CCAP
CCAP_2600708.pdf · 24 287 mots · du marché « Accords-cadres multi-attributaires pour les travaux d'installations de génie climatique (chauffage, ventilation,… », dossier de consultation officiel.
Cahier des Clauses
Administratives Particulières
commun aux lots 1 à 5
(C.C.A.P.)
Accords-cadres multi-attributaires à bons de commandes et à marchés subséquents
pour les travaux relatifs aux installations de génie climatique dans les E.P.L.E, les îles
de loisirs et les autres bâtiments du ressort de la Région Ile de France – 5 lots
Accord-cadre n° 2600708
Pouvoir adjudicateur : Région Ile-de-France – Pôle Lycées Direction
Patrimoine et maintenance
2, rue Simone Veil
93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
Représentant du pouvoir adjudicateur : Pôle Lycées
Direction Patrimoine et Maintenance
2, rue Simone Veil
93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
ARTICLE 1 : SOMMAIRE
ARTICLE 1 : SOMMAIRE ......................................................................................................................... 2
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GENERALES ................................................................................................... 5
2.1 OBJET DE L’ACCORD-CADRE – ALLOTISSEMENT ..................................................................................................................... 5
2.2 MODE DE DEVOLUTION DES BONS DE COMMANDE ENTRE LES TITULAIRES ET PRINCIPE D’EXCLUSIVITE ............................... 9
2.3 DUREE DES ACCORDS-CADRES ............................................................................................................................................ 10
2.4 MARCHES AYANT POUR OBJET LA REALISATION DE PRESTATIONS SIMILAIRES ................................................................... 11
2.5 PIECES CONSTITUTIVES DE L’ACCORD-CADRE ...................................................................................................................... 11
2.6 EMPLACEMENT DES TRAVAUX ............................................................................................................................................ 12
2.7 PHASAGE DES TRAVAUX ..................................................................................................................................................... 12
2.8 INTERVENANTS A L’ACCORD-CADRE ................................................................................................................................... 12
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS S’EXECUTANT A BONS DE COMMANDE......... 13
3.1 LE DEVIS.............................................................................................................................................................................. 13
3.2 LE BON DE COMMANDE ...................................................................................................................................................... 15
3.3 CAS PARTICULIER DES INTERVENTIONS A REALISER EN URGENCE ....................................................................................... 17
3.4 CAS PARTICULIER DES INTERVENTIONS A REALISER HORS JOURS ET HORAIRES USUELS ...................................................... 18
3.5 CAS PARTICULIER DES INTERVENTIONS EN PRESENCE D’AMIANTE OU DE PLOMB .................................................. 18
3.6 RAPPORT D’EXPLOITATION TRIMESTRIEL ............................................................................................................................ 19
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS S’EXECUTANT PAR MARCHES SUBSEQUENTS
19
4.1 MODALITES D’ATTRIBUTION DES MARCHES SUBSEQUENTS ................................................................................................ 19
ARTICLE 5 : PRIX .................................................................................................................................. 22
5.1 CONTENU DES PRIX ............................................................................................................................................................. 22
5.2 PRIX DES MARCHES SUBSEQUENTS ..................................................................................................................................... 25
5.3 PRIX DES BONS DE COMMANDE ......................................................................................................................................... 25
5.4 CLAUSE DE REEXAMEN........................................................................................................................................................ 26
5.5 VARIATION DES PRIX........................................................................................................................................................... 27
5.6 APPLICATION DE LA TAXE A LA VALEUR AJOUTEE ............................................................................................................... 28
5.7 CLAUSE DE SAUVEGARDE .................................................................................................................................................... 28
ARTICLE 6 : REGLEMENT DES COMPTES................................................................................................ 29
6.1 PRESENTATION DES DEMANDES DE REGLEMENT ................................................................................................................ 29
6.2 DECOMPTE GENERAL – SOLDE DES MARCHES SUBSEQUENTS .................................................................................... 30
6.3 REGLEMENT DU PRIX DES PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES OU MODIFICATIVES DANS LES MARCHES
