Annexe
26S029 - Convention accord-cadre.pdf · 8 635 mots · du marché « Installation de centrales photovoltaïques sur toitures, ombrières ou au sol pour les collectivités du Sipperec », dossier de consultation officiel.
ACCORD-CADRE DE TRAVAUX MULTI-ATTRIBUTAIRES EXECUTE AU
MOYEN DE MARCHES SUBSEQUENTS
Travaux de réalisation d’installations
Convention d’accord-cadre
photovoltaïques
Pouvoir adjudicateur :
SIPPEREC
Tour Lyon Bercy
173-175 rue de Bercy
CS 10205
75588 Paris cedex 1
Accord-cadre n°
Notifié et certifié exécutoire le :
Affaire n°26S029 : Travaux de réalisation d’installations photovoltaïques
Convention d’accord-cadre
1
Sommaire
Préambule ......................................................................................................................... 4
PARTIE 1. PRESENTATION DES PARTIES AU CONTRAT......................................................... 6
Article 1. Identification de l’acheteur ............................................................................. 6
Article 2. Identification du cocontractant ....................................................................... 6
PARTIE 2. CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT .................................................. 9
Article 3. Forme, objet et décomposition de l’accord-cadre ............................................ 9
Article 4. Montants de l’accord-cadre ............................................................................ 9
Article 5. Durée de l’accord-cadre ................................................................................. 9
Article 6. Durée et délais d’exécution des marchés subséquents .................................... 9
Article 7. Nombre d’attributaires de l’accord-cadre ...................................................... 10
Article 8. Lieu de livraison ou d’exécution des prestations ............................................ 10
Article 9. Pièces constitutives de l’accord-cadre et des marchés subséquents ............. 10
PARTIE 3. PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT .................................................................... 12
Article 10. Nature des prix de l’accord-cadre.................................................................. 12
Article 11. Respect du plafonnement des prix pour les marchés subséquents ................. 12
Article 12. Variation des prix de l’accord-cadre .............................................................. 12
Article 13. Variation des prix des marchés subséquents ................................................. 13
Article 14. Clause de sauvegarde ................................................................................... 13
Article 15. Clause de réexamen ..................................................................................... 13
Article 16. Avance ......................................................................................................... 14
Article 17. Retenue de garantie ...................................................................................... 15
Article 18. Modalités de règlement, délais de paiement et intérêts moratoires ................ 15
Article 19. Rémunération des cotraitants ....................................................................... 16
Article 20. Rémunération des sous-traitants .................................................................. 16
Article 21. Cession de l’accord-cadre et nantissement de créance ................................. 17
PARTIE 4. DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD-CADRE ................................................ 18
Article 22. Intervenants aux opérations .......................................................................... 18
Article 23. Assurance .................................................................................................... 19
Article 24. Déclarations ................................................................................................. 20
Article 25. Plan de progrès ............................................................................................. 20
PARTIE 5. DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES SUBSEQUENTS ................................ 22
Article 26. Dispositions relatives à l’attribution des marchés subséquents ...................... 22
Article 27. Conditions de remise des plis pour les marchés subséquents ........................ 22
Article 28. Obligation de réponse aux marchés subséquents .......................................... 23
Article 29. Critères d’analyse des offres présentées pour les marchés subséquents ....... 23
Affaire n°26S029 : Travaux de réalisation d’installations photovoltaïques
Convention d’accord-cadre
2
PARTIE 6. PENALITES ET PRIME ........................................................................................ 25
Article 30. Pénalités ...................................................................................................... 25
Article 31. Prime ........................................................................................................... 26
PARTIE 7. MESURES COERCITIVES ................................................................................... 28
Article 32. Exécution aux frais et risques du titulaire ....................................................... 28
Article 33. Résiliation de l’accord-cadre......................................................................... 28
Article 34. Règlement des différends ............................................................................. 29
PARTIE 8. Dérogations au CCAG de travaux ...................................................................... 30
PARTIE 9. SIGNATURE DE LA CONVENTION D’ACCORD-CADRE........................................ 31
Article 35. Signature du cocontractant ........................................................................... 31
Article 36. Signature de l’acheteur ................................................................................. 31
Affaire n°26S029 : Travaux de réalisation d’installations photovoltaïques
Convention d’accord-cadre
3
Préambule
La présente convention d’accord-cadre définit les termes régissant les marchés publics qui seront
conclus sur la base de l’accord-cadre. Les marchés publics conclus sur le fondement de cet
accord-cadre sont dits « marchés subséquents ».
Affaire n°26S029 : Travaux de réalisation d’installations photovoltaïques
Convention d’accord-cadre
4
Caractéristiques générales du contrat
Nature du contrat Accord-cadre à marchés subséquents
CCAG de référence CCAG de Travaux (arrêté du 30 mars 2021)
Lieu d’exécution Île-de-France sauf exception
Allotissement Contrat non-alloti
Nombre d’attributaires Quatre (4) attributaires au maximum
Cotraitance Autorisée, selon les modalités fixées
Sous-traitance Autorisée, selon les modalités fixées
Durée 1 an reconductible 3 fois, soit 4 ans au maximum
1 000 000€ HT par an
Montant estimé
4 000 000€ HT sur quatre ans
Minimum : sans objet
Montants minimum et maximum
Maximum : 5 000 000€ HT
Variation des prix Prix accord-cadre révisables (maximum fixés au BPU)
Clause sociale Oui
Clause environnementale Oui
Prime Oui, selon les modalités fixées
Affaire n°26S029 : Travaux de réalisation d’installations photovoltaïques
Convention d’accord-cadre
5
PARTIE 1. PRESENTATION DES PARTIES AU CONTRAT
Article 1. Identification de l’acheteur
Raison sociale Sipperec
Tour Lyon Bercy - 173-175 rue de Bercy
Adresse CS10205
75588 - PARIS CEDEX 12
Adresse électronique accueil@sipperec.fr
Pierre-Michel DELECROIX
Signataire du marché
Président
Contact pour les renseignements ______________
concernant le nantissement ou la cession
de créances ______________
Direction régionale des finances publiques de
Comptable assignataire
chaque acheteur
Article 2. Identification du cocontractant
Après avoir pris connaissance des pièces constitutives de l'accord-cadre indiquées à
l’article 9 « Pièces constitutives de l’accord-cadre et des marchés subséquents » de la présente
convention qui fait référence au CCAG de Travaux (TVX) et conformément à leurs clauses et
stipulations sans modification aucune ;
Signataire :
- Nom :
- Prénom :
- Qualité :
Agissant pour :
Mon propre compte
Le compte de la société prestataire
Le compte de la personne publique prestataire
En ma qualité de :
Prestataire unique
Mandataire du groupement conjoint
Mandataire du groupement solidaire
Le prestataire unique ou le mandataire du groupement :
Raison sociale :
Numéro SIRET :
Affaire n°26S029 : Travaux de réalisation d’installations photovoltaïques
Convention d’accord-cadre
6
Numéro registre du commerce :
Numéro répertoire des métiers :
Code NAF :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Téléphone :
Courriel :
AFFIRME, sous peine de résiliation de plein droit de l'accord-cadre, que la société pour laquelle
j'interviens, est titulaire d'une police d'assurance garantissant l'ensemble des responsabilités
qu'elle encourt :
Compagnie :
N° de police :
En cas de cotraitance :
Cotraitant 1 Cotraitant 2
Raison sociale : Raison sociale :
Numéro SIRET : Numéro SIRET :
Numéro registre du commerce : Numéro registre du commerce :
Numéro répertoire des métiers : Numéro répertoire des métiers :
Code NAF : Code NAF :
Adresse : Adresse :
Code postal : Code postal :
Ville : Ville :
Téléphone : Téléphone :
Courriel : Courriel :
Cotraitant 3 Cotraitant 4
Raison sociale : Raison sociale :
Numéro SIRET : Numéro SIRET :
Numéro registre du commerce : Numéro registre du commerce :
Affaire n°26S029 : Travaux de réalisation d’installations photovoltaïques
Convention d’accord-cadre
7
Numéro répertoire des métiers : Numéro répertoire des métiers :
Code NAF : Code NAF :
Adresse : Adresse :
Code postal : Code postal :
Ville : Ville :
Téléphone : Téléphone :
Courriel : Courriel :
Affaire n°26S029 : Travaux de réalisation d’installations photovoltaïques
Convention d’accord-cadre
8
PARTIE 2. CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT
Article 3. Forme, objet et décomposition de l’accord-cadre
3.1 Forme de l’accord-cadre
Le présent marché public est un accord-cadre exécuté au moyen de marchés subséquents.
