le cas échéant remplacer les
presse-étoupes, joints, vis de serrage, etc…
A défaut d’une réparation possible le titulaire devra en décrire la raison dans son rapport de
maintenance préventive.
7.3.2 - Maintenance préventive des ensembles luminaires sportifs / solaires / réglettes
Concernant les projecteurs sportifs et les réglettes LED, le titulaire devra, en plus du contrôle de l’armoire,
mettre en fonctionnement lors de la réalisation de la maintenance préventive afin de vérifier l’état de
fonctionnement de ces derniers. En cas de constat de non-fonctionnement, un diagnostic suivi d’un devis
devra être réalisé par le titulaire et transmis avec le rapport de maintenance préventive.
Concernant les encastrés de sols ou de mur, le titulaire devra réaliser un test de fonctionnement et mettre à
jour la base de données et le rapport d’entretien préventif, en précisant l’état général des encastrés
(présence d’humidité, etc…). En cas de panne, si le projecteur est relampable par une ampoule LED, le
CCTP – Marché d’études, travaux, maintenance et gestion patrimoniale d’éclairage public 50 / 68
titulaire devra réaliser cette opération, inclus dans le forfait de maintenance curative et préventive des points
d’illuminations. A défaut de relampage possible, il devra fournir un devis.
Concernant les lanternes solaires (all in one ou sur mât), le titulaire devra pour les seuls équipements équipés
de système accessible à distance (Bluetooth, nœud GSM, etc..) vérifier les états de fonctionnement.
Le titulaire devra dans tous les cas mettre à jour la base de données NEXT GPI afin de mettre à jour l’état
général de ces installations.
7.3.3 - Maintenance préventive sur les supports
Cette prestation doit être réalisée une fois dans le marché sur l'ensemble des supports et comprend :
• La vérification de la prise et remise en état si nécessaire du coffret de raccordement, des
protections électriques et des prises pour illumination,
• La vérification et remise en état si nécessaire des liaisons à la terre,
• La vérification et si nécessaire le remplacement du parasurtenseurs ou GMOV.
• Le resserrage des connecteurs du coffret classe 2,
• Vérification et remise en état si nécessaire de l'étiquetage des supports,
• L’inspection de la porte de candélabre, le graissage du système de fermeture (si nécessaire, le
prestataire installera dans les plus brefs délais un système de remplacement temporaire),
• La vérification de l'aplomb et de l'assise des candélabres,
• La vérification de l'état des fixations sur façade ou poteaux béton ou bois,
• La vérification et remise en état si nécessaire de l'étiquetage des mâts.
Le lavage des supports est une prestation sur devis à la demande des collectivités. Le titulaire devra toutefois
dans son rapport de maintenance préventive préciser si, de son point de vue, un mât devrait être nettoyé car
manifestement très sale.
7.3.4 - Maintenance préventive sur les prises guirlandes d’illumination
Cette prestation doit être réalisée en même temps que la maintenance préventive des lanternes, soit 1 fois
dans le marché sur l'ensemble des supports et comprend :
• La vérification de la présence de tension en amont et en aval,
• La vérification du calibrage et du bon fonctionnement du dispositif de protection,
• Le dépannage le cas échéant,
• Dans le but de limiter les interventions curatives relatives aux disjonctions intempestives
indues par des prises guirlandes défectueuses ou non sécurisées, le titulaire devra produire
après chaque contrôle un rapport précisant l’état de la prise, la marque si possible, la
présence ou non de protection spécifique et bien calibrée, et un devis de réfection pour les
prises ou installations non conformes.
7.3.5 - Maintenance préventive sur armoires et coffrets de commande
La maintenance des armoires et coffrets de commande fait intégralement partie de la maintenance
préventive avec une attention particulière sur la sécurité électrique de l'installation et à son bon
fonctionnement.
Les prestations décrites ci-après doivent être réalisées 1 fois sur la durée du marché.
• Vérification et remise en état si nécessaire de l'enveloppe,
• Vérification de la fixation des enveloppes sur leur support,
• Vérification et remise en état si nécessaire de l'étiquetage des armoires ; le titulaire devra installer des
plaques de numérotation métalliques spécifiques type « SDE35 » dont les caractéristiques sont
précisées en annexe du CCTP. L’ensemble des armoires devra être équipé de ces nouvelles plaques à
la fin du présent marché. La fourniture initiale des plaques et leur remplacement éventuel sont à la
charge du titulaire du marché.
CCTP – Marché d’études, travaux, maintenance et gestion patrimoniale d’éclairage public 51 / 68
• Pose de « stickers SDE35 » à l’intérieur de chaque armoire et maintien de leur présence en cas
d’absence (fourniture SDE35),
• Pose d'un pictogramme "Danger électrique" sur enveloppe d'une armoire EP ou d'un coffret de
répartition, et maintien de leur présence en cas d’absence (fourniture entreprise et inclus dans le coût
au point lumineux de maintenance)
• Nettoyage interne et externe de l'armoire ou du coffret avec suppression des affichages sauvages
éventuels, enlèvement de la poussière, des résidus plastiques et végétaux, toiles d’araignées, etc.
• Nettoyage externe de l'armoire ou du coffret (débroussaillage éventuel, retrait des détritus,
suppression des affichages sauvages éventuel, etc.)
• Vérification, dépose, remplacement ou remise en état si nécessaire des systèmes de fermeture,
portes, serrures et charnières,
• Dépose de tous les câblages et équipements modulaires désaffectés, sur tableau de commande, en
interne ou externe de l’enveloppe, inutilisables (y compris canalisation et support).
• Pose d’obturateurs pour chaque espace modulaire inutilisé.
• Vérification du serrage des bornes, de la bonne fixation des équipements électriques sur le tableau de
commande,
• Photographies avant / après resserrage des bornes par caméra thermique (jointes au rapport
d’intervention),
• Vérification du tableau de commande avec contrôle des dispositifs de coupure : type et calibre des
fusibles, courbe et calibre des disjoncteurs, sensibilité des protections différentielles et essais,
• Vérification et remise en état ou remplacement à l‘identique si nécessaire des disjoncteurs
différentiels et des organes de commande,
• Contrôle, vérification et remise en état du fonctionnement des dispositifs de commande y compris
des systèmes d’économie d’énergie (variateur de puissance ou autre), des horloges, calculateurs
astronomiques, horloges connectées et tous systèmes d’accès à distance (contact sec ouverture de
porte, antennes relais horloges, etc.),
• Vérification des protections contre les surintensités du circuit de commande,
• Vérification et remise en état si nécessaire de l'étiquetage des départs, conformément au référentiel
SDE35 en annexe du CCTP,
• Vérification et proposition d’amélioration si nécessaire de l'accessibilité à l'armoire,
• Réalisation des mesures électriques et de la terre des armoires (pour chaque départ), avec mise à jour
sous NEXT GPI,
• Mesures et contrôle de la continuité du circuit de terre, et mise à jour de la base de données NEXT
GPI, en cas d’impossibilité de réaliser cette mesure, le titulaire devra le préciser les raisons,
• Vérification du câblage et des connexions avec remise à niveau si nécessaire,
• Vérification de la présence et de l’adéquation du schéma électrique avec l’installation présente dans
l’armoire, remise en état ou réalisation si besoin,
• Vérification de la présence et de l’adéquation du plan de rayonnement de l’armoire, trié par départ,
• Relevé du numéro de compteur, du point de livraison et de l’index au niveau du comptage, en
précisant si ce compteur dessert également ou non d’autres usages que celui de l’éclairage public.