SUBSEQUENT S ............................................................................................................................................................................. 31
6.4 DELAI MAXIMUM DE PAIEMENT .................................................................................................................................... 31
6.5 AVANCE .............................................................................................................................................................................. 32
6.6 GARANTIE FI NANCIERE - MARCHES SUBSEQUENTS UNIQUEMENT............................................................................ 33
6.7 CESSION ET NANTIS SEME NT .......................................................................................................................................... 33
6.8 SOUS-TRAITANCE ............................................................................................................................................................. 33
ARTICLE 7 : CLAUSE ENVIRONNEMENTALE : ......................................................................................... 34
ARTICLE 8 : PENALITES........................................................................................................................ 34
8.1 PENALITE POUR DEFAILLANCE – BONS DE COM MANDE UNIQUEMENT .................................................................... 35
8.2 PENALITE POUR NON -REPONSE – MARCHES SUBSEQUENTS UNIQUEMENT ............................................................. 35
8.3 PENALITE POUR RETARD DANS LA REMISE D’UN DEVIS OU D’UN COMPLEMENT .................................................. 35
8.4 PENALITE POUR RETARD DANS LE DEMARRAGE DES TRAVAUX – BONS DE COMMANDE ...................................... 35
8.5 PENALITE POUR RETARD DANS L’EXECUTION D ES TRAVAUX – BONS DE COMMANDE .......................................... 35
8.6 PENALITES POUR RETARD DANS L’EXECUTION D ES TRAVAUX – MARCHE S SUBSEQUE NTS .................................... 36
8.7 PENALITES P R O V I S O I R E POUR RETARD SUR UN DELAI PARTICULIER– MARCHE S SUBSEQUENTS ............................. 36
8.8 PENALITE DE RETARD DANS LA LEVEE DES RESERVES .......................................................................................................... 36
8.9 PENALITES POUR ABSE NCE OU ARRIVEE AVEC RETARD A UNE REUNION ............................................................... 36
8.10 PENALITES POUR RETARD OU ABSENCE DE REMISE DE DOCUMENTS.................................................................. 36
8.11 PENALITES POUR MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS DE GESTION DU CHANTIER .............................................. 36
8.12 PENALITE POUR NON REMISE DES DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION .................................................... 37
8.13 PENALITE POUR NON REMISE DES DOCUMENTS EN MATIERE DE S.P.S .............................................................. 37
8.14 PENALITE POUR NON REMISE DU DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES ...................................................................... 37
8.15 PENALITE POUR NON REMISE DE DEMANDE D’AGREMENT ET D’ ACCEPTATION DES CONDITIONS
DE PAI EMENT D’UN SOUS -TRAITANT...................................................................................................................................... 37
ARTICLE 9 : DELAIS D’EXECUTION DES PRESTATIONS........................................................................ 37
9.1 CALENDRIER D’EXECUTION DES TRAVAUX .......................................................................................................................... 37
9.2 MODIFICATION DU DELAI D’EXECUTION ............................................................................................................................. 38
ARTICLE 10 : PROVENANCE, CARACTERISTIQUES, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITSE ....................................................................................................................... 38
10.1 PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS ......................................................................................................... 38
10.2 CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX ET PRODUITS ............................................................................................... 39
10.3 QUALITES DES MATERIA UX ET PRODUITS................................................................................................................ 39
10.4 CONTROLES DES MATERIAUX ET PRODUITS ............................................................................................................. 39
ARTICLE 11 : PERIODE DE PREPARATION DES TRAVAUX – COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX
39
11.1 PERIODE DE PREPARATION DES TRAVAUX .............................................................................................................. 39
11.2 PLANS D’EXECUTION – NOTES DE CALCULS – ETUDES DE DETAIL – PLANS D’ATELIER ET DE CHANTIER ....... 40
11.3 MESURES D’ORDRE SOCIAL – APPLICATION DE LA REGLEMENTATION D U TRAVAIL .......................................... 40
11.4 ORGANISATION DU CHA NTIER – MESURES RELATIVES A LA SECURITE ET A LA PROTECTION DE LA SANTE
DES TRAVAILLEURS SUR LE CHANTIER .................................................................................................................................... 41
11.5 MESURES RELATIVES A LA SECURITE ET A LA PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS SUR LE CHANTIER
41
