CCTP
NANDY - Collège Robert Buron - CCTP - LOT 00 - Préambule.pdf · lot 0 · 10 536 mots · du marché « Réhabilitation complète de la demi-pension du collège Robert Buron à Nandy », dossier de consultation officiel.
Maîtrise d’ouvrage :
Département de Seine-et-Marne
Direction de l’architecture - des bâtiments et des collège
45 Rue du Général de Gaulle 77000 MELUN CEDEX tel : 0164147337
REHABILITATION ET EXTENSION DE LA DEMI-PENSION
DU COLLEGE ROBERT BURON A NANDY
Cahier des Clauses Techniques
Particulières (C.C.T.P.)
Février 2026
LOT 00 - PREAMBULE
Indice A
ESQ APS APD PC PRO DCE MARCHE CHANTIER
REHABILITATION ET EXTENSION DE LA DEMI-PENSION DU COLLEGE R. BURON A NANDY
CCTP Lot 00 – Préambule - indice A
SOMMAIRE
00 - Préambule : ........................................................................................................................................ 4
00.01 - Description ...........................................................................................................................4
00.02 - Décomposition des travaux en lots .........................................................................................4
00.02 - Phasage de l’opération .........................................................................................................5
00.02.01 - Phase préparatoire : .................................................................................................................. 5
00.02.04 - Phase de transition N°01 : ........................................................................................................ 6
00.02.05 - Phase N°01 : ............................................................................................................................. 6
00.02.06 - Phase de transition N°02 : ........................................................................................................ 6
00.02.07 - Phase N°02 : ............................................................................................................................. 6
00.02.08 - Phase de transition N°03 : ........................................................................................................ 7
00.02.09 - Phase N°03 : ............................................................................................................................. 7
00.02.10 - Phase de transition N°04 : ........................................................................................................ 7
00.02.11 - Phase N°04 : ............................................................................................................................. 7
00.02.12 – Travaux réalisés en période de congés scolaire : .................................................................... 7
00.03 - Généralités...........................................................................................................................7
00.03.01 - Dispositions communes à tous les corps d’état ........................................................................ 8
00.03.01.01 - Entrepreneur principal .......................................................................................................... 8
00.03.01.02 - Obligations particulières non limitatives ............................................................................... 8
00.03.01.03 - Mission de contrôle technique.............................................................................................. 8
00.03.01.04 - Coordination, Sécurité et Protection de la Santé (CSPS) .................................................... 8
00.03.01.05 - Ordonnancement, Pilotage, Coordination (OPC)................................................................. 8
00.03.02 - Documents de référence contractuels ...................................................................................... 9
00.03.02.01 - Obligations contractuelles .................................................................................................... 9
00.03.02.02 - Ordre de préséance ............................................................................................................. 9
00.03.02.03 - Matériaux et produits hors domaine d’application des DTU/CCTG ..................................... 9
00.03.02.04 - Documents réglementaires à caractère général .................................................................. 9
00.03.03 - Listes des documents ............................................................................................................. 10
00.04 - Spécifications communes a tous les lots ..............................................................................10
00.04.01 - Prestations a la charge des entreprises .................................................................................. 10
00.04.02 - Prescriptions techniques ......................................................................................................... 10
00.04.03 - Etudes techniques ................................................................................................................... 11
00.04.04 - Contrôles ................................................................................................................................. 11
00.04.05 - Présentation des offres ........................................................................................................... 11
00.04.06 - Gravois et déchets de chantier ............................................................................................... 11
00.04.07 - Récupération de matériaux ..................................................................................................... 12
00.04.08 - Réservations trous et scellements .......................................................................................... 12
00.04.08.01 - A la charge du lot GO : ....................................................................................................... 12
00.04.08.02 - A la charge des lots techniques : ....................................................................................... 12
00.04.09 - Echafaudages - manutention - protection ............................................................................... 13
00.04.10 - Dossier des ouvrages exécutes .............................................................................................. 13
00.04.11 - Connaissance des lieux .......................................................................................................... 13
00.04.12 - Comptes rendus de chantier ................................................................................................... 13
00.05 – Compte prorata ..................................................................................................................13
00.05.01 - Répartition des dépenses communes ..................................................................................... 14
00.05.01.01 - Frais à la charge exclusive de l'entrepreneur principal : .................................................... 14
00.05.01.02 - Frais à la charge de chaque entrepreneur en ce qui le concerne : ................................... 14
Maîtrise d’œuvre : Rouveau architectes - Giac architectes - B.E.T.R. - Arnould BE - T3E Reims - Varlet ingénierie
2
REHABILITATION ET EXTENSION DE LA DEMI-PENSION DU COLLEGE R. BURON A NANDY
CCTP Lot 00 – Préambule - indice A
00.05.01.03 - Frais à la charge commune de tous les entrepreneurs et répartis au compte prorata
général, auquel tous les corps d'état participent : .................................................................................... 14
00.05.01.04 - Gestion et trésorerie du compte prorata : .......................................................................... 14
00.06 – Exécution des travaux ........................................................................................................15
00.06.01 - Prestations à la charge des entreprises .................................................................................. 15
00.06.02 - Liaison entre les corps d’état .................................................................................................. 15
00.06.03 - Coordination des études : ....................................................................................................... 16
00.06.04 - Renseignements et documents techniques à fournir : ............................................................ 16
00.06.05 - Traits de niveau ....................................................................................................................... 16
00.06.06 - Echantillons ............................................................................................................................. 16
00.06.07 - Eléments modèles ................................................................................................................... 17
00.06.08 - Règles d’exécution générales ................................................................................................. 17
00.06.09 - Prescriptions relatives aux fournitures et matériaux ............................................................... 17
00.06.09.01 - Prescriptions concernant les matériaux en général : ......................................................... 17
00.06.09.02 - Agréments - Essais - Analyses : ........................................................................................ 18
00.06.09.03 - Le bois ................................................................................................................................ 18
00.06.09.04 - Matériaux proscrits ............................................................................................................. 18
00.06.09.05 – Qualités des matériaux ...................................................................................................... 18
00.06.09.06 – Programme Performanciel Environnementale .................................................................. 18
00.06.09.07 - Stock de maintenance ........................................................................................................ 19
00.07 - Protection des ouvrages ......................................................................................................19
00.07.01 - Protection des ouvrages des autres corps d’état : .................................................................. 19
00.07.02 - Protection par les entrepreneurs de leurs propres ouvrages : ................................................ 19
00.07.03 - Nettoyage de chantier ............................................................................................................. 20
00.07.04 - Avant opération préalable à la réception : .............................................................................. 20
00.07.05 - Pendant les opérations préalables à la réception, après intervention du Peintre :................. 20
00.08 - Autres prescriptions ............................................................................................................20
00.08.01 - Représentation de l’entrepreneur :.......................................................................................... 20
00.08.02 - Moyens de l’entrepreneur : ..................................................................................................... 21
00.08.03 - Stockage, manutentions sur site : ........................................................................................... 21
00.08.04 - Préchauffage des bâtiments : ................................................................................................. 21
00.08.05 - Contrôles et réception : ........................................................................................................... 21
00.08.05.01 - Contrôles et essais ............................................................................................................. 21
00.08.05.02 - Rebut des fournitures ......................................................................................................... 21
00.08.05.03 - Protection et maintien des installations : ............................................................................ 22
00.08.05.04 - Documents fournis au moment des opérations préalables à la réception ......................... 22
00.09 - Sécurité .............................................................................................................................22
00.10 – Disposition d’hygiène communes ........................................................................................22
00.10.01 - Nettoyage journalier du poste de travail ................................................................................. 22
00.10.02 - Evacuation des déchets .......................................................................................................... 23
00.10.03 - Les locaux communs sanitaires .............................................................................................. 23
00.10.04 - Dispositions d’hygiène pour le cantonnement ........................................................................ 23
00.10.04.01 - Pour les sanitaires .............................................................................................................. 23
00.10.04.02 - Les réfectoires .................................................................................................................... 23
00.10.04.03 - Les vestiaires ..................................................................................................................... 23
00.10.05 - Réunion de chantier ................................................................................................................ 23
00.10.06 - CSPS ....................................................................................................................................... 23
Maîtrise d’œuvre : Rouveau architectes - Giac architectes - B.E.T.R. - Arnould BE - T3E Reims - Varlet ingénierie
3
REHABILITATION ET EXTENSION DE LA DEMI-PENSION DU COLLEGE R. BURON A NANDY
CCTP Lot 00 – Préambule - indice A
00 - Préambule :
00.01 - Description
L’opération a pour objet la réhabilitation et l’extension de la demi-pension du collège R.Buron à NANDY 77176
Le projet consiste d’une part à créer une extension tout en restructurant la demi-pension du collège. La toiture
de la demi pension sera supprimée et remplacé par une toiture terrasse végétalisée. Un nouveau bloc sanitaire
sera intégré au bâtiment de la demi-pension.