• Relevé sur le compteur de la puissance active instantanée et de la puissance maximale atteinte en W,
et de la puissance apparente en KVA,
• Relevé des heures de fonctionnement par départ, si équipé,
• Photo intérieure – extérieure de l’armoire et photo du compteur à mettre à jour, La résolution de la
photographie du tableau de commande doit satisfaire la lecture des informations inscrites sur le
matériel modulaire, Le titulaire est informé qu’il devra mettre la photo présentant le tableau
électrique de commande en première photo sous NEXT GPI, afin de pouvoir la faire apparaître plus
facilement. Les autres photos seront déposées sous NEXT GPI également. Il devra également fournir
une photo du tableau de commande sans plastron.
• Surveillance des installations aux termes de l’article 47 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988,
• En cas de panne constatée ou de vétusté de l’horloge existante ne permettant plus un fonctionnement
normal et fiable, celle-ci sera remplacée par une horloge de type « COMETA » ou équivalent
techniquement conforme aux exigences de l’installation.
CCTP – Marché d’études, travaux, maintenance et gestion patrimoniale d’éclairage public 52 / 68
L’ensemble de ces éléments doit être mis à jour sous 21 jours calendaires sous le logiciel de gestion du SDE35
après la réalisation de ces relevés y compris le rapport de maintenance préventive décrit ci-après.
7.3.6 - Dispositions particulières pour certains matériels d’éclairage
Le titulaire recense l’ensemble des équipements autres que l’éclairage public alimentés par le réseau
d’éclairage public (abribus, panneaux à message variable, panneaux publicitaires ou d’information
communale, radars pédagogiques, caméras, antennes, jardinières, panneaux divers, miroirs de circulation,
systèmes d’arrosage, etc.) et les répertorie dans le patrimoine au moyen du logiciel de gestion de l’éclairage
public.
Lorsque l’installation ou son raccordement est non conforme aux prescriptions en vigueur, le titulaire en
informe la collectivité adhérente ainsi que le SDE35 et établit le devis correspondant aux travaux de mise en
conformité.
Si l’installation présente un danger pour les personnes ou pour le réseau d’éclairage public, le titulaire
procède immédiatement à sa mise hors tension ou à sa déconnexion, en justifiant son intervention par un
reportage photographique. Il en informe sans délai la collectivité adhérente et le SDE35.
7.3.7 - Rapport de maintenance préventive
À l'issue de l'intervention de maintenance préventive, des devis complémentaires pourront être transmis au
SDE35 (par exemple pour du nettoyage de supports ou d'autres prestations spécifiques hors forfait).
Les rapports de maintenances préventives devront être générés selon le modèle du SDE35 depuis Next GPI
et déposés dans l’intervention concernée dans un délai de 10 jours calendaires à compter de la date de
réalisation terrain. Ils seront complétés par un document de synthèse permettant une analyse fine au chargé
de maintenance du SDE35.
Ce document de synthèse en annexe constitue un rappel des obligations du titulaire. Ce dernier a la
possibilité de proposer un modèle adapté à ses propres outils de suivi, sous réserve d'en obtenir la validation
préalable par les services du SDE35. À défaut de validation d'un nouveau format, le titulaire sera tenu de
remplir le document généré depuis Next GPI.
Le rapport devra expressément mentionner toutes les constatations relatives à des problèmes de non-
conformité ou de vétusté du matériel (armoires de commande non sécurisées, candélabres présentant une
oxydation avancée, etc.) et dont la résolution outrepasse le périmètre de la maintenance préventive. Le cas
échéant, ce document devra être accompagné des devis de travaux nécessaires au remplacement ou à la
remise en état de ces installations.
Enfin, à l'occasion de cette intervention préventive, le titulaire a l'obligation de procéder à la mise à jour
exhaustive de l'ensemble des données de la base patrimoniale de la commune sous NEXT GPI dans un délai
de 21 jours calendaires. Il devra notamment assurer la mise à jour cartographique complète de la collectivité.
Le titulaire est également tenu de repérer et de signaler dans son rapport de maintenance tout ajout de
quartiers, de lotissements ou d'extensions de réseaux ne figurant pas encore dans la base de données.
7.4 - La maintenance curative
En dépit de la maintenance préventive, des défaillances peuvent se produire. Cette prestation a pour objet
la remise en état et/ou la mise en sécurité des installations d'éclairage public à la suite d'évènements non
prévisibles tels que accidents, événements climatiques, actes de vandalisme, etc.
Le présent marché instaure des obligations de résultats concernant la remise en état de fonctionnement des
équipements à l’issue des délais d’interventions.
7.4.1 - Points lumineux dits « Sensibles »
Un point lumineux sensible est un point identifié par la collectivité en raison d'enjeux particuliers de sécurité,
notamment à proximité des écoles, passages piétons, carrefours dangereux, etc...
CCTP – Marché d’études, travaux, maintenance et gestion patrimoniale d’éclairage public 53 / 68
Le nombre de point lumineux dits sensibles sur une commune est de 3 % maximum de son parc arrondi à
l’entier supérieur et plafonné à 25 points lumineux sensibles par commune.
Exemple 1 : pour une commune de 110 points lumineux, il y aurait 3,3 points lumineux sensible ; la commune
pourrait demander 4 points lumineux sensibles.
Exemple 2 : pour une commune de 1332 points lumineux, il y aurait 39.96 points lumineux sensible ; la
commune pourrait demander 40 points lumineux sensibles, mais celle-ci ne pourra en obtenir que 25
maximum.
Sur l’ensemble du parc en gestion cela représente actuellement :
Nombre PL
Lot
Sensible max
LOT 1 - NORD 799
LOT 2 - EST 856
LOT 3 - OUEST-SUD 685
Total général 2340
Les collectivités seront sollicitées afin d’identifier les points lumineux qu’elles souhaitent classer comme «
sensibles ». Ces points seront visibles dans NEXT GPI grâce à une symbologie spécifique.
Le titulaire devra, suivant les délais précisés ci-après, remettre le point lumineux en service. Pour se faire, il
pourra, en cas de nécessité, réaliser la pose d’une lanterne provisoire si le défaut provient de la lanterne et
n’est pas réparable, ou bien la pose d’une lanterne solaire si le défaut provient d’un défaut de réseau non
réparable, dans les délais contractuels afin d’y répondre.
Les lanternes provisoires, y compris les lanternes solaires de type All in One, sont fournies par le SDE35.
Dans le cas d’une demande d’intervention sur un point dit sensible à la suite d’un accident obligeant la mise
en place d’un support provisoire (mât sur support hors sol ou non), le titulaire devra l’inclure dans son prix
au point lumineux sans pouvoir prétendre, que ce soit pour la mise en œuvre ou le repli, à un autre
dédommagement.