Il est passé selon la procédure adaptée1.
3.2 Objet de l’accord-cadre
Le présent accord-cadre a pour objet les travaux de réalisation de centrales photovoltaïques sur
le territoire du Sipperec.
Plus précisément, les opérations de travaux seront réalisées sur des biens appartenant aux
collectivités ayant délégué leur compétence « énergies renouvelables » au Sipperec.
Les centrales photovoltaïques pourront être installées, notamment, sur tous types de toitures, en
ombrières, ou au sol.
Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) précise les prestations attendues et les
conditions d’exécution de ces prestations déjà connues au stade de l’accord-cadre.
Le cahier des clauses spécifiques (CCS) qui sera remis lors de la passation de chaque marché
subséquent précisera les modalités d’exécution et complètera les spécifications techniques du
CCTP et les spécifications administratives de la présente convention d’accord-cadre.
3.3 Décomposition de l’accord-cadre
Le présent accord-cadre ne fait pas l’objet d’une décomposition en lot2, car le volume annuel
d’opérations est limité. Par conséquent, sa dévolution en lots géographiques risque de rendre son
exécution financièrement plus couteuse. De même, sa dévolution en lots techniques n’est pas
pertinente, car elle fait courir le risque de rendre techniquement difficile l’exécution des missions
interdépendantes objet de chaque marché subséquent.
Article 4. Montants de l’accord-cadre
Le présent accord-cadre est estimé à un montant de 1 000 000€ hors taxes (HT) par année
d’exécution, soit 4 000 000€ HT sur la durée globale de l’accord-cadre, c’est-à-dire
reconductions tacites comprises.
Le présent accord-cadre est conclu sans montant minimum.
En revanche, le montant cumulé des marchés subséquents passés sur la base du présent
accord-cadre est strictement limité à un montant maximum de 5 000 000€ HT, calculé sur la
durée globale de 4 ans de l’accord-cadre.
Article 5. Durée de l’accord-cadre
Le présent accord-cadre prend effet à compter de sa notification par le Sipperec, pour une
période initiale d’un (1) an, tacitement reconductible trois (3) fois par périodes d’un (1) an, sans
que sa durée totale n'excède quatre (4) ans.
Le Sipperec peut prendre par écrit la décision de ne pas reconduire l’accord-cadre, deux (2)
mois, au moins, avant le terme de la période en cours.
Article 6. Durée et délais d’exécution des marchés subséquents
1
Article L. 2123-1 du code de la commande publique
2
Article L. 2113-11 du code de la commande publique
Affaire n°26S029 : Travaux de réalisation d’installations photovoltaïques
Convention d’accord-cadre
9
La durée des marchés subséquents court de leur notification jusqu’à la fin de l’année de garantie
de parfait achèvement.
Les marchés subséquents passés sur la base du présent accord-cadre, durant sa période de
validité, peuvent-être exécutés au-delà de son terme, dans la limite de la date de fin qu’ils
indiquent. À défaut de prévoir une date pour leur terme, les marchés subséquents s’exécutent
dans un délai raisonnable après le terme de l’accord-cadre.
Article 7. Nombre d’attributaires de l’accord-cadre
Le présent accord-cadre est attribué à quatre (4) opérateurs économiques au maximum.
Article 8. Lieu de livraison ou d’exécution des prestations
Les prestations se dérouleront sur le territoire de l’Île-de-France sur des bâtiments appartenant
aux collectivités adhérentes à la compétence « énergies renouvelables » (EnR) du Sipperec
figurant en annexe 1 de la présente convention.
Cette liste pourra être mise à jour en cours d’exécution du contrat.
Par exception, certaines missions de travaux pourront se dérouler sur des bâtiments
appartenant à ces mêmes collectivités, mais situés en dehors du territoire francilien.
Article 9. Pièces constitutives de l’accord-cadre et des marchés subséquents
9.1 Pièces constitutives de l’accord-cadre
Les pièces constitutives de l’accord-cadre se distinguent entre pièces particulières et pièces
générales. Elles sont les suivantes par ordre de priorité :
- La présente convention d’accord-cadre et ses annexes (notamment la liste des
collectivités adhérentes à la compétence énergies renouvelables du Sipperec) ;
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes
Les prescriptions techniques du CCTP priment sur le cadre de réponse technique remis
par le titulaire ;
- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux
en vigueur à la date de remise des offres (CCAG Travaux) ;
- Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable en vigueur à la date de
remise des offres.
- Le cadre de réponse technique (CRT) établi par le titulaire au stade de l’accord-cadre ;
- Le bordereau des prix unitaires (BPU) établi par le titulaire.
- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à la notification de
l’accord-cadre.
9.2 Pièces constitutives des marchés subséquents
Les pièces constitutives des marchés subséquents sont les suivantes par ordre de priorité :
- La présente convention d’accord-cadre et ses annexes ;
- L’acte d’engagement (AE) et ses annexes ;
- Le cahier des clauses spécifiques (CCS) et ses annexes, qui complète(nt) les
dispositions de la présente convention d’accord-cadre et du CCTP, pour régir le cadre
spécifique du projet objet du marché subséquent sur les plans administratif et
technique ;
Affaire n°26S029 : Travaux de réalisation d’installations photovoltaïques
Convention d’accord-cadre
10
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes ;
- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux
en vigueur à la date de remise des offres (CCAG Travaux) ;
- Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable en vigueur à la date de
remise des offres.