D’autre part le projet consiste à restructurer et à rénover l’externat, l’espace du CDI sera complètement
remodelé tout comme la zone administration, le reste de l’externat sera rénové avec le remplacement des
revêtements et équipements des locaux.
00.02 - Décomposition des travaux en lots
L’ensemble des travaux de la présente opération est divisé en 23 corps d’état, répartis en 6 macro-lots à
savoir :
MACRO-LOTS DESIGNATION DES LOTS
01 Macro-lot « Structure » :
01 A - Démolition - Curage
01 B - Gros œuvre
01 C - Charpente bois / Charpente métallique
01 D - Etanchéité
01 E - Couverture
01 F - Menuiseries extérieures
01 G - ITE
01 H - Ravalement - Contre mur en brique
01 I - VRD / Clôtures - Portails / Espaces verts
01 J - Plâtrerie
01 K - Menuiseries intérieures
01 L - Sols souples
01 M - Sols durs
01 N - Peinture - Revêtements muraux
02 Macro-lot « Electricité » :
02 - Electricité CFO - CFA
03 Macro-lot « Plomberie CVC » :
03 - Plomberie sanitaires / CVC
04 Macro-lot « Equipement de cuisine » :
04 - Equipement de cuisine
Maîtrise d’œuvre : Rouveau architectes - Giac architectes - B.E.T.R. - Arnould BE - T3E Reims - Varlet ingénierie
4
REHABILITATION ET EXTENSION DE LA DEMI-PENSION DU COLLEGE R. BURON A NANDY
CCTP Lot 00 – Préambule - indice A
05 Macro-lot « Bâtiments modulaires » :
05 - Bâtiments modulaires
06 Macro-lot « Cuisine provisoire » :
06 - Cuisine provisoire
00.02 - Phasage de l’opération
Le présent chapitre décrit le phasage des travaux en site occupé. Un projet de planning détaille le déroulement
des travaux dans le temps.
Afin d’assurer la continuité de l’activité du collège pendant le chantier, une cellule de coordination sera mise en
place.
Des réunions seront organisées régulièrement pour traiter les thèmes suivants :
-Mise à disposition des locaux à rénover
-Gestion des flux en site occupé
Les travaux seront réalisés en une tranche et répartis en plusieurs phases de travaux dont une phase
préparatoire découpée en 5 étapes et 4 phases de transition :
1/ Phase préparatoire : Décomposer en 5 étapes
2/ Phase N°1 : Travaux de la demi-pension et du CDI
3/ Phase N°2 : Travaux de la zone administration et début des travaux dans les salles de classes
4/ Phase N°3 : Travaux de la zone techno
5/ Phase N°4 : Travaux de réfection des enrobés et aménagements extérieurs
La phase de travaux préparatoires débutera à l’issue de la période de préparation
Une phase de transition d’une durée allant de 2 à 5 semaines est prévue entre chaque phase pour la prise de
possession des locaux.
Chacune des phases devra faire l’objet d’un OS, au même titre chaque phase devra faire l’objet d’une
réception accompagnée d’une commission de sécurité / accessibilité
00.02.01 - Phase préparatoire :
- Etape N°01 : Modification du porche d’accès,
Installation du préau provisoire, démolition du préau
Terrassement et création d’une rampe d’accès provisoire
- Etape N°02 : Dépose des clôtures existantes
Mise en place des clôtures de chantier
Création d’un accès au parking
Démolition du local vélo
Terrassement de la plate forme pour réception de la DP provisoire
Maîtrise d’œuvre : Rouveau architectes - Giac architectes - B.E.T.R. - Arnould BE - T3E Reims - Varlet ingénierie
5
REHABILITATION ET EXTENSION DE LA DEMI-PENSION DU COLLEGE R. BURON A NANDY
CCTP Lot 00 – Préambule - indice A
- Etape N°03 : Installation des bâtiments modulaires
- Etape N°04 : Mise en service de la DP provisoire
Début des travaux d’assainissement
- Etape N°05 : Modification des voiries sur Rue de la Roseraie
Modification des clôtures de chantier
Travaux de restructuration de la salle de techno et création d’une issue de secours
Début des travaux de curage de la DP
Début des modifications sur la façade de la loge
Réalisation du parking enseignant
00.02.04 - Phase de transition N°01 :
- Modification des clôtures
- Déménagement de la base vie
- Apport de bâtiments modulaires pour extension de la base vie
- Poursuite des travaux de curage dans la demi-pension
00.02.05 - Phase N°01 :
- Mise en place de clôture de chantier sur les zones de travaux (maintien d’un passage entre la cour et le patio)
- Construction de l’extension
- Restructuration de la demi-pension
- Travaux d’aménagement des nouveaux sanitaires
- Démontage de la façade du CDI (RDC)
- Démontage de l’escalier menant au CDI
- Début des travaux de remplacement des menuiseries et mise en œuvre de l’I.T.E. (Zone N°01)
- Rénovation des salles de la zone N°01
- Dépose de la couverture
- Modification de la charpente
- Pose de la nouvelle couverture
- Réception de la zone CDI
- Levée de réserve et livraison de la zone CDI
- Réception de la demi-pension
- Levée de réserve et livraison de la demi-pension
00.02.06 - Phase de transition N°02 :
- Modification des clôtures
- Déménagement des équipements et mobiliers de la demi-pension
- Dépose de la demi-pension provisoire
- Ajout de nouveau bâtiment modulaire (administration et salles de classe complémentaires)
00.02.07 - Phase N°02 :
- Déménagement des salles de classe
- Remplacement des menuiseries et mise en œuvre de l’I.T.E. (Zone N°02)
- Rénovation des salles de la zone N°02
- Dépose de la couverture
- Modification de la charpente
- Pose de la nouvelle couverture
- Réception de la zone N°02
- Levée de réserves et livraison de la zone N°02
Maîtrise d’œuvre : Rouveau architectes - Giac architectes - B.E.T.R. - Arnould BE - T3E Reims - Varlet ingénierie
6
REHABILITATION ET EXTENSION DE LA DEMI-PENSION DU COLLEGE R. BURON A NANDY
CCTP Lot 00 – Préambule - indice A
00.02.08 - Phase de transition N°03 :
- Modification des clôtures
- Déménagement des équipements et mobiliers des salles de classe
- Dépose des bâtiments modulaires non réutilisés en phase N°03
00.02.09 - Phase N°03 :
- Déménagement des salles de classe
- Remplacement des menuiseries ext. et mise en œuvre de l’ITE (Zone N°03)
- Rénovation des salles de la zone N°03
- Dépose de la couverture
- Modification de la charpente
- Pose de la nouvelle couverture
- Réception de la zone N°03
- Levée de réserves et livraison de la zone N°03
00.02.10 - Phase de transition N°04 :
- Modification des clôtures
- Déménagement des équipements et mobiliers des salles de classe
- Dépose des bâtiments modulaires
00.02.11 - Phase N°04 :
- Construction du nouvel abri vélo élèves
- Aménagement des clôtures définitives, contrôle des accès
- Aménagement de la rampe d’accès au parking
- Rénovation de la cour de récréation et de la cour de services (période de congés scolaires)
- Construction de l’abri vélos enseignant
- Aménagement du nouveau parking des enseignants
- Aménagement du nouveau parvis
- Replis des installations de chantier
- Plantations
- Engazonnement
- Réception des extérieurs
- Levée de réserves et livraison des extérieurs
00.02.12 – Travaux réalisés en période de congés scolaire :
- Transfert de la loge
- Poursuite des travaux de restructuration et de rénovation de l’externat (Zone intermédiaire « temps masqué)
00.03 - Généralités
L’ensemble des ouvrages prévus est conforme aux normes françaises et textes réglementaires concernant la
construction dans leur édition la plus récente.
Les matériaux et ensembles non traditionnels font l’objet d’un avis technique en cours de validité, accepté par
l’AFAC.
Les travaux seront exécutés conformément aux clauses et conditions générales des documents ci-après en
vigueur à la date de remise des offres, à savoir :
Maîtrise d’œuvre : Rouveau architectes - Giac architectes - B.E.T.R. - Arnould BE - T3E Reims - Varlet ingénierie
7
REHABILITATION ET EXTENSION DE LA DEMI-PENSION DU COLLEGE R. BURON A NANDY
CCTP Lot 00 – Préambule - indice A
Les avis techniques, recommandations professionnelles
Les règlements de sécurité, les cahiers du CSTB
Les documents techniques applicables à l’ensemble des travaux concernés par le projet
Les Normes françaises et européennes Homologuées (NF - EN) et documents de référence.
