CCTP
Annexe 1 CCTP Amiante et Plomb_2600708.pdf · 2 577 mots · du marché « Accords-cadres multi-attributaires pour les travaux d'installations de génie climatique (chauffage, ventilation,… », dossier de consultation officiel.
Annexe C.C.T.P : Prescriptions
amiante / plomb
Accords-cadres multi-attributaires à bons de commande pour les petits travaux de
réparation, maintenance et mise en conformité des installations de génie climatique
Hors programmation annuelle dans les E.P.L.E, les iles de loisirs et les autres
bâtiments du ressort de la région Île-de-France- 5 lots
Accord-cadre n°2600708
Pouvoir adjudicateur : Région Ile-de-France – Pôle Lycées Direction
Patrimoine et maintenance
2, rue Simone Veil
93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
Représentant du pouvoir adjudicateur : Pôle Lycées
Direction Patrimoine et Maintenance
2, rue Simone Veil
93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
Annexe CCTP – amiante et plomb
SOMMAIRE
ARTICLE 1 : GESTION DU RISQUE PLOMB ET INTERVENTION DE DÉPLOMBAGE .............................................. 4
1.1 DÉMARCHES ADMINISTRATIVES ET PRÉPARATION DU CHANTIER ......................................................................................... 4
Diagnostics avant travaux .................................................................................................................. 4
Marquage des supports ..................................................................................................................... 4
Rédaction des procédures ................................................................................................................. 4
Gestion des déchets plombés – Démarches préalables .................................................................... 4
Suivi des déchets dangereux.............................................................................................................. 4
1.1.6 Rapport de Fin d’Intervention (RFI) .......................................................................................... 4
1.2 PROTECTIONS INDIVIDUELLES ............................................................................................................................................... 5
Règles d’hygiène ................................................................................................................................ 5
Contrôle de l’exposition et suivi médical ........................................................................................... 5
Équipements de Protection Individuelle (EPI) ................................................................................... 5
1.3 PROTECTIONS COLLECTIVES ET MODES OPÉRATOIRES .......................................................................................................... 5
Base vie d’approche ........................................................................................................................... 5
Sas de décontamination .................................................................................................................... 5
Confinement ...................................................................................................................................... 5
Protections au sol .............................................................................................................................. 5
Mise en œuvre des procédés ............................................................................................................. 6
Méthodologies d’intervention ........................................................................................................... 6
• ARTICLE 2 : INTERVENTION EN PRÉSENCE D’AMIANTE (SOUS-SECTION 4) .............................................. 6
2.1 DÉMARCHES ADMINISTRATIVES ET PRÉPARATION .................................................................................................................... 6
2.1.1 Diagnostics avant travaux (DAT) ........................................................................................................ 6
2.1.2 Marquage des supports .................................................................................................................... 6
2.1.3 Formation et compétence ................................................................................................................. 6
2.1.4 Modes opératoires et Document Unique .......................................................................................... 6
2.1.5 Gestion des déchets amiantés .......................................................................................................... 7
2.1.6 Traçabilité des déchets ..................................................................................................................... 7
2.1.7 Contrôles et autocontrôles ............................................................................................................... 7
2.1.8 Rapport de Fin d’Intervention (RFI) ................................................................................................... 7
2.2 PROTECTIONS INDIVIDUELLES.................................................................................................................................................... 7
2.2.1 Hygiène .............................................................................................................................................. 7
2.2.2 Suivi médical et formation ................................................................................................................. 7
2.2.3 Équipements de Protection Individuelle (EPI) ................................................................................... 7
2.3 PROTECTIONS COLLECTIVES ET CONFINEMENT .......................................................................................................................... 7
2.3.1 Balisage et signalétique ..................................................................................................................... 8
2.3.2 Sas de décontamination .................................................................................................................... 8
2.3.3 Confinement et protections............................................................................................................... 8
Consultation n° 2600708 Page 2 / 9
PLYC/DPM/SAP/SEPIM – juillet 2026
Annexe CCTP – amiante et plomb
2.3.4 Mise en dépression ............................................................................................................................ 8
2.3.5 Sécurisation des installations............................................................................................................. 8
2.4 MÉTROLOGIE RÉGLEMENTAIRE ET CONTRÔLES.......................................................................................................................... 8
2.5 MÉTHODOLOGIES ET MODES OPÉRATOIRES .............................................................................................................................. 8
2.5.1 Interventions concernées .................................................................................................................. 8
2.5.2 Modes opératoires types ................................................................................................................... 8
ARTICLE 3 : CADRE RÉGLEMENTAIRE ET RESPONSABILITÉ DE L’ENTREPRISE ................................................... 9
Consultation n° 2600708 Page 3 / 9
PLYC/DPM/SAP/SEPIM – juillet 2026
Annexe CCTP – amiante et plomb
ARTICLE 1 : GESTION DU RISQUE PLOMB ET INTERVENTION DE DÉPLOMBAGE
Les prestations concernent les travaux exposant au risque plomb et, le cas échéant, les interventions de
déplombage.