7.4.2 - Délais d’intervention communs à tous les lots
Les délais sont les suivants en fonction des typologies de pannes :
Type
Evènement Délai maximal
d’intervention
Demande d’intervention d’urgence
3h durant les horaires de bureau :
mettant en cause la sécurité des Dépannage urgent
08 :00 - 18 :00 du lundi au vendredi
personnes ou des biens
Obligation de constater le défaut sous 72h
et 48h de plus pour une remise en service
Panne au niveau d’une armoire de soit au total 5 jours calendaires maximum
commande, ou sur 3 points lumineux Dépannage pour une remise en service de l’armoire
successifs accéléré Si dans les 15 jours calendaires suivants,
une nouvelle panne est constatée, le
titulaire n’aura que 72H pour une remise
en service.
Panne sur les points lumineux dits
Dépannage
sensibles Obligation de remise en service sous 72h
sensible
CCTP – Marché d’études, travaux, maintenance et gestion patrimoniale d’éclairage public 54 / 68
Panne sur les points lumineux non 30 jours calendaires pour une lampe en
Dépannage normal
sensibles panne
Demande de modification d’horaire
Réglage d’horloge
d’une horloge non connectée, pour 5 jours calendaires
sur site
manifestation
Demande de modification d’horaire
Réglage d’horloge
d’une horloge connectée pour 2 jours calendaires
à distance
manifestation
Demande annuelle de prise en compte
Réglage d’horloge
des nouveaux horaires et des plages de 30 jours calendaires pour réaliser le
programmation
manifestation (première demande réglage
annuelle
annuelle prise en compte par le SDE35)
Le délai maximal d'intervention court à compter de la réception (date et heure) de la demande formulée par
le SDE35 ou par la collectivité concernée.
Le titulaire devra intervenir en fonction du type de dépannage en respectant ses modes opératoires liés à la
prévention des risques.
Pour rappel, le titulaire à une obligation de résultat, de remise en service des équipements. Toutefois, il ne
saurait être mis en cause si, par la suite d’intempéries, de vols, ou sur des matériels dits vétustes, une
demande est réalisée. Il devra toutefois, réaliser un rapport précisant les raisons du non-retour du service.
Le titulaire de chaque lot est informé qu’il doit répondre à ces obligations sur les horaires suivants : 08:00
– 18:00 du lundi au vendredi.
Au-delà, le recours à l’astreinte (PSE) sera utilisé.
7.4.3 - Travaux sur devis à la suite d’une demande de maintenance
Préalablement à l'établissement et à la transmission de tout devis relatif à une opération de travaux de
maintenance, le titulaire du lot devra obligatoirement réaliser, à ses frais, l'ensemble des démarches
réglementaires liées aux travaux à proximité des réseaux, incluant notamment la Déclaration de projet de
Travaux (DT) lorsque celle-ci est requise, ainsi que la Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux
(DICT).
Le titulaire s'assurera de la prise en compte des réponses des exploitants de réseaux et de l'intégration des
contraintes éventuelles dans son offre de prix et dans l'organisation de ses interventions.
Aucun devis ne pourra être considéré comme recevable sans que les investigations préalables et les
formalités DT/DICT applicables aient été réalisées. Les coûts, délais et contraintes résultant des réponses des
concessionnaires seront réputés inclus dans le devis remis par le titulaire.
Le titulaire demeure seul responsable du respect de la réglementation en vigueur relative aux travaux à
proximité des réseaux et des conséquences résultant d'un manquement à ces obligations.
Par ailleurs, avant toute remise de devis, le titulaire devra procéder à une visite sur site (accompagné ou non
d’un représentant du SDE35) afin de vérifier l'état existant des ouvrages, la nature et la typologie des réseaux
présents, ainsi que les caractéristiques du patrimoine concerné par l'intervention. Cette reconnaissance
préalable devra permettre au titulaire d'identifier l'ensemble des contraintes techniques, d'accès,
d'exploitation et de sécurité susceptibles d'avoir une incidence sur le coût, les délais ou les modalités
d'exécution des travaux.
CCTP – Marché d’études, travaux, maintenance et gestion patrimoniale d’éclairage public 55 / 68
Les coûts, délais et contraintes résultant de ces vérifications, des réponses des concessionnaires et de
l'analyse des conditions réelles du site seront réputés intégrés dans le devis remis par le titulaire. Aucun
complément de prix, aucune réclamation ni prolongation de délai ne pourra être invoqué ultérieurement
pour des éléments qui auraient pu être identifiés lors de ces investigations préalables.
Le titulaire devra établir des devis en travaux de maintenance sur la base du BPU du présent marché lorsque
les demandes sont issues du logiciel NEXT GPI ou formulées expressément par le SDE35, pour des travaux ne
relevant pas des prestations de maintenance incluses et décrites dans le présent CCTP.
À ce titre, il devra déposer les éléments suivants sur GAIOS dans un délai maximum de 10 jours calendaires à
compter de la date de réalisation terrain sur NEXT GPI :
• 1 devis estimatif des travaux (CSV + EXCEL)
• 1 schéma descriptif des travaux avec photos et fond de plan carto (PDF)
• 1 fiche technique du matériel à commander le cas échéant
• Tout autre document nécessaire à la bonne analyse du devis
À titre d'exemple, les devis pourront concerner :
• Les déplacements d'ouvrages,
• La pose de prises guirlandes,
• La remise en état des mâts, lanternes, crosses et arceaux de protections dans le cadre d’un
sinistre avec ou sans tiers identifié,
• La rénovation de points lumineux sur réseaux aériens et PBA,
• La pose de candélabres solaires dans la limite de trois unités maximums,
• Certaines extensions de réseaux dans le cadre de demande sans coordination de travaux avec un
autre maître d'œuvre ou d'autres entreprises,
• La pose de points lumineux provisoires à la demande de la collectivité, hors prestations déjà
incluses dans la maintenance,
• Les opérations de relampage LED à la demande des collectivités hors relampage inclus dans le
descriptif de la maintenance curative et préventive,
• Les opérations de lavage de mâts,
• Les tournées nocturnes,
• Toute autre prestation de nature similaire.
Dans le cas d’un devis de relampage, le titulaire devra fournir une cartographie des points concernés par le
relampage. Après travaux, il devra préciser sur une nouvelle cartographie et sur une liste les points
réellement relampés, en précisant les problématiques rencontrées ayant empêché le relampage des autres
points.
Les devis en travaux de maintenance devront notamment intégrer les fiches techniques du matériel proposé
ainsi qu'un schéma descriptif détaillé des travaux envisagés (avec photos, plans, relevé et extrait de
cartographie permettant d’identifier clairement la zone des travaux).
D'autres devis pourront être demandés en fonction des besoins exprimés par le SDE35 et feront l'objet d'une
coordination avec celui-ci.
Lorsque les travaux nécessitent une commande de matériel, le titulaire disposera d'un délai de 5 jours
calendaires à compter de la date de la dernière livraison pour vérifier la conformité des fournitures et signaler
au SDE35 toute anomalie ou non-conformité constatée.