- Le cadre de réponse technique (CRT) établi par le titulaire au stade de l’accord-cadre ;
- Le cadre de réponse technique (CRT) établi par le titulaire au stade du marché
subséquent concerné ;
- Le bordereau des prix unitaires (BPU) établi par le titulaire au stade de l’accord-cadre ;
- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à la notification de
l’accord-cadre ou du marché subséquent.
Affaire n°26S029 : Travaux de réalisation d’installations photovoltaïques
Convention d’accord-cadre
11
PARTIE 3. PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT
Article 10. Nature des prix de l’accord-cadre
Les prix du présent accord-cadre sont pour partie :
- Fixés dans le bordereau des prix unitaires (BPU) au stade de l’accord-cadre. Les prix des BPU
remis par les titulaires au stade de l’accord-cadre plafonnent les prix qu’ils proposent au
stade des marchés subséquents ;
- Fixés dans l’acte d’engagement au stade de la signature du marché subséquent. Les
marchés subséquents sont conclus à prix global forfaitaire. Ce prix est établi sur la base de
la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) remise par l’attributaire du marché
subséquent. La DPGF intègre les prix unitaires proposés par le candidat, lesquels ne peuvent
excéder les prix unitaires plafonds correspondants fixés au BPU de l'accord-cadre pour les
postes concernés.
Article 11. Respect du plafonnement des prix pour les marchés subséquents
Les offres financières remises par les candidats en vue de l'attribution d'un marché subséquent
sont exprimées sous forme globale et forfaitaire. La DPGF transmise par le pouvoir adjudicateur
intègre une colonne reprenant, à titre de plafond, les prix unitaires figurant au BPU remis pour
l'accord-cadre initial.
Pour rappel, aucun prix unitaire proposé par le candidat dans le cadre d'un marché subséquent
ne peut excéder le prix unitaire plafond correspondant figurant au BPU de l'accord-cadre. Toute
offre présentant un ou plusieurs prix unitaire(s) supérieur(s) aux prix plafond(s) sera déclarée
irrégulière.
Les prix fixés par le titulaire dans la DPGF qu’il remet au Sipperec dans le cadre de l’attribution
des marchés subséquents ne peuvent en aucun cas être strictement supérieurs aux prix fixés
dans le BPU, sous peine d’irrégularité de l’offre.
Article 12. Variation des prix de l’accord-cadre
Les prix de l’accord-cadre contenus dans le BPU sont révisables.
Par dérogation à l’article 9.4 du CCAG-Travaux, relatif au caractère ferme des prix, les prix sont
révisables.
Ils sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise des offres.
Ce mois est appelé "Mois zéro" (Mo), soit le mois de septembre 2026.
Ils sont révisables par application d’une formule représentative de l’évolution du coût de la
prestation. Le calcul du coefficient de révision sera effectué tous les douze (12) mois. Le premier
calcul du coefficient de révision interviendra à la date anniversaire de la notification de l’accord-
cadre.
Les prix seront révisés tous les douze (12) mois, à la date anniversaire de la notification de
l’accord-cadre.
Les prix de base sont révisés, à la hausse comme à la baisse, par application de la formule
suivante :
Pn = P0 × [0,15 + 0,85 × (In/I0)]
Dans laquelle :
Affaire n°26S029 : Travaux de réalisation d’installations photovoltaïques
Convention d’accord-cadre
12
- Pn est le prix révisé ;
- P0 est le prix initial réputé établi sur la base des conditions économiques du mois « zéro
» (Mo) : mois de remise des offres ;
- In est la valeur de l’indice retenu au mois de révision ;
- I0 est la valeur de l’indice retenu au mois zéro M0.
L’indice de référence pour l’application de la clause de révision des prix du
BPU de l’accord-cadre est le suivant : Index du bâtiment - BT47 - Électricité - Base 2010
Identifiant 001710979.
Pour la mise en œuvre de cette formule, les calculs intermédiaires et finaux seront effectués
avec au maximum trois décimales. En complément de l’article 9.4.4 du CCAG-Travaux, pour
chacun de ces calculs, les arrondis seront traités de la façon suivante :
- Si la quatrième décimale est comprise entre 0 et 4 (ces valeurs incluses), la troisième
décimale est inchangée (arrondi par défaut) ;
- Si la quatrième décimale est comprise entre 5 et 9 (ces valeurs incluses), la troisième
décimale est augmentée d'une unité (arrondi par excès).
Article 13. Variation des prix des marchés subséquents
Les prix des marchés subséquents sont fermes, actualisables. Cette actualisation est sans
incidence sur les pièces financières de l'accord-cadre et sur les prix des autres marchés
subséquents.
Le prix global et forfaitaire de chaque marché subséquent est actualisé dès lors que le point de
départ de son exécution (sa notification au titulaire si non-précisé dans les documents
contractuels) intervient plus de trois (3) mois après le dépôt de l’offre du titulaire, selon la
formule de calcul suivante :
I’
P a = Pi × I
Dans laquelle :
– Pa : Prix actualisé
– Pi : Prix initial fixé dans l’offre
– I’ est la valeur de l'indice 3 mois avant à la date de début d'exécution des prestations fixée
dans le marché subséquent ou, à défaut la date de notification du marché à son titulaire.
– I est la valeur de l'indice de référence I au mois de d’actualisation ;
L’indice de référence pour l’application de la clause d’actualisation des prix des marchés
subséquents est le suivant : Index du bâtiment - BT47 - Électricité - Base 2010 Identifiant
001710979
Article 14. Clause de sauvegarde
Le Sipperec se réserve le droit de résilier, sans indemnité, la partie non-exécutée de l’accord-
cadre en cours à la date révision des prix, si cette révision conduit à une augmentation supérieure
à 20 % par rapport aux conditions financières précédentes.
Article 15. Clause de réexamen
15.1Cas généraux de réexamen du contrat
Affaire n°26S029 : Travaux de réalisation d’installations photovoltaïques
Convention d’accord-cadre
13
Les modifications du contrat seront passées dans le respect des dispositions des articles
R. 2194-1 à R. 2194-10 du code de la commande publique.
Dans les cas suivants, le Sipperec est autorisé à procéder à des modifications du contrat sans
avoir à organiser une nouvelle procédure de publicité et de mise en concurrence conformément
aux dispositions de l’article L. 2394-1 et des articles R. 2194-1 à R.2194-9 du
code de la commande publique :
- Le changement de cocontractant (cession d’un contrat au profit d’un nouveau Titulaire à
la suite d’une liquidation par exemple) ;
- Modification ou disparition d’un indice dans le cas de la variation des prix ;
- Des prestations supplémentaires devenues nécessaires et ne figurant pas dans le
marché initial ;
- Des circonstances imprévues pour un pouvoir adjudicateur diligent ;
- Le changement de statut ou d’éléments de la raison sociale du pouvoir adjudicateur (à la
suite d’une fusion, un rachat, une absorption etc…).
15.2Réexamen du BPU
En cas de survenance de circonstances imprévues ou de besoin de prestations non-prévues au
BPU initial, le titulaire ou le Sipperec peuvent convenir de la création de prix nouveaux.