Les règles d’exécution des Documents Techniques Unifiés contenant les prescriptions des Cahiers des
Clauses Techniques (CCT), des Cahiers des Clauses Spéciales (CCS) et autres documents
Aux EUROCODES : Eurocode 0 – Base de calcul des structures
Eurocode 1 – Actions sur les structures
Eurocode 2 – Calcul des structures en béton
Eurocode 3 – Calcul des structures en acier
Eurocode 4 – Calcul des structures mixtes acier-béton
Eurocode 5 – Conception et calcul des structures en bois
Eurocode 6 – Calcul des ouvrages en maçonnerie
Eurocode 7 – Calcul géotechnique
Eurocode 8 – Calcul des structures pour leur résistance aux séismes
Eurocode 9 – Calcul des structures en aluminium
00.03.01 - Dispositions communes à tous les corps d’état
00.03.01.01 - Entrepreneur principal
L'entrepreneur "Principal" est l'entrepreneur titulaire du marché du macro lot N° 01 STRUCTURE
00.03.01.02 - Obligations particulières non limitatives
Réalisation des travaux conformément à toutes les pièces écrites et graphiques constituant le marché
La prestation fournie par chaque corps d'état devra comprendre l'intégralité des ouvrages nécessaires à
la terminaison complète du programme.
Tous les ouvrages dits "Non traditionnels" devront justifier des avis techniques réglementaires en cours
de validité délivrés par le C.S.T.B. ou bien d'une police d'assurance complémentaire couvrant le risque
décennal aux termes de la réglementation en vigueur.
Les marques d'appareillage ou de matériaux stipulées dans le cours de la description s'entendent
comme des exemples et doivent être associés à l'expression "OU EQUIVALENT" ; étant entendu que les
maîtres d'ouvrage et d'œuvre ont la faculté d'imposer les marques prescrites, si celles de remplacement
ne correspondent pas exactement en qualité comme en aspect.
00.03.01.03 - Mission de contrôle technique
Mission de Contrôle Technique prise en charge par le maître d'ouvrage est assurée par : RISK
CONTROL
00.03.01.04 - Coordination, Sécurité et Protection de la Santé (CSPS)
Mission de "Coordination de Sécurité et de Protection de la Santé" prise en charge par le maître
d'ouvrage est assurée par : CCR BTP
Intervention dès le début de la phase APD jusqu’à la réception des travaux.
Respect des prescriptions imposées par le "Plan Général de Coordination de Sécurité et de Protection
de la Santé" - P.G.C.S.P.S.
00.03.01.05 - Ordonnancement, Pilotage, Coordination (OPC)
Maîtrise d’œuvre : Rouveau architectes - Giac architectes - B.E.T.R. - Arnould BE - T3E Reims - Varlet ingénierie
8
REHABILITATION ET EXTENSION DE LA DEMI-PENSION DU COLLEGE R. BURON A NANDY
CCTP Lot 00 – Préambule - indice A
Mission d’Ordonnancement, Pilotage, Coordination prise en charge par le maître
d'ouvrage est assurée par : VIBC INGENIERIE
Tout entrepreneur doit prendre connaissance de façon approfondie des programmes de travaux et
C.C.T.P de tous les corps d’état en vue d’organiser en accord avec le maître d’œuvre, les stades de
préparation, fabrication et mise en œuvre de ses ouvrages.
Il fournira en temps voulu et selon les instructions qui lui sont données, les précisions relatives aux
ouvrages dont l’exécution est liée à des sujétions communes.
Chaque entrepreneur s'engage formellement à respecter les décisions prises par l’OPC quant à la
marche et à la coordination des travaux dans le cadre du planning d'exécution et en vue de la mise en
œuvre rationnelle des ouvrages quelles que soient les sujétions particulières imposées à son
Entreprise.
00.03.02 - Documents de référence contractuels
00.03.02.01 - Obligations contractuelles
Seront seuls documents contractuels, les DTU et documents ayant valeur de DTU figurant sur la liste des
fascicules interministériels, connus à la date du chantier.
Chaque entrepreneur est contractuellement réputé être en possession et parfaitement connaître les DTU
ou CCTG ainsi que les NF en vigueur, applicables aux travaux de son marché.
Les entrepreneurs devront, dans l’exécution des prestations de leur marché, se conformer strictement aux
clauses, conditions et prescriptions de ces documents.
Les DTU devenant des normes dans le cadre de l’harmonisation européenne, il est précisé à ce sujet que
seront documents contractuels : les DTU ayant statut de norme homologuée ainsi que ceux à statut de
norme expérimentale, connus à la date du chantier.
00.03.02.02 - Ordre de préséance
Dans le cas éventuel de divergence ou discordance implicite ou explicite entre les spécifications du CCTP
et les clauses et prescriptions des DTU ou CCTG et des normes :
- Pour toutes les prescriptions ayant trait aux matériaux, aux techniques de construction, aux règles de
mise en œuvre, à la coordination des travaux, aux règles de sécurité, etc., ce sont les prescriptions des
DTU ou CCTG et des normes qui prévaudront.
- Pour toutes les clauses à caractère administratif et financier et autres dispositions qui pourraient avoir
une influence sur le caractère forfaitaire du marché, contenues plus particulièrement dans les « Cahiers
des clauses spéciales des DTU », ce sont les clauses des documents particuliers du marché qui
prévaudront.
00.03.02.03 - Matériaux et produits hors domaine d’application des DTU/CCTG
Pour les matériaux et produits « non traditionnels » qui n’entrent pas dans le domaine d’application des
DTU/CCTG, les entrepreneurs devront se conformer strictement aux prescriptions et conditions des
documents suivants :
- Avis Technique, pour les matériaux et produits qui en ont fait l’objet.
- Règles et prescriptions du fabricant pour les matériaux et produits n’ayant pas fait l’objet d’un Avis
Technique.
00.03.02.04 - Documents réglementaires à caractère général
Maîtrise d’œuvre : Rouveau architectes - Giac architectes - B.E.T.R. - Arnould BE - T3E Reims - Varlet ingénierie
9
REHABILITATION ET EXTENSION DE LA DEMI-PENSION DU COLLEGE R. BURON A NANDY
CCTP Lot 00 – Préambule - indice A
Les entrepreneurs devront toujours respecter dans l’exécution de leurs travaux ainsi que pour les
installations et l’organisation de chantier, toutes les lois et textes réglementaires, dont notamment les
suivants :
- R.E.E.F.
- Code de la construction et de l’habitation
- Réglementation sécurité incendie.
- Textes relatifs à l’hygiène et la sécurité sur les chantiers.
- Règlement sanitaire départemental et/ou national.
- Textes légaux relatifs à la protection et à la sauvegarde de l’environnement.
- Textes concernant la limitation des bruits de chantier.
- Législation sur les conditions de travail et l’emploi de la main d’œuvre.
- Règlements municipaux et/ou de police relatifs à la signalisation et à la sécurité de la circulation
aux abords du chantier.
- Tous autres textes réglementaires et lois ayant trait à la construction, à l’urbanisme, à
la sécurité, etc.
00.03.03 - Listes des documents
Voir liste des pièces jointe en annexe
00.04 - Spécifications communes a tous les lots
00.04.01 - Prestations a la charge des entreprises
Dans le cadre de l’exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement :
- La fourniture, le transport et la mise en œuvre de tous les matériaux, produits et composants de
construction nécessaires à la réalisation parfaite et complète de tous les ouvrages de leur marché.
- L’établissement des plans de réservation et des plans de chantier.
- L’établissement des plans d’exécution
- Tous les agrès, engins ou dispositifs de levage (ou de descente) nécessaires à la réalisation des
travaux.
- Tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc., dans les conditions
précisées aux documents contractuels.
- La fixation par tous moyens de leurs ouvrages.
- L’enlèvement de tous les gravois de leurs travaux et les nettoyages après travaux.
- La main-d’œuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications,
réglages, etc., de leurs ouvrages en fin de travaux et après réception.
- La mise à jour ou l’établissement de tous les plans « comme construit » pour être remis au maître
de l’ouvrage à la réception des travaux.
- La remise de toutes les instructions et mode d’emploi écrits, concernant le fonctionnement et
l’entretien des installations et équipements.
- Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc.,
nécessaires pour respecter les délais d’exécution.
- La quote-part de l’entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata.
- Tous les autres frais et prestations même non énumérés ci-dessus, mais nécessaires à la
réalisation parfaite et complète des travaux.
L’entreprise devra respecter les finitions du bâtiment mis à disposition et, le cas échéant, le remettre en
état en fin de travaux
Il conviendra aux entreprises de se référer au PGC joint au présent dossier de consultations.