À défaut de signalement dans ce délai, les éventuels retards liés au remplacement de matériels non
conformes ne pourront être imputés au SDE35 et ne donneront lieu à aucune prolongation des délais
d'exécution et aucun surcout lié aux frais d’installation de chantier.
Le bon de commande travaux sera ensuite émis par le SDE35 et vaudra ordre de service, sauf mention
contraire.
CCTP – Marché d’études, travaux, maintenance et gestion patrimoniale d’éclairage public 56 / 68
Evènement Délai maximal
42 jours calendaires
Ensemble des commandes issues des devis de
Y compris 5 jours de contrôle de commande et 5 jours
maintenance
de préparation (DICT, etc..)
Délai à compter de la date d’émission du bon de commande valant ordre de service.
7.4.4 - Astreinte (PSE)
Dans le cadre du présent marché, les candidats sont invités à remettre une offre pour les deux prestations
supplémentaires éventuelles ci-après, relatives à l'organisation d'un service d'astreinte destiné aux
interventions d'urgence.
Pour ce faire, les candidats devront renseigner les prix correspondants au BPU.
PSE n°1 : Service d'astreinte à l'échelle du lot géographique
Cette prestation vise à assurer le fonctionnement d'un service d'astreinte sur le périmètre du lot
géographique attribué, service mobilisable 24h/24 et 7j7 en dehors des horaires ouvrés (8h-18h du lundi au
vendredi).
Elle comprend notamment, sans que cette liste soit exhaustive, l'ensemble des moyens humains, matériels
et logistiques nécessaires à son exécution (personnel, véhicules, outillage, consommables, équipements,
moyens de communication, etc.).
Cette prestation est décomposée en deux prix distincts :
- Prix PSE n°1.1 : rémunération pour la mise en place et le maintien du service d'astreinte (mobilisation
des équipes, organisation et gestion de l'astreinte, permanence téléphonique éventuelle, etc.). Ce
prix est à établir sous la forme d'un forfait annuel.
- Prix PSE n°1.2 : rémunération des interventions de dépannage réalisées à la suite d'un appel ou d'une
sollicitation dans le cadre de l'astreinte. Ce prix est à établir à l'unité d'intervention et devra
comprendre l'ensemble des frais liés à la prestation, notamment les déplacements, les fluides,
l'outillage, les véhicules, les fournitures éventuelles ainsi que le personnel nécessaire à sa réalisation.
Ces prestations seront facturées mensuellement. Chaque intervention fera l’objet d’un rapport
détaillé.
PSE n°2 : Service d'astreinte à l'échelle du département d'Ille-et-Vilaine
Cette prestation vise à assurer le fonctionnement d'un service d'astreinte couvrant l'ensemble du périmètre
du marché (3 lots réunis), service mobilisable 24h/24 et 7j7 en dehors des horaires ouvrés (8h-18h du lundi
au vendredi).
Elle comprend notamment, sans que cette liste soit exhaustive, l'ensemble des moyens humains, matériels
et logistiques nécessaires à son exécution (personnel, véhicules, outillage, consommables, équipements,
moyens de communication, etc.).
Cette prestation est décomposée en deux prix distincts :
- Prix PSE n°2.1 : rémunération pour la mise en place et le maintien du service d'astreinte à l'échelle
départementale (mobilisation des équipes, organisation et gestion de l'astreinte, permanence
téléphonique éventuelle, etc.). Ce prix est à établir sous la forme d'un forfait annuel.
- Prix PSE n°2.2 : rémunération des interventions de dépannage réalisées à la suite d'un appel ou d'une
sollicitation dans le cadre de l'astreinte. Ce prix est à établir à l'unité d'intervention et devra
comprendre l'ensemble des frais liés à la prestation, notamment les déplacements, les fluides,
l'outillage, les véhicules, les fournitures éventuelles ainsi que le personnel nécessaire à sa réalisation.
Ces prestations seront facturées mensuellement. Chaque intervention fera l’objet d’un rapport
détaillé.
CCTP – Marché d’études, travaux, maintenance et gestion patrimoniale d’éclairage public 57 / 68
Dans le cadre de la PSE n°2, le candidat devra démontrer dans son offre sa capacité à assurer la continuité
du service sur l'ensemble du territoire départemental et décrire les moyens humains, matériels et
organisationnels mis en œuvre à cet effet.
→ Délai maximal d’intervention de dépannage en astreinte
Quel que soit la prestation supplémentaire éventuelle retenue, le délai maximal d’intervention reste
identique, à savoir :
Evènement Type d’intervention Délai maximal
Demande d’intervention
3H, 24H / 24 et 7 jours sur 7,
d’urgence mettant en cause
Dépannage en astreinte En dehors des horaires de bureau :
la sécurité des personnes ou
08 :00 - 18 :00 du lundi au vendredi
des biens
Le délai maximal d'intervention court à compter de la réception (date et heure) de la demande formulée par
le SDE35 ou par la collectivité concernée.
a. Historique indicatif des dépannages urgents en astreinte
A titre indicatif et sans engagement contractuel du SDE35 sur les volumes futurs, le nombre de signalements
de dépannages urgents en astreinte sur l’ensemble du patrimoine entre 2022 et 2025 a été le suivant :
Nb dépannages
Année
urgents en astreinte
2022 31
2023 36
2024 35
2025 40
*Tous lots confondus ; samedi, dimanche ou en dehors des horaires 08 :00 - 18 :00 du lundi au vendredi
b. Interventions relevant du service d'astreinte
Un dépannage est qualifié d'urgent par le SDE35 ou, en dehors des heures ouvrables, par la collectivité
lorsqu'une situation présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens.
Cette demande fait suite à une situation mettant en danger la sécurité des personnes ou des biens. Le
titulaire devra assurer un service d'astreinte opérationnel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 durant toute la
durée du marché.
Le délai de dépannage d’urgence part à compter de la date et de l’heure de la demande de la collectivité ou
du SDE35.
Ces interventions consistent, soit en la remise en état immédiate de l'installation, soit, lorsque cela n'est pas
possible, en sa mise en sécurité. Cette mise en sécurité pourra notamment comprendre la dépose
d'équipements, le balisage de la zone, la déconnexion de câbles ou toute autre mesure permettant de
supprimer le danger.
Sont notamment considérées comme des dépannages urgents :
• Tout équipement présentant un danger pour la sécurité des personnes ou des biens,
• Tout mât dégradé ou présentant un risque de chute,
• Toute lanterne suspendue ou partiellement désolidarisée de son support,
• Tout câble apparent ou accessible au public,
• Toute armoire présentant un risque électrique immédiat,
• Toute autre situation jugée urgente par le SDE35.
CCTP – Marché d’études, travaux, maintenance et gestion patrimoniale d’éclairage public 58 / 68
À l'issue de chaque intervention d'astreinte, le titulaire transmettra un rapport d'intervention modèle SDE35
généré via NEXT GPI et le déposera sous 3 jours calendaires à compter de la date de réalisation terrain. Les
éléments de ce rapport sont détaillés dans la rubrique « Rapport de maintenance curative » du présent CCTP.
c. Interventions exclues du service d'astreinte
Ne relèvent notamment pas du service d'astreinte :
• Les demandes de réglage d'horloges oubliées par la commune ou ne respectant pas les délais de
prévenance prévus au marché,
• Les dysfonctionnements des équipements d'éclairage situés sur des ombrières photovoltaïques,
bornes marché, panneau à message variable ou tout circuit qui n’est pas intégré au patrimoine et la
cartographie du SDE35.