Les prix proposés devront être justifiés par des éléments tangibles et documentés, et soumis à
l'approbation préalable du Sipperec. En cas d'accord des parties, ces prix nouveaux seront
intégrés au BPU de l'accord-cadre par voie d'avenant, sous la même forme que les prix initiaux
(prix unitaires plafonds). Ils ne produisent effet qu'à l'égard des marchés subséquents conclus
postérieurement à la date de prise d'effet de l'avenant.
15.3Substitution du titulaire initial
Conformément à l’article R. 2194-6 du code de la commande publique, lorsqu’un des membres
du groupement titulaire, à l’exception du mandataire, est défaillant, le mandataire du
groupement propose au Sipperec un nouvel opérateur économique chargé de l’exécution des
missions de l’accord-cadre affectées au membre à substituer.
Cette substitution de titulaire est actée par la voie d’une modification de contrat.
Le mandataire du groupement est responsable de l’exécution des prestations confiées au
membre substitué jusqu’à l’entrée en vigueur de la modification de contrat actant la
substitution.
Article 16. Avance
Pour l’exécution de chaque marché subséquent, une avance est accordée au titulaire dans les
conditions fixées par les articles R. 2191-3 et suivants du code de la commande publique, sauf
renonciation expresse de celui-ci dans l’acte d’engagement.
L’option retenue, précisant les droits respectifs des parties, est l’option A de l’article A.10.1 du
CCAG-TVX. Son montant n'est ni révisable, ni actualisable.
L’avance peut être versée dès lors que le montant du marché subséquent est supérieur à
50 000,00 € hors taxes (HT) et d'un délai d'exécution supérieur à deux (2) mois.
Le délai de paiement de cette avance court à partir de la notification de l'acte qui emporte
commencement de l'exécution du marché subséquent si un tel acte est prévu ou, à défaut, à
partir de sa date de notification.
Affaire n°26S029 : Travaux de réalisation d’installations photovoltaïques
Convention d’accord-cadre
14
L'avance ne pourra être versée qu'après constitution de la garantie à première demande prévue
à l'article R.2191-8 du code de la commande publique, qui couvrira la totalité du montant TTC de
l’avance.
Cette garantie à première demande ne pourra pas être remplacée par une caution personnelle
et solidaire. Par ailleurs, cette garantie doit être fournie dans un délai de trente (30) jours
calendaires à compter de la réception par le titulaire de la notification du marché subséquent.
Si le titulaire du marché, ou son sous-traitant admis au paiement direct, est une petite ou
moyenne entreprise mentionnée à l’article R. 2151-13 du code de la commande publique, le taux
de l’avance est porté à 10% du montant TTC actualisé du marché subséquent, si le délai
d'exécution dudit marché n'excède pas douze (12) mois. Si cette durée est supérieure à douze
(12) mois, le taux de l’avance est égal à 10% d'une somme égale à douze (12) fois le montant du
marché subséquent, divisé par la durée prévue pour l'exécution de celui-ci, exprimée en mois.
Si le titulaire du marché, ou son sous-traitant admis au paiement direct, n’est pas une petite ou
moyenne entreprise mentionnée à l’article R.2151-13 du code de la commande publique, le taux
de l’avance est égal à 5% du montant TTC actualisé du marché subséquent, si le délai
d'exécution de l’accord-cadre n'excède pas 12 mois. Si cette durée est supérieure à douze (12)
mois, le taux de l'avance est égal à 5% d'une somme égale à douze (12) fois le montant du marché
subséquent, divisé par la durée prévue pour l'exécution de celui-ci, exprimée en mois.
L’avance est remboursée dans les conditions prévues aux articles R. 2191-11 et R. 2191-12 du
code de la commande publique. Le remboursement s'impute sur les sommes dues au titulaire
quand le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 65,00% du montant TTC
marché subséquent.
Article 17. Retenue de garantie
Pour l’exécution de chaque marché subséquent, il est prévu une retenue de garantie de 5% du
montant du marché.
Le titulaire peut remplacer la retenue de garantie par une garantie à première demande.
Le Sipperec n'accepte pas de caution personnelle et solidaire.
Il est rappelé qu'en cas de réserves notifiées au titulaire du marché subséquent, non-levées
avant la date d'expiration du délai de garantie, la retenue de garantie ne sera remboursée ou les
personnes ayant délivré leur caution ou garantie ne seront libérées que trente (30) jours
calendaires après la date de la levée effective de ces réserves.
Article 18. Modalités de règlement, délais de paiement et intérêts moratoires
18.1Modalités de règlement
Le paiement s'effectuera suivant les règles de la comptabilité publique selon la réglementation
en vigueur (mandat administratif suivi d’un virement).
La monnaie de comptes de l’accord-cadre et des marchés subséquents est l'euro (€).
18.2Délais de paiement
Les sommes dues en exécution du présent accord-cadre sont payées, sous réserve de
conformité de la facture, dans un délai de trente (30) jours3.
Conformément à l’article R.2192-17 du code de la commande publique, le présent accord-cadre
prévoyant une procédure de vérification de la conformité des prestations, le délai de paiement
3
Article R.2192-10 du Code de la commande publique
Affaire n°26S029 : Travaux de réalisation d’installations photovoltaïques
Convention d’accord-cadre
15
court à compter de la date à laquelle cette conformité est constatée, si cette date est postérieure
à la date de réception de la demande de paiement.
Le délai global de paiement peut être suspendu dans les conditions définies par les articles
R.2192-29 et R.2192-30 du Code de la commande publique.
18.3Intérêts moratoires
Conformément à l’article L. 2192-13 du code de la commande publique, dès le lendemain de
l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché, le retard de paiement
fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé ci-
après, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement.
Conformément à l’article R. 2192-31 du code de la commande publique, le taux des intérêts
moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du
semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir,
majoré de huit points de pourcentage.
La formule de calcul des intérêts moratoires est la suivante :
IM = (M × J × T) / 365
Où :
IM = le montant des Intérêts Moratoires ;
M = le montant TTC de la facture ;
J= le nombre de Jours de retard ;
T= taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale
européenne à son opération de refinancement principal, majoré de huit points.
Conformément aux articles R. 2192-31 et D. 2192-35 du code de la commande publique, au
montant calculé en application de cette formule, s’ajoute une indemnisation forfaitaire de
quarante euros (40 €).
Article 19. Rémunération des cotraitants
Conformément à l’article 12.5 et suivant du CCAG de travaux, en cas de groupement conjoint,
chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l'exécution de
ses propres prestations.
En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, géré par le
mandataire du groupement, sauf si le contrat prévoit une répartition des paiements entre les
membres du groupement et indique les modalités de cette répartition.
Quelle que soit la forme du groupement, le mandataire est seul habilité à présenter au membre
du groupement de commandes concerné la demande de paiement. En cas de répartition des
paiements entre les membres du groupement, la demande de paiement présentée par le
mandataire est décomposée en autant de parties qu'il y a de membres du groupement à payer
séparément. Chaque partie fait apparaître les renseignements nécessaires au paiement de
l'opérateur économique concerné.