00.04.02 - Prescriptions techniques
Maîtrise d’œuvre : Rouveau architectes - Giac architectes - B.E.T.R. - Arnould BE - T3E Reims - Varlet ingénierie
10
REHABILITATION ET EXTENSION DE LA DEMI-PENSION DU COLLEGE R. BURON A NANDY
CCTP Lot 00 – Préambule - indice A
Les travaux seront réalisés conformément aux normes et règlements en vigueur et devront répondre
aux prescriptions techniques et fonctionnelles comprises dans les textes officiels existants à la date de
remise des offres
Le règlement sanitaire duquel relève la commune où sont implantés les travaux.
Les fascicules techniques du Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux
marchés de travaux de bâtiments et de travaux publics passés au nom de l'État.
Les documents techniques unifiés (D.T.U.) publiés par le C.S.T.B. ainsi que leurs annexes.
Les Cahiers des Clauses Spéciales (C.C.S.) rattachés aux D.T.U. et les mémentos pour la conception,
publiés par le C.S.T.B.
Les Cahiers des Charges pour l'exécution des ouvrages non traditionnels.
D'une façon générale, les règles et recommandations professionnelles relatives aux ouvrages ou parties
d'ouvrage qui ne font pas l'objet de prescriptions au titre de l'ensemble des documents précités.
Les solutions types du C.S.T.B. pour l'application de la réglementation en matière d'isolation thermique -
de ventilation - d'isolation acoustique - etc...
Les normes françaises homologuées.
00.04.03 - Etudes techniques
A partir des documents fournis dans le dossier, les entreprises doivent faire réaliser à leurs frais, par un
bureau d'études qualifié, toutes les études techniques et plans d'exécution nécessaires à la réalisation
de leurs ouvrages.
00.04.04 - Contrôles
A la charge des entreprises :
3 semaines minimum avant mise en fabrication ou travaux, fourniture aux responsables intéressés de
tous documents nécessaires à l'exercice de leur mission. (plans - notes techniques - calculs - etc...)
Fourniture des P.V. d'essais attestant la qualité des matériaux et ouvrages réalisés.
Contrôle et prise en charge à différents niveaux des matériaux et produits :
Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, s'assurer que les produits commandés et
livrés sont conformes aux normes et aux spécifications complémentaires éventuelles du marché.
Au niveau du stockage, s'assurer que les fournitures qui sont sensibles aux agressions des agents
atmosphériques ou aux déformations mécaniques sont convenablement protégées et stockés.
Au niveau de l'interface entre corps d'état, vérifier que les ouvrages à réaliser ou exécuter par d'autres
corps d'état permettent une bonne réalisation des prestations du lot concerné.
Au niveau de la fabrication et de la mise en œuvre, vérifier que la réalisation est conforme aux
documents cités dans le dossier.
00.04.05 - Présentation des offres
Les offres seront obligatoirement présentées sous forme de :
BORDEREAU DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
Respectant strictement la chronologie et les références du C.C.T.P.
Les quantités portées sur les bordereaux ne sont pas contractuelles ; elles seront vérifiées par les
entreprises qui devront chiffrer et signaler les éventuelles erreurs ou omissions avant engagement
00.04.06 - Gravois et déchets de chantier
Maîtrise d’œuvre : Rouveau architectes - Giac architectes - B.E.T.R. - Arnould BE - T3E Reims - Varlet ingénierie
11
REHABILITATION ET EXTENSION DE LA DEMI-PENSION DU COLLEGE R. BURON A NANDY
CCTP Lot 00 – Préambule - indice A
La gestion des bennes est à la charge du macro lot 01 (Article 01A.03.06)
Le titulaire du lot démolition installera quatre catégories de stockage :
- Déchets inertes : gravois, terre, sable, béton, etc... Ils seront évacués dans des installations de classe
3.
- Déchets banals : palettes, bois, papier, cartons, plastiques, ferrailles, verre, plâtre, etc... Ils seront
évacués dans des installations de classe 2 ou, si possible, envoyés chez un incinérateur agréé. Sous
certaines conditions le plâtre pourra être évacué en tant que déchet inerte.
- Déchets d’emballage : ils seront soit valorisés, soit enlevés par les services de collecte de déchets
ménagers des communes, soit considérés comme des déchets banals.
- Déchets industriels spéciaux : peintures, colles, emballages souillés, hydrocarbures, terres polluées,
etc. ...
Chaque entreprise aura à sa charge la manutention des déchets du poste de travail jusqu’aux bennes
et devra les déposer les déchets selon leurs nature dans les bennes correspondantes
Charge à chaque entreprise de nettoyer les locaux et aires d'évolution lui incombant après travaux
Droits - sujétions d'enlèvement - frais de décharge - etc... à la diligence de l'entreprise concernée
Il est strictement interdit de déposer des gravois et déchets de chantier dans les conteneurs de la zone
d’activité
00.04.07 - Récupération de matériaux
Possibilité du maître d'ouvrage de récupérer certains matériaux de son choix, provenant des gravois et
des déchets, destinés à être évacués
Sortie des dits matériaux par l'entreprise concernée
Enlèvement à la diligence du maître d'ouvrage
00.04.08 - Réservations trous et scellements
00.04.08.01 - A la charge du lot GO :
Dans ouvrages béton et suivant plans techniques :
Réservations de trous – percements tous diamètres - empochements - saignées - trappes - défoncés -
etc...
Mise en place de taquets - ferrements - accessoires fournis par les spécialistes.
Dans tous ouvrages béton et maçonnerie :
Descellements - scellements - calfeutrements - raccords de parement à l'identique.
00.04.08.02 - A la charge des lots techniques :
Percements - tranchées - encastrements - refouillements - toutes façons pour mise en place - fixations
des ouvrages - passages de canalisations - etc...
Incorporations dans ouvrages de béton des fourreautages et boîtiers nécessaires au passage des
canalisations. (Électricité - courant faibles - eau - etc...)
Scellements - calfeutrements - bouchements des percements - réservations - raccords de parements à
l'identique - toutes façons pour: mise en place - fixation ouvrages - passage des canalisations - etc...
Dans le cas d’une erreur de réservations, ou d’une réservation oubliée, l’Entreprise responsable devra
prendre à sa charge les travaux nécessaires pour créer la réservation, y compris les renforts dans la
structure. Avant toute intervention, elle devra recevoir la validation technique de la part de l’Entreprise
de GROS ŒUVRE.
Maîtrise d’œuvre : Rouveau architectes - Giac architectes - B.E.T.R. - Arnould BE - T3E Reims - Varlet ingénierie
12
REHABILITATION ET EXTENSION DE LA DEMI-PENSION DU COLLEGE R. BURON A NANDY
CCTP Lot 00 – Préambule - indice A
00.04.09 - Echafaudages - manutention - protection
La mise en place d’échafaudage sur les façades du bâtiment est à la charge du lot ITE.
L’échafaudage devra être mis en place selon les normes en vigueurs. Il devra assurer la protection des
ouvriers ainsi que la protection contre les chutes d’objet.
L’échafaudage devra être dimensionné afin de permettre les travaux de façade, menuiseries, étanchéité,
charpente et couverture.
Nota : L’entreprise du lot ITE a à sa charge les échafaudages en façade pour les travaux de façade,
charpente, étanchéité, couverture, menuiseries, etc.
Toutefois, les échafaudages seront installés selon le phasage du chantier.
Pour une raison ou pour une autre si un entrepreneur à besoin de mettre en place un échafaudage en
dehors de la zone concernée (notamment pendant les périodes de congés scolaires) il devra prévoir ses
propres installations.
Pour les travaux intérieurs, chaque lot est réputé comprendre dans sa proposition tous les dispositifs
d'échafaudages - manutentions protections - prestations de tous ordres nécessaires à la réalisation de
ses travaux
00.04.10 - Dossier des ouvrages exécutes
A la charge des entreprises concernées, remise en fin de chantier avant réception des ouvrages :
(En trois exemplaires papier et 2 exemplaires numériques sur support de type clés USB)
P.V. de contrôles et vérifications dans la forme définie par les documents COPREC N° 1 et 2
P.V. de réception établis par un organisme agréé concernant les installations spécifiques
P.V. d'essais en cours de validité attestant la qualité des matériaux et ouvrages réalisés
Plans de récolement - notices techniques - notices de fonctionnement de chacun des
ouvrages
Dossier photos couleurs de l’opération, avant, pendant et après les travaux
00.04.11 - Connaissance des lieux
Les entrepreneurs sont réputés par le fait d’avoir remis leur offre :
- S’être rendus sur les lieux où doivent être réalisés les travaux.
- Avoir pris parfaite connaissance de la nature et de l’emplacement de ces lieux et des conditions
générales et particulières qui y sont attachées.
- Avoir pris connaissance des possibilités d’accès, d’installations de chantier, de stockage, de
matériaux, des disponibilités en eau, en énergie électrique, etc.