• Les pannes affectant uniquement une lanterne ou un projecteur sans risque pour la sécurité des
personnes ou des biens.
Le SDE35 se réserve la possibilité de compléter ou d'adapter cette liste d’interventions, ne relevant pas du
cadre de l’astreinte, au cours du marché en fonction des retours d'expérience. Cela implique que le SDE35
pourra refuser certaines prestations si celles-ci ne relèvent pas du cadre précis nécessitant un dépannage
urgent.
d. Cas des demandes de dépannages urgents dans la période 08h00 / 18h00
Le titulaire en cas d’appel pour une demande de dépannage urgent dans la période de 08h00 à 18h00, devra
réaliser la mise en sécurité dans les mêmes dispositions que les articles précédents, mais ne pourra pas faire
l’objet d’une rémunération quelconque, en incluant ces interventions dans le coût annuel au point lumineux
demandé par type de source et par année. Ces demandes sont donc exclues des PSE.
Le titulaire devra toutefois rendre compte de son intervention comme demandé précédemment.
e. Représentation du SDE35 sur site, en cas de dommage
En tant qu'exploitant des installations d'éclairage public, le SDE35 désigne le prestataire pour le représenter
lors d'un dommage fait au réseau d'éclairage public par un tiers lors de travaux. Cette prestation inclut la
réception des appels téléphoniques liés au dommage, le déplacement sur place, la mise hors tension
éventuelle, la vérification et la suppression de tout risque.
7.4.5 - Maintenance et réglage des horloges
Il s’agit d’une intervention pour régler les horloges qui nécessitent une intervention manuelle sur site, la
prestation est réalisée sous un délai maximal de 5 jours calendaires.
Dans le cas où la commune est équipée d’un système d’accès à distance de ces équipements, le délai est
réduit à 2 jours calendaires.
L’entreprise doit s’équiper de moyens de programmation quel que soit le type d’horloge.
Lors d’un remplacement d’une horloge défaillante, hors horloge connectée, sa fourniture sera assurée par le
titulaire et inclus au prix de maintenance au point lumineux. Le choix de l’horloge devra être soumis par
l’entreprise et approuvée par le SDE35.
a. Changement d’heure légale
Le SDE35 a déjà réalisé des investissements afin de moderniser la flotte d’horloge en gestion, en renouvelant
la majorité de ces équipements par des horloges astronomique permettant de gérer ce changement d’heure
de manière autonome. Toutefois, il reste encore des besoins d’interventions sur site concernant certains
équipements afin de réaliser leur mise à l’heure à la suite des changements d’heures légales du printemps et
de l’automne.
Cette prestation ne fait pas l’objet de rémunération spécifique et est intégrée à l’action principale d’entretien
préventif et curatif.
CCTP – Marché d’études, travaux, maintenance et gestion patrimoniale d’éclairage public 59 / 68
b. Changement de créneau horaire d’éclairage
Le titulaire effectue également les changements de créneaux horaires d’éclairage demandés par les
collectivités.
Les réglages d’horloges sont rémunérés sur deux bases forfaitaires définies au bordereau des prix unitaires,
à savoir :
• Le coût de rémunération à l’horloge sur site, en précisant le coût pour le réglage d’une horloge,
• La plus-value de rémunération à l’horloge sur site, en plus du prix rémunérant le réglage d’une
horloge et le déplacement sur site,
• Le coût de rémunération à l’horloge à distance, en précisant le coût pour le réglage d’une horloge,
• La plus-value de rémunération à l’horloge à distance, en plus du prix rémunérant le réglage d’une
horloge.
c. Délégation de réglages aux collectivités
Le SDE35 propose aux collectivités qui le souhaitent de lui redéléguer les réglages d’horloges sur sa
commune. A ce titre une convention précisant les obligations des 2 parties (SDE35 et collectivités) est établie.
Le titulaire sera averti, sans possibilité de recours financiers, des communes souhaitant réaliser cette
délégation.
7.4.6 - Prestation de nettoyage des points lumineux
Sur demande de la collectivité, le titulaire devra réaliser des opérations de nettoyage des points lumineux.
L’intervention comprendra les actions suivantes :
• Mise en sécurité : Balisage de la voie et mise hors tension électrique stricte du luminaire avant
l'application de tout liquide,
• Pré-nettoyage à sec : Retrait des insectes et débris à la balayette douce pour éviter la formation de
boue au contact de l'eau,
• Lavage maîtrisé avec de l’eau de récupération :
o Vasque et extérieur : Utilisation d'une éponge douce avec de l'eau claire ou un détergent
neutre. L'usage d'un nettoyeur haute pression est formellement interdit pour préserver
les joints.
o Optiques internes (LED/Réflecteurs) : Pas d'eau directe, nettoyage avec un chiffon
microfibre seulement très légèrement humidifié.
• Séchage absolu : Essuyage manuel immédiat de la vasque et des éléments internes pour éviter les
traces de calcaire (qui réduisent l'éclairage) et s'assurer de l'absence totale d'humidité résiduelle
avant fermeture.
• Finalisation : Contrôle visuel de l'état des joints d'étanchéité, verrouillage de la lanterne, test
d'allumage et enregistrement de l'intervention dans NEXT GPI.
7.4.7 - Rapport de maintenance curative
Chaque intervention de maintenance curative réalisée dans le cadre du présent marché devra être
renseignée directement sur site par le technicien intervenant dans NEXT GPI. La date et l'heure d'intervention
devront être saisies au moment de la présence sur le terrain et ne pourront être enregistrées a posteriori.
Une fois validées, ces informations ne pourront être modifiées que sur demande dûment justifiée auprès du
SDE35.
Les dates et heures enregistrées dans NEXT GPI constituent les références utilisées pour le calcul des délais
contractuels d'intervention et l'application éventuelle des pénalités prévues au marché. Tout manquement
à cette obligation pourra faire l'objet d'une pénalité.
Pour chaque demande d'intervention, le titulaire devra compléter et déposer dans NEXT GPI, dans un délai
maximal de trois 3 jours calendaires à compter de la date de réalisation terrain, un rapport au format PDF
généré selon le modèle du SDE35 depuis NEXT GPI.
CCTP – Marché d’études, travaux, maintenance et gestion patrimoniale d’éclairage public 60 / 68
Le rapport devra comprendre à minima :
• La date et l'heure de la demande ;
• L'objet de la demande et les observations du demandeur ;
• L'identité et les coordonnées du demandeur ;
• La localisation de l'intervention ;
• L'identification de l'équipement, de l'ouvrage ou des points lumineux concernés ;
• Le diagnostic réalisé, la nature du désordre constaté et sa cause probable ;
• Pour les dépannages urgents, les motifs justifiant le caractère d'urgence de l’intervention ;
• Les opérations effectuées, y compris les mesures de dépannage ou de mise en sécurité réalisées
;
• Les matériels remplacés ou mis en œuvre, le cas échéant ;
• Le temps passé et la durée éventuelle de consignation ;
• Les anomalies ou non-conformités constatées hors périmètre de l'intervention ;
• Les travaux complémentaires restant à réaliser et les préconisations éventuelles ;
• Des photographies illustrant l'état initial, les mesures de mise en sécurité, les travaux réalisés et
l'état final.