L’entreprise applique les dispositions réglementaires en vigueur à la date d’exécution des travaux, notamment
celles relatives à l’évaluation du risque chimique, à la prévention de l’exposition des travailleurs, à l’hygiène,
au suivi de l’état de santé, à la gestion des déchets et à la traçabilité.
1.1 DÉMARCHES ADMINISTRATIVES ET PRÉPARATION DU CHANTIER
DIAGNOSTICS AVANT TRAVAUX
Le maître d’ouvrage transmet à l’entreprise les diagnostics, constats ou repérages disponibles avant
intervention.
Avant toute opération, l’entreprise analyse ces documents et les intègre à son évaluation des risques.
En l’absence de données suffisantes, en cas de doute ou de découverte fortuite de matériaux ou revêtements
susceptibles de contenir du plomb, l’entreprise suspend les travaux concernés, sécurise la zone et informe
immédiatement le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre.
L’intervention ne reprend qu’après réévaluation du risque et adaptation des mesures de prévention.
MARQUAGE DES SUPPORTS
Lorsque cela est utile à la sécurité du chantier, l’entreprise repère et identifie les zones ou supports concernés
avant toute intervention susceptible de générer des poussières ou fumées de plomb. Le marquage des zones
et supports sera intégralement déposé lors de la phase de nettoyage final, préalablement à la remise des locaux
en état d'usage.
REDACTION DES PROCEDURES
L’entreprise établit une méthodologie d’intervention adaptée à la nature des travaux et au niveau de risque
identifié.
Cette méthodologie précise notamment les procédés retenus, les protections collectives et individuelles, les
mesures d’hygiène, les modalités de nettoyage et la gestion des déchets.
L’entreprise veille à ce que les salariés exposés reçoivent une information et une formation adaptées aux
risques liés au plomb et aux moyens de prévention associés.
GESTION DES DECHETS PLOMBES – DEMARCHES PREALABLES
L’entreprise est responsable du conditionnement, du stockage provisoire, de l’évacuation et de la traçabilité
des déchets issus de son activité.
Elle s’assure, avant le démarrage des travaux, de l’existence d’une filière adaptée à la nature des déchets
produits.
SUIVI DES DECHETS DANGEREUX
L’entreprise tient à jour le suivi des déchets évacués et conserve les justificatifs de conditionnement,
d’enlèvement, de transport et de traitement.
Elle remet en fin d’intervention les éléments de traçabilité prévus au marché.
1.1.6 RAPPORT DE FIN D’INTERVENTION (RFI)
À l’issue des prestations, l’entreprise remet les pièces de fin de chantier prévues contractuellement.
Ce dossier comprend au minimum la méthodologie appliquée, les justificatifs de gestion des déchets et, le cas
Consultation n° 2600708 Page 4 / 9
PLYC/DPM/SAP/SEPIM – juillet 2026
Annexe CCTP – amiante et plomb
échéant, les résultats des contrôles réalisés.
1.2 PROTECTIONS INDIVIDUELLES
REGLES D’HYGIENE
L’entreprise met en place des mesures d’hygiène adaptées au risque plomb.