En résumé, les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les
conditions pouvant, en quelque manière que ce soit, avoir une influence sur l’exécution et les délais,
ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages à réaliser. Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer
d’ignorance quelconque à ce sujet pour prétendre à des suppléments de prix, ou à des prolongations de
délais.
00.04.12 - Comptes rendus de chantier
Établis et diffusés par le maître d'œuvre suite à chacun des rendez-vous de chantier hebdomadaires.
Les observations consignées dans ces comptes rendus sont réputées connues de toutes les
entreprises
Elles sont opposables à tout différend si celles-ci ne sont pas réfutées dans les sept jours suivant
l'établissement du compte rendu
00.05 – Compte prorata
Maîtrise d’œuvre : Rouveau architectes - Giac architectes - B.E.T.R. - Arnould BE - T3E Reims - Varlet ingénierie
13
REHABILITATION ET EXTENSION DE LA DEMI-PENSION DU COLLEGE R. BURON A NANDY
CCTP Lot 00 – Préambule - indice A
Le montant du compte prorata pour l’ensemble des lots correspond à 2% du montant du marché
Aucune entreprise ne pourra être dispensée de sa participation au compte prorata.
00.05.01 - Répartition des dépenses communes
00.05.01.01 - Frais à la charge exclusive de l'entrepreneur principal :
Occupation - entretien - remise en état des terrains - voies publiques - emprises - etc...
Paiement des charges de ville et de police.
Etablissement du panneau d'affichage du permis de construire suivant les dispositions de l'article A
421-7 du Code de l'Urbanisme
Installations communes de chantier.
Aménagement - entretien et démontage des voies provisoires.
Nettoyage - entretien et réparation des voies existantes et abords.
Repliement de tout matériel et installations communes.
Nettoyage des emprises et remise en état en fin de travaux.
Clôture pleine de chantier avec fermeture provisoire par portail y compris manutention journalière des
palissades.
Nettoyage permanent des abords du chantier.
Les frais de gardiennage du chantier (caméra reliée à une société de surveillance) le cas échéant.
00.05.01.02 - Frais à la charge de chaque entrepreneur en ce qui le concerne :
Nettoyages - sortie et chargement des déchets provenant de ses ouvrages.
Nettoyages - remise en état - réparation des ouvrages - installations salis ou détériorés par lui.
Nettoyage permanent des lieux de travail sur le chantier.
Protection de ses ouvrages par tous moyens jusqu’à la livraison du chantier.
Remplacement ou réfection de ses ouvrages volés - détournés ou détériorés.
Echafaudages - protections - manutentions nécessités par l'exécution de ses travaux.
Assurances de chantier : vol - incendie - responsabilité civile, etc...
Bâtiments provisoires et aménagement d'aires spécifiques à son activité : stockage - ateliers - bureaux
– échantillons et prototype de toute nature sur demande de la maîtrise d’oeuvre, - etc...
00.05.01.03 - Frais à la charge commune de tous les entrepreneurs et répartis
au compte prorata général, auquel tous les corps d'état participent :
Consommations eau et d’électricité
Les bris de verre ou dégâts de toute nature dont les responsables sont inconnus.
Les chutes et gargouilles provisoires pour l'évacuation des eaux pluviales en dehors des bâtiments.
Les nettoyages - sortie et chargement des déchets de provenance indéterminée.
La fermeture et la condamnation des locaux en cours d'achèvement.
La maintenance des installations de chauffage neuves nécessaires au préchauffage du bâtiment
(exploitation - assurances - surveillance).
Mise à disposition de tous les corps d'état pendant le chantier des bennes nécessaires au stockage
des déchets de chantier et enlèvement aux décharges.
00.05.01.04 - Gestion et trésorerie du compte prorata :
Assurées par l'entrepreneur principal sous contrôle d'un comité élu au début du chantier par l'ensemble
des entrepreneurs, composé au minimum d'un représentant du maître d'œuvre - de l'entrepreneur du lot
principal - d’un représentant de chacun des lots.
Une convention à la charge de l’entrepreneur principal sera établie afin de définir le pourcentage que
chaque entreprise devra verser au titre du compte prorata.
Aucun corps d’état ne sera dispensé de participer au compte prorata.
Maîtrise d’œuvre : Rouveau architectes - Giac architectes - B.E.T.R. - Arnould BE - T3E Reims - Varlet ingénierie
14
REHABILITATION ET EXTENSION DE LA DEMI-PENSION DU COLLEGE R. BURON A NANDY
CCTP Lot 00 – Préambule - indice A
Une rétribution égale à 5 % (cinq pour cent) du montant global du compte prorata sera allouée à
l'entrepreneur principal pour peines et frais de gestion en avances de fonds.
Le règlement du solde des travaux à chacun des entrepreneurs reste subordonné à la production d'un
quitus justifiant de l'apurement du compte prorata.
En cas de litige concernant le compte prorata, le maître d'œuvre arbitrera et sa décision sera sans
appel.
00.06 – Exécution des travaux
00.06.01 - Prestations à la charge des entreprises
Dans le cadre de l’exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement :
- La fourniture, le transport et la mise en œuvre de tous les matériaux, produits et composants de
construction nécessaires à la réalisation parfaite et complète de tous les ouvrages de leur marché.
- L’établissement des plans de réservation et des plans de chantier.
- L’établissement des plans d’exécution
- Tous les échafaudages, agrès, engins ou dispositifs de levage (ou de descente) nécessaires à la
réalisation des travaux.
- Tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc., dans les conditions
précisées aux documents contractuels.
- La fixation par tous moyens de leurs ouvrages.
- L’enlèvement de tous les gravois de leurs travaux et les nettoyages après travaux.
- La main-d’œuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications,
réglages, etc., de leurs ouvrages en fin de travaux et après réception.
- La mise à jour ou l’établissement de tous les plans « comme construit » pour être remis au maître
de l’ouvrage à la réception des travaux.
- La remise de toutes les instructions et mode d’emploi écrits, concernant le fonctionnement et
l’entretien des installations et équipements.
- Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc.,
nécessaires pour respecter les délais d’exécution.
00.06.02 - Liaison entre les corps d’état
L’entreprise ou le groupement devra assurer le pilotage des différents corps d’état
La liaison entre les différentes entreprises concourant à la réalisation du projet devra être parfaite et
constante avant et pendant l’exécution des travaux.
Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises :
- L’entrepreneur de gros œuvre prendra contact avec tous les autres corps d’état afin d’obtenir
tous renseignements en ce qui concerne les ouvrages de finition et d’équipements dont l’exécution
aura une incidence sur la réalisation de ses propres travaux.
- Chaque entrepreneur réclamera au Maître d’œuvre, en temps voulu, toutes les précisions utiles
qu’il jugera nécessaires à la bonne exécution de ses prestations.
- Chaque entrepreneur se mettra en rapport, en temps voulu, avec le ou les corps d’état dont les
travaux sont liés aux siens, afin d’obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires.
- Chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises
intervenant sur le chantier, dans le cadre de la coordination d’ensemble.
- Tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer l’exécution
de leurs travaux en parfaite liaison avec ceux des autres corps d’état.
A aucun moment durant le chantier, aucun entrepreneur ne pourra se prévaloir d’un manque de
renseignements pour ne pas effectuer des prestations lui incombant, ou ne pas fournir des
renseignements, ou des plans, ou des dessins nécessaires aux autres corps d’état pour la poursuite de
leurs travaux.
Maîtrise d’œuvre : Rouveau architectes - Giac architectes - B.E.T.R. - Arnould BE - T3E Reims - Varlet ingénierie
15
REHABILITATION ET EXTENSION DE LA DEMI-PENSION DU COLLEGE R. BURON A NANDY
CCTP Lot 00 – Préambule - indice A
00.06.03 - Coordination des études :
Aucun travail supplémentaire, aucune modification de prestations, demandés lors des mises au point,
ne donnera lieu à indemnité pour études supplémentaires.
Aucune mise en fabrication ou exécution ne sera faite avant que le Maître d’Œuvre ait approuvé et visé
les documents d’exécution.
Les observations du Maître de l’Ouvrage seront prises en comptes par les entrepreneurs.
Les documents seront fournis à titre gratuit pour approbation ou visa.
L’entrepreneur a la charge de diffuser chaque document définitif en nombre suffisant aux différents
intervenants.
Les plans d’exécution de l’Entrepreneur devront être élaborés, et maintenus à jour.
00.06.04 - Renseignements et documents techniques à fournir :
Avant travaux :
- Un exemplaire papier et un exemplaire numérique des plans d’exécution, généraux et de détails,
précisant en particulier les puissances, les débits mis en œuvre, les sections internes, les pertes
de charges linéiques et les liaisons avec les autres corps d’état.
- La documentation technique complète sur le matériel proposé faisant apparaître notamment les
points de fonctionnement prévus sur les courbes caractéristiques des appareils et matériels divers.