En cas de sinistre, d'accident, de vandalisme ou d'événement climatique ayant affecté les installations, le
rapport devra être complété par une description circonstanciée des dommages constatés, une estimation de
leur étendue, l'identification des causes supposées lorsqu'elles peuvent être déterminées ainsi que tout
élément utile à la définition des travaux correctifs à engager.
Les photographies constituent un complément au rapport et ne peuvent en aucun cas s'y substituer. Tout
rapport ne comportant pas une description écrite suffisamment détaillée sera considéré comme non
conforme.
Le titulaire est informé qu’il ne doit pas communiquer son rapport directement à la commune sauf accord
express du SDE35. Le cas échéant, tous les documents transmis aux collectivités (comptes rendus, bilan
d’intervention, etc.) devront être adressés en copie au SDE35 (ep@sde35.fr et chargé de maintenance du
secteur).
Si le titulaire utilise un outil de suivi d'intervention externe (Kraaft ou équivalent), il devra assurer l'intégration
des données dans NEXT GPI. Lorsque cela est techniquement possible, il pourra proposer une automatisation
des échanges de données. Lorsque l'intervention met en évidence la nécessité de réaliser des travaux de
remise en état ou de remplacement d'équipements hors maintenance courante, le titulaire créera une affaire
sur le logiciel de suivi du SDE35 (GAIOS) et déposera les éléments décrits à l’article 7.4.3 du présent CCTP.
7.4.8 - Défaut sur support
En complément des vérifications réalisées dans le cadre de l’entretien périodique de l’état hors sol des
candélabres, il pourra être demandé à l’entreprise de procéder par échantillonnage à des décaissements du
revêtement en pied de candélabre pour diagnostiquer la partie enterrée. L’entreprise procédera à une
réfection provisoire ou définitive du revêtement en fonction de la décision de la collectivité.
Dans un délai de 10 jours après la demande, le titulaire transmettra le résultat du diagnostic dans un rapport
détaillé et établira un devis en vue des réparations nécessaires.
7.5 - Logiciel d’éclairage
La collectivité adhérente ou le SDE35 signale les pannes sur une plateforme web dédiée mis en place par le
SDE35 (portail NEXT GPI). Chaque phase du déroulement de l’opération (réception de la demande,
programmation, réalisation…), comporte des étapes de validation de procédure que l’entreprise acquitte de
façon à établir une traçabilité de l’intervention.
L’entreprise doit inviter les éventuelles collectivités qui déclareraient leurs pannes par téléphone ou courrier
électronique, à le faire par le biais du logiciel. Si ces demandes restent sans suite, le titulaire sera invité à
communiquer au SDE35 le nom des collectivités qui ne respectent pas cette procédure, afin que le SDE35
CCTP – Marché d’études, travaux, maintenance et gestion patrimoniale d’éclairage public 61 / 68
puisse rappeler les procédures et proposer en cas de nécessité des cessions de formations à l’utilisation de
la plateforme web.
Seules les mises en sécurité et interventions d’urgence peuvent faire l’objet d’un appel, doublé a posteriori
par la déclaration sur le logiciel par la collectivité déclarante.
7.6 - Passage en mairie
A chaque fois qu’il intervient sur le terrain, le titulaire doit informer la mairie et le SDE35 (ep@sde35.fr et
copie COP maintenance du secteur) de son passage :
• Avant d’intervenir, pour prévenir de la présence de l’entreprise sur la commune et prendre
connaissance des compléments d’informations éventuels sur les dépannages à réaliser ;
• Après son intervention pour informer de la prestation réalisée et du départ de l’entreprise, l’envoi
de cette information pourra être automatisé via le logiciel d’éclairage au moment du
renseignement de la date de réalisation terrain par l’équipe intervenante.
La vigilance des candidats est attirée sur l’importance accordée par le SDE35 au respect de cette procédure,
essentielle dans les relations qu’il souhaite instaurer avec les collectivités adhérentes.
En complément, le SDE35 demande chaque année aux collectivités qui le souhaitent de réaliser des arrêtés
de voirie permanents afin d’éviter des demandes à chaque intervention de la part de l’entreprise.
Cet arrêté permanent n’exclut aucunement le besoin d’avertir la collectivité dans les dispositions ci-dessus.
Cet arrêté permanent, s’il est réalisé, n’est valable que pour les opérations de maintenance. Dans le cas
d’opérations de travaux faisant suite à un devis, le titulaire devra réaliser une demande d’arrêté spécifique.
A noter enfin que l’entreprise devra toujours réaliser des demandes spécifiques d’interventions dans le cas
d’intervention sur des équipements « spécifiques » (écoles, crèches, terrains des gens du voyage, etc.)
CCTP – Marché d’études, travaux, maintenance et gestion patrimoniale d’éclairage public 62 / 68
Article 8 - La gestion et la mise à jour du patrimoine et les procédures de sécurité
Le patrimoine d’éclairage faisant l’objet du présent marché, est joint à titre indicatif en annexe du présent
CCTP.
Le tableau récapitulatif est le fruit d’une synthèse réalisée par le SDE35 à partir des données mises à sa
disposition. Il doit être considéré comme un document estimatif du parc à entretenir ; toutes les mises à jour
de patrimoine relatives aux travaux de rénovation n’ayant pas été réalisées à la date de publication du
marché.
Dans le cadre de ses interventions, le SDE35 a décidé de maintenir un fort investissement pendant la durée
du marché pour diminuer le nombre d’installations vétustes.
Ce logiciel, mis gratuitement à disposition des titulaires du présent marché, centralisera l’ensemble des
données numériques et cartographiques des installations d’éclairage, permettant un accès et des échanges
aisés entre les partenaires (SDE35, entreprises, collectivités adhérentes).
8.1 - La gestion patrimoniale
8.1.1 - Recensement et intégration d'une collectivité nouvellement transférée
La création des dossiers initiaux ne concerne que les collectivités ayant nouvellement transféré leur
compétence éclairage au SDE35, la prestation consiste à :
• Procéder aux relevés de terrains et réaliser l’intégration des données cartographiques et
patrimoniales de la collectivité sur NEXT GPI : armoires de commande, points lumineux, réseaux
d’éclairage (le schéma de distribution avec les longueurs des tronçons, type et sections de câbles,
dérivations, mesures électriques de départs d’armoires, etc…)
• Procéder aux relevés de terrain et à réaliser un schéma électrique de câblage de l’armoire à
incrémenter dans le logiciel d’éclairage, à imprimer et à déposer à l’intérieur de l’armoire,
• Procéder à la collecte des informations auprès de la collectivité, concernant les DOE en sa
possession afin de fiabiliser et faciliter la construction de la base de données,
• Réaliser la nomenclature des installations et renseigner la base patrimoniale suivant le
paramétrage établi,
• Réaliser et apposer sur chaque structure des installations d’éclairage public des étiquettes
d’identification des foyers et des armoires suivant la codification définie par le SDE35.