Le mandataire est seul habilité à formuler ou à transmettre les réclamations de membres du
groupement.
Article 20. Rémunération des sous-traitants
Les dispositions de l'article 3.6 du CCAG de travaux s'appliquent.
Affaire n°26S029 : Travaux de réalisation d’installations photovoltaïques
Convention d’accord-cadre
16
En complément, lorsque le montant du contrat de sous-traitance a une valeur égale ou
supérieure à 600€ TTC, le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont
été agréées est payé directement par l’acheteur, pour la partie de l'accord-cadre dont il assure
l’exécution.
Article 21. Cession de l’accord-cadre et nantissement de créance
Il ne peut être délivré d'exemplaire unique ou de certificat de cessibilité pour cession de créance
ou nantissement, pour l'accord-cadre lui-même.
En revanche, le Sipperec remettra au titulaire des marchés subséquents, à sa demande, un
exemplaire unique ou un certificat de cessibilité pour ces marchés en vue de permettre au
titulaire de céder ou de nantir les créances résultant des marchés4.
4
Articles L.2191-8 et R.2191-45 et suivants du code de la commande publique
Affaire n°26S029 : Travaux de réalisation d’installations photovoltaïques
Convention d’accord-cadre
17
PARTIE 4. DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD-CADRE
Article 22. Intervenants aux opérations
22.1Intervenants à l’opération
a. Conducteur d’opération
La conduite d’opération est assurée par le Sipperec.
b. Maître d’œuvre
Le nom du maître d’œuvre sera précisé dans les documents particuliers de chaque marché
subséquent.
c. Contrôleur technique
Le nom du contrôleur technique sera précisé dans les documents particuliers de chaque marché
subséquent.
d. Coordinateur SPS
Le nom du coordinateur de la sécurité et de la protection de la santé sera précisé dans les
documents particuliers de chaque marché subséquent.
Une coordination en matière de sécurité et de santé est organisée, aux fins de prévenir les risques
résultant des interventions simultanées ou successives des entreprises et de prévoir, lorsqu’elles
s’imposent, l’utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens
logistiques et les productions collectives.
Conformément à la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 relative à la coordination en matière de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs, le maître d’œuvre doit travailler en liaison
avec le coordonnateur « sécurité et protection de la santé » retenu par le maître d’ouvrage,
notamment pour ce qui concerne les études de conception, l’élaboration du Plan Général de
Coordination SPS, la définition des dispositifs prévus pour la maintenance et la fourniture des
pièces et documents nécessaires à la confection du dossier d’interventions ultérieures à la
réception de l’ouvrage.
Tout différend entre le maître d’œuvre et le coordonnateur SPS est soumis au maître d’ouvrage.
22.2Titulaire constitué en groupement
Les dispositions de l'article 3.5 du CCAG de travaux s'appliquent.
Le groupement titulaire de l’accord-cadre et/ou du marché subséquent est libre de choisir sa
forme.
a. Groupement conjoint
Si le groupement titulaire est conjoint, chaque membre du groupement s’engage à exécuter les
prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le cadre de l'accord-cadre.
En outre, le mandataire du groupement conjoint est obligatoirement solidaire, pour l’exécution
du marché subséquent, de chacun des membres du groupement.
b. Groupement solidaire
Si le groupement titulaire de l'accord-cadre est solidaire, chacun des opérateurs économiques
membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité de l'accord-cadre.
22.3Recours à la sous-traitance
a. Présentation d'un sous-traitant pour l’exécution d’un marché subséquent
Affaire n°26S029 : Travaux de réalisation d’installations photovoltaïques
Convention d’accord-cadre
18
Le titulaire du marché subséquent peut, sous sa responsabilité, sous-traiter uniquement
l’exécution de certaines parties de l'accord-cadre.
Ainsi, la sous-traitance totale des missions prévues par les marchés subséquents est interdite.
b. Modalités d’acceptation du sous-traitant et d’agrément des conditions de
paiement
Comme l’indique l’article 3.6.1 du CCAG de Travaux, le titulaire du présent accord-cadre doit
préalablement obtenir de l’acheteur l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément de ses
conditions de paiement.
Ces deux formalités exigées doivent être constatées par un acte spécial signé par l’acheteur et
par le titulaire, pouvant prendre la forme du formulaire DC4.
La demande doit contenir :
- La nature des prestations sous-traitées ;
- Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant proposé ;
- Le montant maximum des sommes à verser au sous-traitant ;
- Les conditions de paiement prévues au projet de contrat de sous-traitance et, le cas
échéant, les modalités de variation des prix ;
- Le cas échéant, les capacités du sous-traitant sur lesquelles le titulaire s’appuie ;
- Une déclaration attestant que le sous-traitant n’est pas placé dans un des cas
d’exclusion de la procédure de passation mentionné au chapitre Ier du titre IV du code
de la commande publique ;
- L’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité ou une attestation ou une main levée
du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créance afin d’établir qu’aucune
cession ni aucun nantissement de créance résultant de l'accord-cadre ne font obstacle
au paiement direct du sous-traitant.
En complément de l’article 3.6 du CCAG de travaux, le titulaire qui recourt à la sous-traitance des
prestations de l'accord-cadre, sans avoir au préalable obtenu de l’acheteur l’acceptation du
sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement encourt la résiliation de l'accord-cadre
à ses torts exclusifs.
Article 23. Assurance
Les titulaires de l’accord-cadre sont entièrement responsables de la bonne exécution des
missions qui leurs sont confiées dans le cadre des marchés subséquents.
23.1Assurance de responsabilité civile professionnelle
Le titulaire de l'accord-cadre, ou, en cas de groupement chacun des cotraitants, doit justifier au
moyen d’une attestation de son assureur portant mention de l’étendue de la garantie au moment
de la consultation, de la notification de l'accord-cadre ou de chacun des marchés subséquents,
puis en cours d’exécution des marchés subséquents si le marché dure plus d’une année, qu'il
est titulaire d'une assurance de responsabilité civile contractée auprès d'une compagnie
d'assurance notoirement solvable, garantissant l’intégralité des conséquences pécuniaires des
responsabilités pouvant lui incomber à quelque titre que ce soit, y compris du fait de leurs sous-
traitants respectifs éventuels, à raison des dommages corporels, matériels et/ ou immatériels
consécutifs ou non causés aux tiers, y compris la maîtrise d’ouvrage du fait ou à l’occasion de la
réalisation des prestations.
Affaire n°26S029 : Travaux de réalisation d’installations photovoltaïques
Convention d’accord-cadre
19
Le contrat doit comporter des montants de garanties suffisants quant au risque et à son
environnement.
Cette garantie est maintenue en vigueur pendant toute la durée de l'accord-cadre et de chacun
des marchés subséquents et le titulaire de l'accord-cadre, ou chacun des cotraitants, doit en
justifier à chaque échéance annuelle ainsi que du paiement de la prime.
23.2Assurance décennale
Le titulaire doit être garanti par une police couvrant les responsabilités résultant des principes
dont s’inspirent les articles 1792 à 1792-4-3 du Code civil.