- La copie des certificats d’agrément et de classement à la résistance au feu, pour les matériaux
équipements soumis à ces formalités.
- Fournir les différents procès-verbaux d’essais émanant d’organismes habilités.
- Les notes de calculs établies par l’entrepreneur. Il est rappelé que les indications de structure ainsi
que celles relatives aux puissances, débits, ou diamètres de tuyauteries portées sur les plans de
consultation ne sont données qu’à titre indicatif. L’entreprise est tenue de fournir toutes les notes
de calcul justificatives relatives à ses installations.
- Une note destinée aux corps d’état concernés, précisant et justifiant les raccordements et besoins en
fluides.
La totalité des documents spécifiés ci-avant devra être communiquée en temps utile au Maître d’œuvre,
et recevoir l’accord de celui-ci avant toute exécution.
00.06.05 - Traits de niveau
Au fur et à mesure de l’avancement de la construction, l’entrepreneur de gros œuvre devra porter à ses
frais le niveau + 1 m fini au-dessus de tous les planchers et ce, autant de fois qu’il sera nécessaire et à
tous les emplacements nécessaires aux autres corps d’état.
00.06.06 - Echantillons
Chaque entrepreneur est tenu de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons d’appareillage, de
matériels, de matériaux, et de profils d’ouvrages qui lui seront demandés par le Maître d’Oeuvre. Ceux-
ci doivent être montés en panoplie. Pour toutes les finitions des produits, la gamme complète
référencée au C.C.T.P. devra être présentée.
Pour le choix des coloris, les entrepreneurs sont tenus de répondre dans la gamme complète du
fabricant sans aucune restriction de série ni de couleur.
Pour la finition des ouvrages devant recevoir un laquage, celle-ci sera établie d’après le nuancier teinte
RAL.
Ils seront entreposés par les entrepreneurs dans le bureau de chantier jusqu’à la fin des travaux. Les
échantillons seront inscrits sur un registre et seront numérotés. Le registre comportera une case
réservée à la signature du Maître d’Œuvre qui sera seul juge de la conformité de ces échantillons avec
Maîtrise d’œuvre : Rouveau architectes - Giac architectes - B.E.T.R. - Arnould BE - T3E Reims - Varlet ingénierie
16
REHABILITATION ET EXTENSION DE LA DEMI-PENSION DU COLLEGE R. BURON A NANDY
CCTP Lot 00 – Préambule - indice A
les spécifications des pièces du dossier, et une case réservée pour la signature du Maître de l’Ouvrage
qui manifestera ainsi son acceptation.
Aucune commande de matériel ne pourra être passée par l’entrepreneur, sinon à ces risques et périls,
tant que l’acceptation de l’échantillon correspondant n’aura pas été matérialisée par les signatures
visées ci-dessus.
00.06.07 - Eléments modèles
Pour certains ouvrages fabriqués ou préfabriqués et dont le nombre d’éléments de même type est
suffisant pour le justifier, le Maître d’Œuvre aura la faculté de demander à l’entrepreneur la mise en
place sur le chantier d’un élément à titre de modèle.
Cet élément pourra être, en fonction de l’avancement des travaux, soit mis en place à son emplacement
définitif, soit posé au sol sur un support adéquat. Ce modèle servira à la mise au point définitive de
l’ouvrage considéré, et l’entrepreneur devra y apporter toutes les modifications jugées utiles par le
Maître d’Œuvre.
Dans le cas de modifications trop importantes, le modèle devra être repris par l’entrepreneur et
remplacé par un modèle conforme.
La présentation de ce modèle devra se faire dans le délai fixé par le Maître d’Œuvre lors de la
demande.
00.06.08 - Règles d’exécution générales
Tous les travaux devront être exécutés selon les règles de l’art, avec toute la perfection possible et
selon les meilleures techniques et pratiques en usage.
A ce sujet, il est formellement précisé aux entreprises qu’il sera exigé d’elles un travail absolument
parfait et répondant en tous points aux règles de l’art, et qu’il ne sera accordé aucune plus-value pour
obtenir ce résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.
La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le Maître d’Œuvre et leur réfection jusqu’à
satisfaction totale seront implicitement à la charge de l’entrepreneur, de même que tous frais de
réfection des dégâts éventuels causés aux ouvrages des autres corps d’état, et aucune prolongation de
délai ne sera accordée.
Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués « non traditionnels » devront toujours être mis en
œuvre conformément aux prescriptions de l’Avis Technique.
En règle générale, les fixations des équipements seront réalisées de façon à privilégier les fixations
dans les structures porteuses et non dans les cloisons ou ouvrages non structurels
00.06.09 - Prescriptions relatives aux fournitures et matériaux
Les matériaux, produits et composants de construction devant être mis en œuvre, seront toujours de
1ère qualité, suivant indications de provenance et type du CCTP.
Dans tous les cas où un matériau ou un produit est défini dans le CCTP par une marque nommément
désignée, et la mention « ou techniquement équivalent», les entrepreneurs auront la faculté de faire
agréer par le Maître d’Œuvre un produit d’une autre marque, sous réserve que ce produit soit
techniquement équivalent. En aucun cas, l’entrepreneur ne pourra substituer un matériau de son choix
à un de ceux prévus aux CCTP sans accord du Maître d’Œuvre.
00.06.09.01 - Prescriptions concernant les matériaux en général :
Tous les matériaux seront neufs et de 1ère qualité en l’espèce indiquée.
Maîtrise d’œuvre : Rouveau architectes - Giac architectes - B.E.T.R. - Arnould BE - T3E Reims - Varlet ingénierie
17
REHABILITATION ET EXTENSION DE LA DEMI-PENSION DU COLLEGE R. BURON A NANDY
CCTP Lot 00 – Préambule - indice A
Les matériaux, quels qu’ils soient, ne devront, en aucun cas, présenter des défauts susceptibles
d’altérer l’aspect des ouvrages ou de compromettre l’usage de la construction.
Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis à Avis Technique, l’entrepreneur ne pourra mettre
en œuvre que des matériaux et produits fabriqués titulaires d’un Avis Technique.
Pour les produits ayant fait l’objet d’une certification par un organisme certificateur, l’entrepreneur ne
pourra mettre en œuvre que des produits titulaires d’un certificat de qualification.
00.06.09.02 - Agréments - Essais - Analyses :
Pour tous les matériaux et produits fabriqués soumis à un Avis Technique du CSTB, l’entrepreneur ne
pourra mettre en œuvre que des matériaux titulaires de cet Avis Technique et il devra toujours être en
mesure, à la demande du Maître d’Œuvre, d’en apporter la preuve. L’entrepreneur sera également tenu
de produire à toute demande du Maître d’Œuvre, les procès-verbaux d’essais ou d’analyses de
matériaux établis par des organismes qualifiés.
A défaut de production de ces procès-verbaux, le Maître d’Œuvre pourra prescrire des essais ou
analyses sur prélèvements, qui seront entièrement à la charge de l’entrepreneur.
00.06.09.03 - Le bois
Les bois mis en œuvre seront issus de forêts gérées durablement, garantis par label FSC, PEFC ou
équivalent.
Les bois ouest-européens seront préférés aux bois est-européens et nord-américains, l’usage des bois
tropicaux n’est autorisé que s’il n’existe pas d’alternative présentant les caractéristiques recherchées.
Les bois mis en œuvre seront de préférence d'essence naturellement durable, sans traitement
préventif, pour la classe de risque concernée (bois sans aubier et d'hygrométrie <20%).
Les bois mis en œuvre devront être à l'état de "bois sec à l'air", c'est à dire, présenter un degré
d'humidité variant de 13 à 17 %, l'humidité normale étant de 15 %.
Le traitement des bois sera réalisé par rétification : Traitement thermique à haute température (260°),
sans aucun produit chimique ou toxique.
A défaut de rétification les bois seront traités en atelier par un produit certifié CTB P+, adapté à la
classe de risque concernée.
Sont interdits les produits à base de créosote et PCP et les produits à base de CCA et CCB.
00.06.09.04 - Matériaux proscrits
Les matériaux ou procédés nécessitant des avis techniques d’exécution (ATEX)
00.06.09.05 – Qualités des matériaux
Les matériaux seront de manière générale de qualité robuste ou grand trafic prévu pour une utilisation
intense
00.06.09.06 – Programme Performanciel Environnementale
Les entreprises favoriseront les matériaux sans COV et formaldéhydes, les produits étiquetés A+ et A.
Le bois utilisé sera exclusivement certifiés FSC ou PEFC, naturellement durable avec degré d'humidité
variant de 13 à 17 %.