Les modalités de report des informations graphiques et de codification des installations sont communiquées
aux titulaires par le SDE35 à l’occasion d’une réunion qu’il organise en début de marché.
Les relevés de terrain sont effectués de manière totalement indépendante de l’entretien préventif.
Le titulaire dispose ensuite d’un délai de 90 jours calendaires à compter du bon de commande SDE35, pour
renseigner l’ensemble des éléments prévus sur le logiciel d’éclairage, et il doit la conformité des éléments
pour la date officielle d’entrée en compétence de la collectivité.
Les collectivités souhaitant intégrer la compétence devront réaliser leur demande complète avant le 31 Aout
de chaque année, pour une prise d’effet le 01 janvier de l’année suivante. Le SDE35 émettra les bons de
commandes de création de dossier initial avant le 01 octobre pour que l’entreprise puisse réaliser la
prestation et que la collectivité dispose de son patrimoine et de la possibilité d’émettre des demandes
d’interventions dès le 01 janvier.
Le titulaire devra, lors des relevés et préalablement à l’intégration des données dans le SIG en concertation
avec la collectivité, vérifier que chaque secteur à intégrer (par armoire) est bien situé sur une emprise
publique et relevait initialement de sa charge et de sa responsabilité. Pour cela, en cas de doute, il devra en
informer le SDE35 et la commune afin de vérifier l’exactitude de la domanialité.
Cette vérification a pour objectif de s’assurer que les points recensés sont effectivement transférables au
SDE35 et que leur propriété ne puisse être revendiquée ni par un lotisseur privé, ni par une intercommunalité
n’ayant pas transféré la compétence éclairage public au SDE35.
CCTP – Marché d’études, travaux, maintenance et gestion patrimoniale d’éclairage public 63 / 68
8.1.2 - Complément de dossier initial
Le complément des dossiers initiaux concerne les collectivités ayant déjà une base de données et/ou une
cartographie de leur patrimoine, mais pour lesquels certains points lumineux ne sont pas intégrés dans le
logiciel éclairage.
La prestation consiste à compléter les informations alphanumériques et cartographiques y compris le relevé
du réseau tel que décrit dans le présent CCTP et suivant la nomenclature du SDE35. Y compris la pose des
étiquettes
Dans le cas où l’intégration nécessite une géo détection, le titulaire devra réaliser l’intégration dans la base
de données, et réaliser la représentation graphique du cheminement des réseaux, dans l’attente des
informations de géo détection réalisée par le SDE35
8.1.3 - Intégration d’un dossier d’effacement de réseaux
Dans le cadre des travaux d’effacement de réseaux gérés par le SDE35, le titulaire pourra recevoir des
demandes d’intégration et de mise à jour spécifique de ces dossiers dans la base patrimoniale de l’éclairage.
Le SDE35 mettra à la disposition des entreprises en charge des travaux d’effacement de réseaux un applicatif
permettant de valider la pertinence de leurs données géographiques au standard attendu par le pôle EP du
SDE35. Cette vérification de pertinence des données (points d’attachement, etc..) sera complétée par les
références des matériels fournis.
8.1.4 - Mises à jour des données
A l’exception de l’intégration d’une nouvelle collectivité, le titulaire procède à la mise à jour des données
avec un maximum de précision, en renseignant le logiciel d’éclairage suivant la demande et le paramétrage
établi, dans un délai de 21 jours calendaires :
• Détail des prestations exécutées avec les comptes rendus et résultats des interventions
permettant leur traçabilité,
• Mise à jour des champs de la base alphanumérique,
• Ajustement de la base cartographique si les éléments ne sont pas en classe A
• Renseignements sur les suggestions et solutions préconisées pour améliorer l’état des
installations, voire optimiser la qualité du service,
• Mise en évidence des observations, défauts et anomalies,
• Report de la numérotation des installations d’éclairage.
Toute modification du patrimoine d’éclairage de la collectivité adhérente entraîne une mise à jour des
données.
Le titulaire veille à vérifier, corriger et compléter si nécessaire l’ensemble des données s’avérant fausses ou
incomplètes dans la base existante, y compris la mise à jour des schémas électriques de câblage des armoires.
La mise à jour des données ne donne lieu à aucune rémunération supplémentaire. Elle conditionne la
recevabilité de la facturation des prestations dont les prix intègrent la mise à jour des données.
8.1.5 - Responsabilité de maintien de la base de données et du SIG
• Complétude et fiabilité de la base de données patrimoniale
Le SDE35 s’investit depuis plusieurs années dans le maintien d’une base de données patrimoniale la plus
précise, fiable et exhaustive possible.
Dans ce cadre, le titulaire est tenu de mettre à jour et de compléter l’ensemble des champs de la base de
données pour les communes ayant fait l’objet d’un contrôle dans le cadre du programme annuel de
maintenance préventive.
L’objectif du présent marché est d’atteindre un taux de complétude et de fiabilité de 100 % à son terme
concernant les informations suivantes qui sont indispensables :
CCTP – Marché d’études, travaux, maintenance et gestion patrimoniale d’éclairage public 64 / 68
N° de PDL Type
Etat et date de constat de l'état de
Nature
l'enveloppe
Etat et date de constat de l'état du tableau de
Hauteur
commande
Type et calibre de protection du tableau de Support
Etat
Armoire commande
Photo de l'année N de l'enveloppe de
Date de constat de l'état
l'armoire porte fermée
Photo de l'année N du tableau de commande
RAL
de l'armoire
Photo de l'année N du tableau de commande
Modèle
de l'armoire sans plastron
Marque Position
Pilote
Modèle Luminaire Montage
Type et calibre Etat
Contacteur
Plage horaire de fonctionnement Date de constat de l'état
Type et calibre de protection RAL
Départ Mesures électriques Référence
Date de dernière mesure électrique Marque
Câble Mode de pose Driver Courant de sortie
Plage de courant
d'alimentation (0,3-1A par
exemple)
Lampe Type et puissance
Au début de la première année de marché, un état de complétude des informations indispensables sera
transmis par le SDE35.
À l’issue de chaque campagne annuelle de maintenance préventive, le SDE35 procédera à un contrôle afin
de vérifier, pour les communes concernées par le programme de l’année en cours, à la fois la complétude et
la fiabilité des données indispensables renseignées dans la base de données.
Concernant les autres données de la base patrimoniale le prestataire est évidemment tenu
contractuellement de s’assurer de leur complétude et de leur exactitude. Un état de la complétude et de
l’exactitude pourra être produit par le SDE35.
8.2 - Demandes et réponses aux DT, DICT, ATU
La gestion des réponses aux demandes de DT / DICT / ATU est gérée directement par le SDE35.
Le titulaire n’aura pas à gérer cette prestation.
Bien que la partie réponse soit exclue du présent marché, le titulaire devra toutefois respecter la
règlementation en tant que déclarant pour toute intervention curative sur les installations d’éclairage public
ainsi que pour les projets et travaux d’extension ou de rénovation.