Dans le cas où l’assurance décennale ne couvre pas les travaux présentés dans l’offre du
titulaire d’un marché subséquent, le titulaire devra présenter au maitre d’ouvrage, dans un délai
de cinq (5) jours maximum après la réunion de lancement du marché, une preuve de sa demande
d’attestation décennal nominative chantier à son assureur.
Article 24. Déclarations
Conformément à l’article R. 2143-8 du code de la commande publique, le titulaire fournit tous
les six (6) mois à compter de la notification, les pièces prévues aux articles D. 8222-5 (pièces
fournies par le co-contractant établi en France) ou D. 8222-7 (pièces fournies par le co-
contractant établi à l’étranger) ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du code du travail (liste nominative des
salariés étrangers employés) soit, si le titulaire est établi ou domicilié en France :
- 1° de l’article D. 8222-5 : Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de
paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15
du code de la sécurité sociale émanant de l'organisme de protection sociale chargé du
recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois
(attestation de vigilance délivrée par l’URSSAF) ;
- 2° de l’article D. 8222-5 : Extrait du registre pertinent (tel qu’un extrait K ou K bis) ;
- L’article D. 8254-2 : Liste nominative des salariés étrangers employés et soumis à
l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail, liste établie à partir
du registre unique du personnel précisant, pour chaque salarié : sa date d'embauche, sa
nationalité, le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.
Si le titulaire est un groupement d’opérateurs économiques, les déclarations sont à fournir par
chaque membre du groupement.
En cas de non remise des documents susmentionnés par le titulaire et après mise en demeure
notifiée par écrit, restée infructueuse, le marché peut être résilié aux torts du titulaire sans que
celui-ci puisse prétendre à indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations à ses
frais et risques, lorsqu’il a contrevenu à l’article D. 8222-5 du code du travail.
Article 25. Plan de progrès
Le Sipperec souhaite inscrire le présent accord-cadre dans une démarche d’amélioration
continue de son exécution sur les plans social et environnemental.
Dans cette perspective, le Sipperec et chacun des titulaires du présent accord-cadre,
conviennent par la présente, d’élaborer conjointement un plan de progrès pour la durée
complète de l’accord-cadre durant la réunion de lancement d’exécution de l’accord -cadre.
Les titulaires présentent des propositions d’amélioration de leurs pratiques, en se basant sur le
contenu du CRT qu’ils ont remis pour l’attribution de l’accord-cadre.
Le plan de progrès, une fois signé par le titulaire et le Sipperec, est annexé à la présente
convention.
Affaire n°26S029 : Travaux de réalisation d’installations photovoltaïques
Convention d’accord-cadre
20
En outre, les parties conviennent d’opérer un suivi régulier des actions mises en œuvre et
d’établir annuellement un bilan du plan de progrès élaboré conjointement. Ce bilan détaille
notamment les actions engagées, les résultats constatés, les difficultés rencontrées et, le cas
échéant, propose des ajustements du plan de progrès initial.
Les parties détaillent dans le plan de progrès :
- Les objectifs ;
- Les indicateurs de mesure ;
- Les actions à la charge du titulaire ;
- Les actions à la charge du Sipperec ;
- Les moyens et ressources mobilisés par chacune des parties ;
- Le calendrier prévisionnel de chacune des actions.
Enfin, les titulaires ayant exécuté au moins un marché subséquent s’engagent à remettre au
Sipperec le rapport final définit au CCTP, exposant les objectifs atteints, sous peine de
l’application de la pénalité correspondante prévue à l’article 30.6 de la présente convention.
L’atteinte de ses objectifs sociaux et environnementaux par le titulaire doit être objectivable,
pour garantir l’éventuelle application de la pénalité associée ou l’éventuel droit à une des primes
prévues par la présente convention.
Affaire n°26S029 : Travaux de réalisation d’installations photovoltaïques
Convention d’accord-cadre
21
PARTIE 5. DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES SUBSEQUENTS
Article 26. Dispositions relatives à l’attribution des marchés subséquents
26.1Généralités
Le Sipperec s’engage à consulter exclusivement les titulaires de l’accord-cadre, pour la
réalisation des prestations que le contrat couvre.
L’accord-cadre sera attribué à quatre (4) opérateurs économiques au maximum.
Pendant la durée de validité du présent accord-cadre, les marchés subséquents conclus sur la
base de cet accord-cadre seront attribués après remise en concurrence de ses titulaires, dans
les conditions définies par les documents particuliers du contrat et dans la lettre de consultation
propre à chaque marché subséquent.
26.2La remise en concurrence
La remise en concurrence pour la passation des marchés subséquents a lieu lors de la
survenance d’un besoin par l’envoi d’un dossier de consultation constitué :
- D’une lettre de consultation ;
- D’un acte d’engagement (AE) à compléter, dater et signer ;
- D’un cahier des clauses spécifiques (CCS) au marché subséquent concerné ;
- D’une décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) ;
- Des pièces techniques du marché subséquent concerné.
Le dossier de consultation est adressé aux titulaires via la plateforme de dématérialisation
MAXIMILIEN. Aussi, les titulaires doivent fournir au maître d’ouvrage une ou plusieurs adresses
courriels des personnes chargées de l’exécution des futurs marchés subséquents. Les titulaires
doivent informer rapidement le maître d’ouvrage de tout changement d’adresse.
Le délai accordé aux titulaires de l’accord-cadre pour la présentation de leurs offres au titre des
marchés subséquents sera indiqué dans la lettre de consultation relative au marché subséquent
concerné.
Ce délai sera d’au moins quatorze (14) jours calendaires.
Les propositions des titulaires de l’accord-cadre comprennent à minima :
- Un acte d’engagement et ses annexes éventuelles dûment complété(s) ;
- Une lettre d’acceptation du CCS et des plans sans modification datée et signée ;
- Une décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) datée et signée ;
- Un planning détaillé daté et signé.
Chaque marché subséquent sera attribué au titulaire de l’accord-cadre ayant présenté l’offre
économiquement la plus avantageuse au regard des critères de choix des offres mentionnés à
l’article 29 de la présente convention.
Article 27. Conditions de remise des plis pour les marchés subséquents
Les offres pour les marchés subséquents sont remises obligatoirement par voie électronique.
Si le candidat adresse plusieurs offres différentes sous forme dématérialisée, seule la dernière
offre reçue sera examinée.
Affaire n°26S029 : Travaux de réalisation d’installations photovoltaïques
Convention d’accord-cadre
22
Les offres devront être transmises avant le jour et l’heure inscrits dans la lettre de consultation.
Les offres parvenues après cette date et heure limites ne seront pas ouvertes. Le candidat sera
informé du rejet de son offre.
L’enveloppe électronique doit être un fichier unique au format « zip » contenant les éléments
mentionnés dans la lettre de consultation propre à chaque marché subséquent.
Article 28. Obligation de réponse aux marchés subséquents
Le titulaire du présent accord-cadre s'engage, sans réserve, à remettre au Sipperec une offre à
chaque consultation pour l’attribution d’un marché subséquent organisée sur la base du présent
accord-cadre, dans le délai de réponse fixé dans la lettre de consultation.