Maîtrise d’œuvre : Rouveau architectes - Giac architectes - B.E.T.R. - Arnould BE - T3E Reims - Varlet ingénierie
18
REHABILITATION ET EXTENSION DE LA DEMI-PENSION DU COLLEGE R. BURON A NANDY
CCTP Lot 00 – Préambule - indice A
L’entreprise favorisera les matériaux et produits de constructions concernées par les labels ou des
certifications devront justifier de la marque NF Environnement, ou d’un éco-label Européen.
Pour les constructions neuves :
Les produits constituants sol/murs/plafonds en contact avec l’air intérieur doivent impérativement
respecter les seuils suivants :
COVT : Classe A
Formaldéhyde : Classe A
Pour les rénovations des constructions existantes :
Les produits constituants sol/murs/plafonds en contact avec l’air intérieur doivent impérativement
respecter les seuils suivants :
COVT : < 1000 µg / m3
Formaldéhyde : < 62 µg / m3 (sols) et < 125 µg / m3 (murs)
Cancérogène : 1 et 2 < 62 µg / m3
00.06.09.07 - Stock de maintenance
Un stock de matériaux sera provisionné afin de répondre aux besoins de maintenance des ouvrages
00.07 - Protection des ouvrages
00.07.01 - Protection des ouvrages des autres corps d’état :
Chaque entrepreneur, dont l’exécution de ses propres travaux risque de causer des détériorations ou des
salissures aux ouvrages finis déjà en place, devra prendre toutes dispositions et précautions utiles pour assurer la
protection de ces ouvrages finis.
Cette prescription s’applique plus particulièrement aux appareils sanitaires, aux quincailleries, aux ouvrages en
bois apparent, aux appareillages électriques, aux revêtements en carrelage, en plastique ou autres, etc., qui ne
devront subir aucun dommage si minime soit-il. Faute de se conformer à cette prescription, l’entrepreneur
responsable en subira toutes les conséquences.
00.07.02 - Protection par les entrepreneurs de leurs propres ouvrages :
Les entrepreneurs de revêtements de sols devront assurer la protection de leurs revêtements de sols jusqu’à la
réception, la protection des sols sera assurée par la mise en place de moquette sur l’ensemble du revêtement à
protéger, cette protection devra être renouvelée dès lors qu’elle serait trop endommagée pour remplir sa fonction
efficacement et ce sans surcoût.
Cette mesure s’applique à l’ensemble des revêtements de sol (carrelage, sols souples, peinture de sol, etc.).
Mêmes spécifications en ce qui concerne les marches des escaliers où une attention particulière sera portée pour
la protection des nez de marche.
Les appareils sanitaires devront également être protégés notamment en rives et sur les arêtes, par une bande de
papier fort collé.
En ce qui concerne les ouvrages de menuiserie en bois, toutes les arêtes, qui, du fait de leur position risquent
d’être épaufrées, notamment les huisseries, bâtis et autres montants, devront être protégées au droit des arêtes
par des petits liteaux fixés par pointes. Pour les ouvrages soignés prévus pour rester apparents, ces protections
sont absolument indispensables pour toutes les parties exposées aux chocs en cours de travaux.
En ce qui concerne les menuiseries en alliage léger ou en autres métaux à parement fini, elles devront
obligatoirement être protégées par un film plastique collé.
Maîtrise d’œuvre : Rouveau architectes - Giac architectes - B.E.T.R. - Arnould BE - T3E Reims - Varlet ingénierie
19
REHABILITATION ET EXTENSION DE LA DEMI-PENSION DU COLLEGE R. BURON A NANDY
CCTP Lot 00 – Préambule - indice A
Pour la réception, toutes ces protections devront avoir été enlevées par les entrepreneurs respectifs.
00.07.03 - Nettoyage de chantier
Les sols seront livrés par le gros œuvre et le cloisonneur aux entrepreneurs de second œuvre parfaitement
nettoyés, exempts de toutes traces de mortier ou de plâtre, soigneusement balayés.
00.07.04 - Avant opération préalable à la réception :
Le nettoyage de tous les locaux sera assuré par l’entreprise du lot peinture.
Ce nettoyage comprendra les prestations suivantes :
. Sols : carrelage, revêtement souple et peinture,
. Revêtements muraux : faïence,
. Quincaillerie : boutons de portes, béquilles et tous accessoires,
. Appareils sanitaires : évier, cuvette de WC, abattants, lavabos, douches...
. Interrupteurs, prises de courant,
. Vitres et glaces aux deux faces,
. Aluminium des ensembles vitrés aux 2 faces,
. Ensembles menuisés intérieurs.
00.07.05 - Pendant les opérations préalables à la réception, après intervention du
Peintre :
Le nettoyage tel que décrit ci-dessus sera assuré autant que besoin (sur ordre du Maître d’Œuvre) par une
entreprise extérieure spécialisée à la charge du compte prorata pour des entreprises responsables et ayant eu à
intervenir dans des locaux après nettoyage pour finitions ou levée de réserves.
Chaque entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement après exécution de ses travaux
dans un local, ou groupe de locaux donnés, procéder à l’enlèvement des gravois de ses travaux et au balayage
des sols.
Chaque entrepreneur aura à sa charge la sortie de ses gravois après nettoyage et l’évacuation immédiate ou la
mise à l’emplacement prévu à cet effet aux abords du chantier. Il sera formellement interdit de jeter les gravois par
les ouvertures en façades, mais ils devront toujours être sortis soit par goulotte, soit en sacs ou par seaux.
En résumé, le chantier devra toujours être maintenu en parfait état de propreté, et chaque entrepreneur
devra prendre ses dispositions à ce sujet.
De plus, et à raison d’une fois par semaine, l’entrepreneur de gros œuvre devra effectuer un nettoyage et balayage
général de la construction. Il aura également à sa charge l’enlèvement à la décharge publique des gravois de tous
les corps d’état mis en tas à l’extérieur du bâtiment. Seront également à la charge du gros œuvre, le nettoyage et le
maintien en bon état de propreté des abords du chantier.
La répartition de la gestion des déchets est indiquée dans le PGC et régit NFP03001.
Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le Maître d’œuvre et/ou le Maître d’Ouvrage pourra à tout
moment faire procéder par l’un des entrepreneurs de l’opération, ou par une entreprise extérieure de son choix, aux
nettoyages et sorties de gravois ; les frais en seront supportés par l’entrepreneur en cause, ou dans le cas où le
responsable ne pourra être défini, ils seront portés au compte prorata.
00.08 - Autres prescriptions
00.08.01 - Représentation de l’entrepreneur :
L’entrepreneur désignera la (les) personne(s) chargée(s) de le représenter sur le chantier, à qui il déléguera tous
pouvoirs pour :
- Prendre les décisions d’ordre technique.
- Signer tous documents d’ordre administratif et financier.
- Assurer périodiquement l’état des effectifs et l’avancement des travaux.
- Assister aux réunions de chantier et assurer l’indispensable coordination avec les autres entrepreneurs.
Maîtrise d’œuvre : Rouveau architectes - Giac architectes - B.E.T.R. - Arnould BE - T3E Reims - Varlet ingénierie
20
REHABILITATION ET EXTENSION DE LA DEMI-PENSION DU COLLEGE R. BURON A NANDY
CCTP Lot 00 – Préambule - indice A
Le(s) nom(s), fonction(s) et signature(s) de ce(s) responsable(s) devront être envoyés par lettre émanant de
l’entrepreneur au Maître de l’Ouvrage avant le début des travaux.
00.08.02 - Moyens de l’entrepreneur :
Les agents et ouvriers que l’entrepreneur emploie doivent être en nombre suffisant et avoir, chacun dans sa
spécialité, les qualités nécessaires pour la marche régulière et la bonne exécution des prestations et des travaux.
Les matériels et matériaux dont l’entrepreneur dispose sur le chantier sont considérés comme destinés à
l’exécution du marché. Ils ne peuvent être retirés du chantier sans l’autorisation du Maître de l’Ouvrage.
00.08.03 - Stockage, manutentions sur site :
Il appartient à l’entrepreneur :
- De s’assurer des accès aux locaux.
- De vérifier leurs caractéristiques dimensionnelles, la dimension des accès, les surcharges admissibles, leur
utilisation future.
- D’assurer le gardiennage et la protection des équipements déjà en place et stockés.
- D’effectuer les manutentions nécessaires pour la mise en place des équipements, puis sur le lieu
d’implantation définitive.
- Une zone de stockage extérieure est prévue sur site.
Si le stockage intérieur était impossible ou insuffisant, il serait aussi à la charge de l’entrepreneur de prendre à sa
charge toutes dispositions pour protéger la totalité de ses équipements.
00.08.04 - Préchauffage des bâtiments :
Les frais de préchauffage seront à la charge de l’entreprise générale ou du groupement
Le préchauffage a pour objet :
- D’obtenir dans les locaux en cours d’achèvement, les températures minimales requises pour la réalisation des
travaux de certains lots.