Les travailleurs exposés au plomb ou à ses composés disposent de deux vestiaires séparés, l’un pour les
vêtements de ville et l’autre pour les vêtements de travail, avec des douches assurant la communication
entre les deux.
L’entreprise veille à ce que les travailleurs ne mangent pas en vêtements de travail et à ce que les vêtements
contaminés soient gérés dans des conditions évitant la dissémination du plomb.
CONTROLE DE L’EXPOSITION ET SUIVI MEDICAL
L’évaluation des risques doit prendre en compte les valeurs limites d’exposition professionnelle et les valeurs
limites biologiques fixées par décret.
Le contrôle du respect des valeurs limites réglementaires du plomb doit être réalisé par des laboratoires
accrédités.
Un suivi individuel renforcé est assuré lorsque l’exposition à une concentration de plomb dans l’air est
supérieure à 0,05 mg/m³ sur 8 heures, ou lorsqu’une plombémie supérieure à 200 µg/l de sang pour les
hommes ou 100 µg/l pour les femmes est mesurée chez un travailleur.
ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)
L’entreprise fournit les EPI appropriés pour prévenir l’exposition au plomb, notamment vêtements de
protection, gants et protections respiratoires adaptées à la situation de travail.
Lorsque les mesures de prévention collective ne permettent pas de supprimer l’exposition, des appareils de
protection respiratoire peuvent être utilisés pour se protéger des aérosols et poussières de plomb.
1.3 PROTECTIONS COLLECTIVES ET MODES OPÉRATOIRES
BASE VIE D’APPROCHE
L’entreprise met à disposition des installations d’hygiène et de chantier adaptées à la nature des travaux et à
leur durée.
SAS DE DECONTAMINATION
Lorsque le niveau de risque ou le mode opératoire le justifie, l’entreprise met en place des dispositifs de
décontamination du personnel, du matériel et des déchets adaptés à l’intervention.
CONFINEMENT
L’entreprise définit et met en œuvre un niveau de confinement cohérent avec le risque d’émission de
poussières, et le maintien en état de fonctionnement.
Le confinement doit limiter la dispersion des polluants hors de la zone de travail.
PROTECTIONS AU SOL
L’entreprise protège les sols et surfaces non concernés par les travaux lorsque cela est nécessaire pour éviter
leur contamination et faciliter le nettoyage final.
Consultation n° 2600708 Page 5 / 9
PLYC/DPM/SAP/SEPIM – juillet 2026
Annexe CCTP – amiante et plomb
MISE EN ŒUVRE DES PROCEDES
L’entreprise privilégie les procédés limitant l’émission de poussières et fumées de plomb, notamment le
captage à la source, le travail en enceinte fermée lorsque cela est possible et le nettoyage adapté des locaux.
Les mesures de prévention ont pour objectif de réduire l’exposition des travailleurs au niveau le plus bas
techniquement possible.
METHODOLOGIES D’INTERVENTION
L’entreprise évite les procédés fortement émissifs lorsqu’ils ne sont pas indispensables et met en œuvre des
méthodes compatibles avec la prévention du risque, telles que l’humidification, l’aspiration adaptée et le
nettoyage par voie humide ou par aspiration équipée d’une filtration appropriée.
ARTICLE 2 : INTERVENTION EN PRÉSENCE D’AMIANTE (SOUS -SECTION 4)
Les interventions visées relèvent, lorsqu’il y a exposition à l’amiante sans opération de retrait ou
d’encapsulage relevant de la sous-section 3, du régime de la sous-section 4 du Code du travail.
L’entreprise applique les obligations réglementaires correspondant à la nature exacte des travaux réalisés.
2.1 DÉMARCHES ADMINISTRATIVES ET PRÉPARATION
2.1.1 DIAGNOSTICS AVANT TRAVAUX (DAT)
Le donneur d’ordre, le maître d’ouvrage ou le propriétaire qui décide d’une opération comportant des
risques d’exposition à l’amiante fait réaliser une recherche d’amiante préalable à l’opération, adaptée à sa
nature, à son périmètre et au niveau de risque qu’elle présente.
Le repérage amiante avant travaux constitue la base de la préparation de l’intervention et de la mise en place
des mesures de protection appropriées.