8.3 - Consignations et déconsignations
8.3.1 - La consignation d’une installation
La prestation est réalisée sur demande d’une entreprise intervenant sur ou à proximité du ou des ouvrages
exploités par le SDE35 :
CCTP – Marché d’études, travaux, maintenance et gestion patrimoniale d’éclairage public 65 / 68
• Lorsqu’il s’agit d’une consignation préalable au raccordement d’une nouvelle installation réalisée
hors maîtrise d’ouvrage du SDE35, le titulaire doit, avant de délivrer ou procéder lui-même à cette
consignation, solliciter l’autorisation du SDE35. Le raccordement d’une nouvelle installation au
réseau existant ne peut en effet être autorisé sans une intégration (prise en charge) préalable de
ladite installation dans le patrimoine exploité par le SDE35. Le demandeur devra alors adresser
au SDE35 le dossier technique complet du nouveau réseau en particulier le plan de récolement
informatisé et géo référencé, les caractéristiques du matériel d'éclairage, la vérification initiale
sans observation, et l'accord de la collectivité pour intégrer cette installation dans le patrimoine
exploité,
• Lorsque l’entreprise intervenante figure sur la liste des intervenants agréés par le SDE35, la
prestation est administrative. Elle consiste, après avoir vérifié que l’installation est accessible à
une consignation, à délivrer les documents réglementaires correspondant à la procédure de
consignation,
• Lorsque l’intervenant ne figure pas sur la liste, la prestation est réalisée physiquement par le
titulaire, selon les dispositions réglementaires,
• À la suite des autorisations de consignation administratives qu’il délivre, le titulaire s’assure que
les mesures réglementaires de consignation par l’intervenant sont bien mises en place, à raison
d’une vérification par mois. En cas de non-respect des mesures réglementaires, le titulaire signale
les anomalies constatées au SDE35 par courriel, photos à l’appui,
• Le titulaire tient à jour la liste des personnels habilités « chargés de consignation » (habilitation
BC aux termes de la publication UTE C18-510) des entreprises autorisées à consigner par
autorisation administrative et la liste de leur « chargés de travaux ». Cette liste est communiquée
au SDE35 en cas de modifications,
• Le titulaire et le demandeur conviennent ensemble de la date d’exécution de la prestation. Sauf
indication contraire stipulée par le SDE35, le délai fixé pour accorder ou réaliser physiquement la
consignation est de 5 jours calendaires à compter de la date de la demande. Pendant ce délai le
titulaire s’assurera de l’avis du SDE35 en cas de raccordement d’une nouvelle installation créée
par un tiers. Le délai entre la consignation et la déconsignation ne peut pas, sauf autorisation du
SDE35, excéder la journée afin d’assurer l’éclairage le soir même de la consignation.
• Le titulaire devra fournir un PV de consignation type SDE35 précisant le mode de consignation et
les points lumineux concernées par cette consignation et tout autre élément permettant au
demandeur de pouvoir réaliser ces travaux en sécurité.
8.3.2 - La déconsignation d’une installation
La prestation est réalisée sur demande de l’intervenant. Lorsque l’intervenant figure sur la liste des
intervenants agréés par le SDE35 et mise à jour par celui-ci, la prestation est administrative : elle consiste,
après avoir vérifié que l’installation peut être remise en service, à délivrer les documents réglementaires
correspondants à la procédure de déconsignation. Lorsque l’intervenant n’est pas sur la liste, la prestation
est réalisée physiquement par le titulaire et selon les dispositions réglementaires.
Lorsqu’il s’agit d’une consignation préalable au raccordement d’une nouvelle installation, le titulaire doit, au
préalable à cette déconsignation physique, s’assurer que la partie d’installation, y compris les nouveaux
réseaux raccordés faisant l’objet de la prestation, est conforme par rapport aux normes et aux règles
applicables
La consignation et la déconsignation sont incluses dans les forfaits de maintenance au point lumineux.
Le titulaire met à jour la base de données de toutes les consignations et déconsignations administratives
autorisées ou non, ainsi que celles réalisées par ses soins à la demande d'un intervenant non-agréé par le
SDE35. La liste et les copies des consignations sont jointes au dossier de facturation mensuelle.
La rémunération de prestations de consignation-déconsignation est intégrée à l’action principale d’entretien
préventif et curatif.
CCTP – Marché d’études, travaux, maintenance et gestion patrimoniale d’éclairage public 66 / 68
Article 9 - Echanges et relations avec le SDE35 et les collectivités
Afin d’assurer un suivi des différents dossiers de maintenance et de travaux en cours, le SDE35 précise que
différentes réunions seront mises en place pour assurer ce suivi, à savoir, par lot :
- Une réunion hebdomadaire concernant le suivi des travaux et des études en cours et à venir,
- Une réunion hebdomadaire concernant le suivi de opérations de maintenance préventive, curative et
des devis en cours,
- Une réunion trimestrielle organisée entre l’entreprise titulaire et le SDE35 afin d’assurer le suivi de la
prestation : état d’avancement des prestations de maintenance, études et travaux et niveau de
satisfaction des deux parties.
Chaque fin de semaine, le titulaire fournira une planification des travaux, des rendus d’études et des
opérations de maintenance programmées, en y incluant le cas échéant, les éléments programmés de la
semaine n’ayant pas pu être réalisés dans la semaine et donc reportés.
En cas de manquement à cette obligation, une pénalité sera appliquée dans les conditions prévues à l'article
17 du CCAP.
Il devra également remplir un tableau de suivi via un canal de type TEAMS mis à disposition de la part du
SDE35.
La forme de ces documents devra être proposé par le titulaire et validé par le SDE35.
En complément, et à l’initiative du SDE35 qui se chargera notamment des invitations, l’entreprise participera
à une ou deux réunions annuelles « Eclairage public » à destination des collectivités ayant transféré leur
compétence éclairage public au SDE35. Ce temps d’échange permettra d’évaluer la qualité du service
proposé, le niveau de satisfaction des collectivités, et de proposer, le cas échéant, des actions d’amélioration.
CCTP – Marché d’études, travaux, maintenance et gestion patrimoniale d’éclairage public 67 / 68
Article 10 - Liste des annexes
1. Carte de répartition des lots 2027-30
2. Prescriptions plan étude simplifiée
3. Prescriptions plan étude détaillée
4. Prescriptions plan étude détaillée sportif
5. Prescriptions de mise en œuvre travaux
6. Coupes types tranchées
7. Exemple de plan d'attachement
8. Exemple de rapport de diagnostic électrique et structurel sportif
9. Modèle d'autorisation de pose ou dépose d'éclairage public
10. Modèle de fiche projet Lumosa
11. Modèle de flyer info travaux
12. Plan type de perçage de mât
13. Prescriptions plugin import-récolement
14. Présentation GAIOS
15. Présentation NEXT GPI
16. Export données EP lot EST
17. Export données EP lot NORD
18. Export données EP lot OUEST-SUD
19. Programme maintenance préventive 4 ans lot EST
20. Programme maintenance préventive 4 ans lot NORD
21. Programme maintenance préventive 4 ans lot OUEST-SUD
CCTP – Marché d’études, travaux, maintenance et gestion patrimoniale d’éclairage public 68 / 68
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.