- De maintenir dans les locaux réputés achevés, une température garantissant la bonne conservation des
prestations réalisées.
00.08.05 - Contrôles et réception :
00.08.05.01 - Contrôles et essais
Les contrôles et essais auront lieu en cours de travaux et pendant la période de préparation à la réception.
L’entrepreneur établira, sur les bases des spécifications du marché, un projet de procédure de contrôles et d’essais
soumis à l’accord du Maître de l’Ouvrage.
A défaut de tout document il doit être appliqué la procédure COPREC 1 et 2.
00.08.05.02 - Rebut des fournitures
Jusqu’à expiration de la période de garantie contractuelle, le Maître de l’Ouvrage se réserve le droit de rebuter tout
ou partie des matériels et installations pour incompatibilité irrémédiable des matériaux et matériels avec les
obligations contractuelles, notamment dans les cas suivants :
- Eléments reconnus défectueux lors des contrôles en usine ou sur le site.
- Incapacité de l’entrepreneur de présenter ses matériels à la réception des installations au bout d’un délai fixé
par la Maîtrise d’Œuvre.
- Dépassement des délais contractuels pour les mises au point nécessaires.
- Non obtention des performances définies dans les spécifications techniques et garanties par l’entrepreneur.
- Apparition de vices graves rendant l’usage des locaux ou des installations dangereux ou anormalement
onéreux et de toute manière incompatible avec une exploitation normale.
Avant de prononcer le rebut, le Maître de l’Ouvrage examinera avec l’entrepreneur la possibilité de limiter le rebut
aux éléments auxquels il ne pourra être évité.
Maîtrise d’œuvre : Rouveau architectes - Giac architectes - B.E.T.R. - Arnould BE - T3E Reims - Varlet ingénierie
21
REHABILITATION ET EXTENSION DE LA DEMI-PENSION DU COLLEGE R. BURON A NANDY
CCTP Lot 00 – Préambule - indice A
Tout élément rebuté sera remplacé dans les délais compatibles avec la livraison.
00.08.05.03 - Protection et maintien des installations :
L’entrepreneur est responsable de ses installations jusqu’à leur réception ; à ce titre il doit notamment :
- Protéger son matériel par des moyens appropriés pour éviter que d’autres entrepreneurs puissent
occasionner des dégradations.
- Assurer la sécurité de quiconque travaillera aux abords de ses installations.
00.08.05.04 - Documents fournis au moment des opérations préalables à la
réception :
Les opérations préalables à la réception sont conditionnées par la production conforme à l’exécution de :
- Toutes les fiches d’agrément des matériaux et matériels.
- Tous les plans de conception et d’atelier ayant servis pour l’exécution.
- Toutes les notices de fonctionnement, ainsi que les plans d’ensemble et graphiques originaux nécessaires à
l’exploitation des ouvrages et équipements.
- Toutes les pièces contractuelles d’incidence directe ou indirecte sur l’exploitation et l’entretien futur des
ouvrages et équipements.
L’entrepreneur disposera à cet effet de tous les moyens pour établir sous son entière responsabilité et sous les
directives du Maître de l’Ouvrage, les documents.
Les dossiers sont à produire en quatre exemplaires dont un reproductible qui restera la propriété du Maître de
l’Ouvrage.
00.09 - Sécurité
L’entrepreneur respectera les règles de sécurité en vigueur lors de la réalisation de ses ouvrages. Les frais
consécutifs aux dispositions prises en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs seront pris
en compte conformément à ceux énoncés dans le Plan Général de Coordination (P.G.C.) établi par le
coordonnateur désigné et joint au présent dossier de consultation.
Ce poste devra être pris en considération et les frais en résultant seront réputés inclus dans les prix unitaires
figurant au bordereau estimatif de l’entreprise.
- Arrêt de poste : En cas d’arrêt de poste par le CSPS, l’entreprise devra prendre les mesures nécessaires
pour lever les observations du CSPS. La reprise du poste ne pourra être réalisée uniquement lorsque
l’arrêt de poste est levé par le CSPS : Les mesures nécessaires pour lever les observations du CSPS sont
soumises à sa validation, seul le CSPS peut juger si les mesures mises en place sont suffisantes pour la
reprise du poste.
- Contrôle d’accès : l’entreprise du lot GO sera responsable du contrôle des accès chantier, le titulaire du lot
gros œuvre devra mettre en place en homme « trafic » qui aura pour mission de contrôler les accès
chantier et la gestion des flux aux accès du chantier, tout intervenant devra obligatoirement être
identifiable et inscrit sur le registre du chantier.
- Chantier clos : Tous les intervenants devront s’assurer que le chantier est clos et sécurisé avant de quitter
le site et également tout au long de la journée (livraison, approvisionnement, etc).
00.10 – Disposition d’hygiène communes
00.10.01 - Nettoyage journalier du poste de travail
Il est demandé à chaque entreprise de prévoir quelques minutes et le matériel pour procéder au nettoyage à la
lingette désinfectante ou produit similaire des parties et matériels communs manipulés dans la journée (exemple :
poignée de porte et montant de coulissants des M/Ext). Il est aussi rappelé aux entreprises que chaque opérateur
Maîtrise d’œuvre : Rouveau architectes - Giac architectes - B.E.T.R. - Arnould BE - T3E Reims - Varlet ingénierie
22
REHABILITATION ET EXTENSION DE LA DEMI-PENSION DU COLLEGE R. BURON A NANDY
CCTP Lot 00 – Préambule - indice A
doit balayer sa zone de travail tous les soirs avant de quitter le chantier et impérativement quand l’opérateur doit
libérer la zone pour une autre entreprise.
00.10.02 - Evacuation des déchets
Il est demandé aux entreprises d’avoir des sacs à déchets adaptés et en nombre suffisant pour évacuer tous les
déchets hygiène et santé qu’elles produisent sur le chantier. Il est demandé aux entreprises de faire une fiche sur
le circuit de traitement de leurs déchets « DASRI » et d’en informer le CSPS. Il sera bien entendu interdit de laisser
traîner sur le chantier des produits d’hygiène ayant servi de type masques, gants etc…
00.10.03 - Les locaux communs sanitaires
Ils seront équipés de produit d’hygiène « savon et essuie mains », mais chaque entreprise devra être équipé des
mêmes produits y cis gel hydro alcoolique, lingette pour les besoins de ses propres salariés.
00.10.04 - Dispositions d’hygiène pour le cantonnement
00.10.04.01 - Pour les sanitaires
Le nettoyage complet et général se fera une fois par jour (un carnet d’entretien devra être tenu et visible sur le
chantier, avec jour et heure de passage). Les sanitaires seront munis en permanence des produits suivants :
a) un distributeur de savon à chaque point d’eau. (À renouveler)
b) un rouleau d’essuie main (à renouveler).
c) un pulvérisateur par bloc sanitaire avec un produit désinfectant à l’intérieur qui permettra à chaque utilisateur de
pouvoir désinfecter derrière son passage. (Produit à renouveler)
00.10.04.02 - Les réfectoires
Un réfectoire sera aménagé conformément aux exigences du CSPS, il sera formellement interdit de déjeuner en
dehors de l’espace chantier. Le nettoyage complet et général se fera deux fois par semaine, chaque entreprise
devra s’assurer que son personnel débarrasse ses déchets et laisse les locaux dans un état de propreté
irréprochable.
00.10.04.03 - Les vestiaires
Des vestiaires seront aménagés sur le site, les entreprises pourront utiliser les vestiaires pour se changer ou arriver
directement sur site en tenue de travail, Le nettoyage complet et général se fera deux fois par semaine, chaque
entreprise devra s’assurer que son personnel débarrasse ses déchets et laisse les locaux dans un état de propreté
irréprochable.
00.10.05 - Réunion de chantier
Une réunion de chantier hebdomadaire aura lieu dans la salle de réunion dédiée à cet effet. Les entreprises
convoquées auront l’obligation de s’y présenter ou à défaut elles pourront se faire représenter par une personne en
mesures de prendre les décisions qui s’imposent lors des réunions de chantier.
Les locaux devront être maintenus dans un état de propreté irréprochable.
00.10.06 - CSPS
Le CSPS devra intégrer à son PGCSPS les mesures de sécurité à prendre sur le chantier.
Les entreprises devront après réception du PGCSPS rédiger un PPSPS adapté.
Maîtrise d’œuvre : Rouveau architectes - Giac architectes - B.E.T.R. - Arnould BE - T3E Reims - Varlet ingénierie
23
REHABILITATION ET EXTENSION DE LA DEMI-PENSION DU COLLEGE R. BURON A NANDY
CCTP Lot 00 – Préambule - indice A
Maîtrise d’œuvre : Rouveau architectes - Giac architectes - B.E.T.R. - Arnould BE - T3E Reims - Varlet ingénierie
24
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.