L’entreprise consulte obligatoirement les documents de repérage remis avant intervention.
En cas d’absence de repérage adapté, de doute ou de découverte fortuite, elle suspend les travaux concernés,
sécurise la zone et alerte immédiatement le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre.
2.1.2 MARQUAGE DES SUPPORTS
Lorsque cela est nécessaire à la sécurité du chantier, l’entreprise repère et identifie les zones ou supports
susceptibles de contenir de l’amiante. Le marquage mis en place est intégralement retiré lors de la phase de
nettoyage final, préalablement à la remise des locaux en état d’usage.
2.1.3 FORMATION ET COMPETENCE
L’employeur assure préalablement une formation adaptée aux activités et procédés mis en œuvre à tout
travailleur affecté à une intervention susceptible de provoquer l’émission de fibres d’amiante.
Cette obligation concerne les travailleurs exposés dans le cadre des interventions relevant de la
sous-section 4.
2.1.4 MODES OPERATOIRES ET DOCUMENT UNIQUE
Pour chaque processus mis en œuvre, l’employeur établit un mode opératoire précisant notamment la
nature de l’intervention, les matériaux concernés, les méthodes de travail, les protections collectives et
individuelles, les procédures de décontamination et de gestion des déchets.
Le mode opératoire est annexé au document unique d’évaluation des risques.
Le mode opératoire est soumis, lors de son établissement ou de sa modification, à l’avis du médecin du
Consultation n° 2600708 Page 6 / 9
PLYC/DPM/SAP/SEPIM – juillet 2026
Annexe CCTP – amiante et plomb
travail et du comité social et économique.
Il est transmis à l’inspection du travail et aux services de prévention des organismes de sécurité sociale, et le
cas échéant à l’OPPBTP, dans les conditions prévues par le Code du travail.
Lorsque la durée prévisible de l’intervention est supérieure à cinq jours, l’employeur transmet en outre les
informations prévues par le Code du travail aux organismes compétents.
2.1.5 GESTION DES DECHETS AMIANTES
L’entreprise est responsable du conditionnement, de l’étiquetage, du stockage provisoire, de l’évacuation et
de la traçabilité des déchets amiantés issus de son intervention.
Les déchets sont conditionnés de manière étanche et orientés vers des filières autorisées.
2.1.6 TRAÇABILITE DES DECHETS
L’entreprise assure la traçabilité des déchets amiantés au moyen des documents réglementaires requis et
conserve les justificatifs correspondants jusqu’à la clôture de l’opération.
2.1.7 CONTROLES ET AUTOCONTROLES
L’entreprise met en œuvre les contrôles nécessaires à la maîtrise du risque amiante selon la nature de
l’intervention.
Le mesurage de l’empoussièrement et le contrôle du respect de la valeur limite doivent être réalisés par des
organismes accrédités lorsque la réglementation l’impose.
2.1.8 RAPPORT DE FIN D’INTERVENTION (RFI)
En fin d’intervention, l’entreprise remet les documents de fin de chantier prévus au marché, comprenant au
minimum les modes opératoires appliqués, les justificatifs de gestion des déchets et, le cas échéant, les
résultats des contrôles réalisés.
2.2 PROTECTIONS INDIVIDUELLES
2.2.1 HYGIENE
L’entreprise applique des règles d’hygiène strictes adaptées au risque amiante.
Elle organise la décontamination des travailleurs et des équipements selon le mode opératoire retenu.
2.2.2 SUIVI MEDICAL ET FORMATION
Le médecin du travail décide du suivi individuel de l’état de santé des travailleurs dans une finalité
exclusivement préventive.
L’entreprise veille à la formation préalable des travailleurs et à la validité de leurs attestations de compétence
pour les interventions relevant de la sous-section 4.
2.2.3 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)
L’entreprise fournit des EPI adaptés au niveau d’empoussièrement et aux travaux réalisés.
Pour toute opération exposant à l’amiante, les mesures de protection collective et le choix des équipements
de protection individuelle sont précisés par arrêtés.
Les consommables et EPI contaminés sont éliminés comme déchets amiantés.