Il appartient au titulaire de l’accord-cadre de prendre toutes les mesures pour respecter son
engagement à répondre aux mises en concurrence pour l’attribution des marchés subséquents
passés sur la base du présent accord-cadre.
Le titulaire manque à son obligation de réponse dès lors que le Sipperec ne reçoit aucune
réponse de sa part dans le délai fixé dans la lettre de consultation, sans motif recevable.
Le titulaire de l’accord-cadre motive, justifications formelles à l'appui, son absence de réponse.
Mesure coercitive
Au-delà de trois (3) manquements constatés, le Sipperec se réserve la possibilité de résilier
l’accord-cadre aux torts exclusifs du titulaire, sans indemnité, dans les conditions définies par
la présente convention5.
Article 29. Critères d’analyse des offres présentées pour les marchés subséquents
Chaque marché subséquent sera attribué au titulaire de l’accord-cadre ayant remis l’offre
économiquement la plus avantageuse à l’issue du classement des offres6.
L’offre retenue pour l’attribution du marché subséquent doit respecter les conditions de l’offre
remise par le titulaire pour l’attribution de l’accord-cadre.
29.1Critère d’analyse des offres présentées pour les marchés subséquents
Pondération
N° Critères de notation
(en points)
Critère de la valeur économique (prix) : la valeur économique de
l’offre est calculée selon le montant total TTC de la décomposition du
prix global forfaitaire (DPGF) auquel est appliqué la formule suivante :
80 ×𝑎
Nombre de points attribués =
1 𝑏 80
Avec :
a = montant TTC de la DPGF de l’offre la moins-disante
b = montant TTC de la DPGF de l’offre analysée
5
Article 23.1 de la présente convention d’accord-cadre
6
Article R.2162-10-4° du code de la commande publique
Affaire n°26S029 : Travaux de réalisation d’installations photovoltaïques
Convention d’accord-cadre
23
Critère de la valeur technique : calculée par rapport aux spécificités
2 20
de l’opération objet du marché subséquent en jeu
Le prix de l’offre, évalué au critère n°1, est détaillé au moyen d’une décomposition du prix global
et forfaitaire (DPGF) qui en indique les éléments constitutifs.
En outre, l’offre qui obtient une note strictement inférieure à 10/20 au critère n°2 de la valeur
technique est automatiquement rejetée.
Affaire n°26S029 : Travaux de réalisation d’installations photovoltaïques
Convention d’accord-cadre
24
PARTIE 6. PENALITES ET PRIME
Article 30. Pénalités
Par dérogation à l’article 19.2.1 du CCAG-Travaux, toutes les pénalités sont dues sans montant
minimum. Toutes les pénalités sont indépendantes et cumulables.
Par dérogation à l’article 19.2.2 du CCAG-Travaux, les pénalités ne pourront toutefois pas
dépasser 50% du montant HT total, inscrit à l’acte d’engagement du marché subséquent
considéré.
Par dérogation à l’article 19.2.4 du CCAG-Travaux, les pénalités s’appliquent sans mise en
demeure préalable du titulaire. Autrement dit, l’ensemble des pénalités sont applicables dès
constat du maitre d’ouvrage par quelconque moyen, sauf mention expresse contraire.
Dans le cas d’un titulaire constitué en groupement pour lesquels le paiement est effectué à des
comptes séparés, les pénalités sont réparties entre les cotraitants conformément aux
indications données par le mandataire. Dans l'attente de ces indications, les pénalités sont
retenues en totalité au compte du mandataire, sans que cette opération n’engage sa
responsabilité à l'égard des autres membres du groupement titulaire.
Sauf mention expresse contraire, les pénalités sont calculées sur la base de jours calendaires.
30.1Pénalité de retard
Par dérogation à l'article 19.1 du CCAG travaux, en cas de retard dans l'exécution des prestations
qui lui incombent le titulaire encourt une pénalité d’un montant de 100€ par jour de retard.
Ces dispositions s'appliquent aux délais intermédiaires définis dans le planning d'exécution.
Toutefois, le maître d'ouvrage se réserve la possibilité, dans le cas où le retard serait résorbé, de
remettre ces pénalités.
30.2Pénalité en cas de défaut de réponse
Sans préjudice de la mise en œuvre de la sanction prévue à l’article 33.1 de la présente
convention, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité d’un montant
forfaitaire de 1000€.
30.3Pénalité en cas de non-présentation de l’attestation d’assurance
En cas de non-respect de l’obligation de présentation des attestations d’assurances, le titulaire
de l’accord-cadre encourt une pénalité de 100€ par jour de retard.
30.4Pénalité en cas de manquement à la réglementation relative au travail dissimulé
Conformément aux dispositions de l’article L.8222-6 du Code du travail, en cas de non-respect
des formalités prévues aux articles L.8222-3 à L.8222-5 du Code du travail, le titulaire encourt
une pénalité de 100 € par jour de retard, après mise en demeure demeurée sans effet au terme
du délai de 15 jours fixé par l’article R.8222-3 du Code du travail.
L’application de cette pénalité est plafonnée dans les limites fixées au 1 er alinéa de l’article
L.8222-6 du Code du travail.
30.5Pénalité pour absence aux réunions
En cas d’absence injustifiée du titulaire à une réunion ou sans qu’il n’ait présenté de demande
d’annulation ou de report de cette réunion à la maîtrise d’ouvrage, deux (2) jours ouvrés au moins
avant la date de sa tenue, il encourt la pénalité correspondante :
- Absence à une réunion de chantier 100 €HT ;
- Absence à la réception de chantier 500 €HT ;
Affaire n°26S029 : Travaux de réalisation d’installations photovoltaïques
Convention d’accord-cadre
25
- Absence à la levée des réserves 500 €HT ;
- Absence à la mise en service 500 €HT.
Une absence injustifiée à une réunion est également caractérisée, dès lors que le titulaire ou un
des membres du groupement y est représenté par une personne n’ayant manifestement pas les
compétences requises pour exercer son rôle ou insuffisamment au courant de la situation du
marché subséquent concerné.
30.6Pénalité relative au plan de progrès
Pour rappel, en application de l’article 25 de la présente convention, les titulaires de l’accord-
cadre s’obligent à fixer conjointement avec le Sipperec un plan de progrès et à l’exécuter dans le
cadre des marchés subséquents. Les titulaires sont notamment tenus de remettre au Sipperec
le rapport final mentionné à l’article 4.4 du CCTP.
Ainsi, dans le cas où le titulaire ne remet pas le rapport suscité au Sipperec dans un délai
raisonnable, il encourt une pénalité d’un montant forfaitaire de 1 500€.
Article 31. Prime
Par dérogation à l’article 19.4.2 du CCAG-Travaux, il n’est pas prévu de prime pour réalisation
anticipée des prestations prévues par les marchés subséquents.
En revanche, une prime est prévue pour l’atteinte totale ou partielle des objectifs fixés
conjointement par le titulaire et le Sipperec dans le plan de progrès.