2.3 PROTECTIONS COLLECTIVES ET CONFINEMENT
Consultation n° 2600708 Page 7 / 9
PLYC/DPM/SAP/SEPIM – juillet 2026
Annexe CCTP – amiante et plomb
2.3.1 BALISAGE ET SIGNALETIQUE
L’entreprise balise la zone d’intervention, limite les accès et met en place une signalisation adaptée au risque
amiante.
2.3.2 SAS DE DECONTAMINATION
Lorsque le mode opératoire le nécessite, l’entreprise met en place un dispositif de décontamination du
personnel, du matériel et des déchets adaptés à l’intervention.
2.3.3 CONFINEMENT ET PROTECTIONS
Afin de réduire au niveau le plus bas techniquement possible la durée et le niveau d’exposition des travailleurs
et de garantir l’absence de pollution des bâtiments et de l’environnement, l’employeur met en œuvre des
techniques de réduction de l’empoussièrement et les mesures nécessaires de confinement et de limitation de
la diffusion des fibres à l’extérieur de la zone d’opération.
2.3.4 MISE EN DEPRESSION
Lorsque le confinement l’exige, l’entreprise met en place une extraction d’air adaptée et, si nécessaire, une
mise en dépression contrôlée, conformément au mode opératoire et au niveau de risque.
2.3.5 SECURISATION DES INSTALLATIONS
L’entreprise garantit la continuité et la sécurité des installations nécessaires au chantier lorsque celles-ci
participent à la prévention du risque.
2.4 MÉTROLOGIE RÉGLEMENTAIRE ET CONTRÔLES
L’employeur s’assure du respect de la valeur limite d’exposition professionnelle pour l’ensemble des
travailleurs exposés, compte tenu de l’évaluation des risques.
La VLEP amiante est fixée à 10 fibres par litre sur 8 heures.
Afin de s’assurer de l’absence de dispersion de fibres d’amiante dans l’environnement du chantier et des locaux
adjacents, l’employeur vérifie le respect de la valeur fixée par le Code de la santé publique par des mesures
d’empoussièrement réalisées aux points prévus par le Code du travail.
2.5 MÉTHODOLOGIES ET MODES OPÉRATOIRES
2.5.1 INTERVENTIONS CONCERNEES
Les interventions relevant de la sous-section 4 concernent principalement les opérations d’entretien, de
maintenance ou de réparation susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante, sans retrait ni
encapsulage volontaire.
2.5.2 MODES OPERATOIRES TYPES
L’entreprise applique des procédés limitant au maximum l’émission et la dispersion de fibres.
Le principe général repose sur l’évaluation du processus, le choix de techniques adaptées, le captage à la
source, l’humidification lorsqu’elle est pertinente, l’aspiration adaptée et la décontamination en fin
d’intervention.
Consultation n° 2600708 Page 8 / 9
PLYC/DPM/SAP/SEPIM – juillet 2026
Annexe CCTP – amiante et plomb
ARTICLE 3 : CADRE RÉGLEMENTAIRE ET RESPONSABILITÉ DE L’ENTREPRISE
En tout état de cause, le Titulaire est tenu de respecter strictement la réglementation en vigueur à la date réelle
d’exécution des travaux, s’agissant tant du risque amiante que du risque plomb.
Les mesures de prévention décrites dans le présent document sont fournies à titre indicatif. Elles ne sauraient
dispenser le Titulaire de procéder à sa propre évaluation des risques, ni d’établir, sous son entière
responsabilité, les modes opératoires spécifiques adaptés à la nature exacte des prestations et aux risques
effectivement identifiés sur le chantier.
De même, les valeurs limites et seuils mentionnés le sont à titre informatif.
Il incombe au Titulaire de prendre en compte l’évolution législative et réglementaire et d’appliquer les seuils
officiels en vigueur au moment de l’intervention.
En conséquence, le Titulaire ne pourra opposer le contenu du présent document pour s’exonérer de sa
responsabilité en cas de manquement aux obligations réglementaires qui lui incombent.
****
Consultation n° 2600708 Page 9 / 9
PLYC/DPM/SAP/SEPIM – juillet 2026
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.