31.1Modalités d’attribution et de calcul
Au terme de l’exécution du dernier marché subséquent conclu sur la base du présent accord-
cadre (après réception de l’ouvrage sans attendre la fin de l’année de parfait achèvement), le
Sipperec vérifie l’atteinte des objectifs de leurs plans de progrès par les titulaires.
Le titulaire qui atteint l’ensemble des objectifs fixés dans son plan de progrès obtient
automatiquement et sans démarche de sa part le droit à une prime d’un montant de 1 500€ TTC.
Le montant de cette prime est porté à 2 500€ TTC pour le titulaire qui atteint l’ensemble des
objectifs fixés dans son plan de progrès et dépasse significativement le seuil d’atteinte sur au
moins un des objectifs.
Le caractère « significatif » du dépassement des objectif est fixé dans le plan de progrès.
Le Sipperec peut demander au titulaire de démontrer l’atteinte de ses objectifs par tout moyen
de preuve.
Le titulaire qui n’atteint pas l’ensemble de ses objectifs n’a pas le droit à la prime prévue au
présent article.
31.2Modalités de versement
La prime est versée en un ou plusieurs versements, dans un délai de trente (30) jours
calendaires, courant à partir de la date à laquelle le Sipperec confirme l’atteinte des objectifs
fixés dans le plan de progrès par le titulaire.
Conformément à l’article 19.4.4 du CCAG Travaux, dans le cas d'un groupement d'opérateurs
économiques pour lesquels le paiement est effectué sur des comptes séparés, les primes sont
réparties entre les membres du groupement conformément aux indications données par le
mandataire.
31.3Sort de la prime en cas de résiliation anticipée ou de non-reconduction de l’accord-
cadre
Affaire n°26S029 : Travaux de réalisation d’installations photovoltaïques
Convention d’accord-cadre
26
La présente clause est neutralisée en cas de résiliation anticipée ou de non-reconduction de
l’accord-cadre, sans que le titulaire qui fait l’objet de cette décision ne puisse exiger
d’indemnité.
Affaire n°26S029 : Travaux de réalisation d’installations photovoltaïques
Convention d’accord-cadre
27
PARTIE 7. MESURES COERCITIVES
Article 32. Exécution aux frais et risques du titulaire
Dans le cadre du présent accord-cadre multi-attributaires, en cas de défaillance du titulaire d’un
marché subséquent, le Sipperec peut remettre en concurrence, selon les modalités qu'il définit,
les autres titulaires de l’accord-cadre, pour assurer la continuité de l'exécution des prestations
restantes du marché subséquent concerné.
Dans ce cas, le titulaire défaillant du marché subséquent concerné est exclu de la remise en
concurrence.
Article 33. Résiliation de l’accord-cadre
Le présent accord-cadre peut être résilié par le Sipperec dans les cas prévus aux articles 49, 50
et 52 du CCAG Travaux et dans le respect des dispositions de l'article 51 de ce même CCAG.
En complément des cas prévus par le CCAG Travaux, le Sipperec peut résilier le présent accord-
cadre dans les cas prévus ci-après.
Ces résiliations n'ouvrent droit pour le titulaire à aucune indemnité.
En outre, la résiliation de l'accord-cadre, qu'elle soit prononcée à l'encontre de d’un des
titulaires ou l'ensemble des titulaires, n'emporte pas résiliation automatique des marchés
subséquents en cours de validité ; leur titulaire reste lié par son obligation d’assurer leur bonne
exécution.
33.1Résiliation unilatérale de l’accord-cadre en cas de non-respect de l'engagement de
réponse aux marchés subséquents
Le Sipperec se réserve le droit de résilier unilatéralement l’accord-cadre, en cas d’absence
répétée et injustifiée de réponse du titulaire de l’accord-cadre à la mise en concurrence pour
l’attribution des marchés subséquents7, au-delà de trois (3) fois au cours de la durée d’exécution
de l’accord-cadre.
Le Sipperec s’engage à rappeler au titulaire, par un écrit, la sanction à laquelle il s’expose (la
résiliation de l’accord-cadre), lorsque ce dernier ne soumet pas de réponse à la mise en
concurrence pour l’attribution d’un marché subséquent.
Cette clause est applicable sans faire obstacle à l’application des éventuelles pénalités prévues
pour cette faute du titulaire.
33.2Résiliation unilatérale de l’accord-cadre en cas d’application de pénalités de retard
répétée dans le cadre de l’exécution des marchés subséquents
Le Sipperec se réserve le droit de résilier unilatéralement l’accord-cadre qui le lie au titulaire qui
fait l’objet de l'application répétée de pénalités de retard au titre des marchés subséquents.
33.3Résiliation unilatérale de l’accord-cadre en cas de résiliation de marché
subséquent
Le Sipperec se réserve le droit de résilier unilatéralement l’accord-cadre qui le lie au titulaire qui
fait l’objet de résiliation pour faute d’un ou plusieurs marchés subséquents.
33.4Résiliation unilatérale pour non-respect des consignes de sécurité listées au CCTP
et au CCS
Le Sipperec se réserve le droit de résilier unilatéralement l’accord-cadre qui le lie au titulaire qui
ne respecte par les consignes de sécurité, notamment fixées à l’article II du CCTP et dans les
7
Non-respect de l’obligation fixée à l’article 10 de la présente Convention d’accord-cadre
Affaire n°26S029 : Travaux de réalisation d’installations photovoltaïques
Convention d’accord-cadre
28
CCS des futurs marchés subséquents.
Article 34. Règlement des différends
Les différends et litiges se règlent selon les dispositions de l'article 55 du CCAG-Travaux.
En outre, l’adhérent ou le titulaire peut soumettre tout différend opposant les parties au Comité
consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés
publics de Paris.
Après épuisement des moyens de recours amiables, le tribunal administratif de Paris est seul
compétent.
Coordonnées
Tribunal administratif de Paris
7 Rue de Jouy, 75004 Paris
Tel : 01 44 59 44 00
Mail : greffe.ta-paris@juradmin.fr
Site internet : http://paris.tribunal-administratif.fr/
Affaire n°26S029 : Travaux de réalisation d’installations photovoltaïques
Convention d’accord-cadre
29
PARTIE 8. DEROGATIONS AU CCAG DE TRAVAUX
Article du CCAG-Travaux Article de la convention d’accord-cadre
Article 9.4 Article 13
Article 19.2.1 Article 29
Article 19.2.2 Article 29
Article 19.2.4 Article 29
Article 19.1 Article 29.1
Article 19.4 Article 30
Affaire n°26S029 : Travaux de réalisation d’installations photovoltaïques
Convention d’accord-cadre
30
PARTIE 9. SIGNATURE DE LA CONVENTION D’ACCORD-CADRE
Article 35. Signature du cocontractant
Fait en un seul original, à : le :
Signature de la personne
habilitée à représenter le(s) contractant(s) :
Article 36. Signature de l’acheteur
Est accepté le présent accord-cadre :
Affaire n°26S029 : Travaux de réalisation d’installations photovoltaïques
Convention d’accord-cadre
31
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.