11.6 CAS DES VOIERIES ET RESEAUX DIVERS .......................................................................................................................... 42
ARTICLE 12 : CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX ........................................................................... 42
12.1 ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES EN COURS D’EXECUTION .......................................................................... 42
12.2 RECEPTION DES TRAVAUX .......................................................................................................................................... 42
12.3 MISE A DISPOSITION D’OUVRAGE(S) OU DE PARTIE(S) D’OUVRAGE( S) ............................................................... 43
12.4 DOCUMENT FOURNIS APRES EXECUTION DES TRAVAUX ................................................................................................ 43
12.5 DELAIS DE GARANTIE – PROLONGATION DES DELAIS DE GARANTIE ................................................................... 43
12.6 LEVEE DES RESERVES...................................................................................................................................................... 44
ARTICLE 13 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DISSIMULE ...... 44
ARTICLE 14 : COMPREHENSION ET USAGE DE LA LANGUE FRANÇAISE ................................................ 44
ARTICLE 15 : ASSURANCES ET RESPONSABILITE ..................................................................................... 44
15.1 ASSURANCE ................................................................................................................................................................... 45
15.2 MODIFICATION DU CONTRAT D’ASSURANCE ................................................................................................................. 45
15.3 DEGRADATIONS CAUSEES AUX VOIES PUBLIQUES .......................................................................................................... 45
Consultation n° 2600708 Page 3 sur 48
15.4 DOMMAGES DIVERS CAUSES PAR LA CONDUITE DES TRAVAUX OU LES MODALITES DE LEUR EXECUTION ..................... 45
ARTICLE 16 : PIECES ET ATTESTATIONS A FOURNIR................................................................................. 46
ARTICLE 17 : REDRESSEMENT – LIQUIDATION JUDICIAIRE .................................................................. 46
ARTICLE 18 : RESILIATION ..................................................................................................................... 46
ARTICLE 19 : INTERRUPTION DES TRAVAUX ........................................................................................... 47
ARTICLE 20 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET DES LITIGES ..................................................................... 47
ARTICLE 21 : DEONTOLOGIE ................................................................................................................. 47
ARTICLE 22 : DEROGATIONS AU C.C.A.G TRAVAUX ................................................................................. 48
Consultation n° 2600708 Page 4 sur 48
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GENERALES
2.1 OBJET DE L’ACCORD-CADRE – ALLOTISSEMENT
2.1.1 OBJET ET ALLOTISSEMENT
Le présent cahier des clauses administratives concerne cinq accords-cadres multi-attributaires pour les
travaux relatifs aux installations de génie climatique dans les E.P.L.E, les îles de loisirs et les autres bâtiments du
ressort de la Région Ile de France.
La procédure comprend les cinq (5) lots suivants :
• Lot 1 : Travaux à bons de commande pour la réparation, la maintenance et la mise en conformité des
installations de génie climatique dans les E.P.L.E, les îles de loisirs et les autres bâtiments du ressort de la Région
Ile de France. Départements de la Seine Saint Denis, de la Seine et Marne
• Lot 2 : Travaux à bons de commande de réparation, maintenance et mise en conformité des installations
de génie climatique dans les E.P.L.E, les îles de loisirs et les autres bâtiments du ressort de la Région Ile de France.
Départements de l’Essonne et du Val de Marne.
• Lot 3 : Travaux à bons de commande pour la réparation, la maintenance et la mise en conformité des
installations de génie climatique dans les E.P.L.E, les îles de loisirs et les autres bâtiments du ressort de la Région
Ile de France. Départements de Paris et du Val d’Oise
• Lot 4 : Travaux à bons de commande pour la réparation, la maintenance et la mise en conformité des
installations de génie climatique dans les E.P.L.E, les îles de loisirs et les autres bâtiments du ressort de la Région
Ile de France. Départements des Hauts de Seine et des Yvelines.
• Lot 5 : Travaux à marchés subséquents pour la réparation, la maintenance et la mise en conformité des
installations de génie climatique dans les E.P.L.E, les îles de loisirs et les autres bâtiments du ressort de la Région
Ile de France. Départements de la Seine Saint Denis, de la Seine et Marne, de l’Essonne, du Val de Marne, de
Paris, du Val d’Oise, des Hauts de Seine et des Yvelines.
La description des travaux et leurs spécifications techniques figurent dans les cahiers des clauses techniques
particulières (C.C.T.P) commun à tous les lots. De plus, elles seront explicitées par le représentant de la Région
lors :
- de sa demande de devis ou dans son dossier de consultation de marché subséquent ;
- seront précisées dans les devis établis par le titulaire en cas de bon de commande ;
- seront détaillées dans chaque C.C.T.P-M.S en cas de marché subséquent ;
2.1.2 FORME DU MARCHE
Le présent marché est un contrat de travaux, passé selon une procédure d’appel d’offres ouvert en application
de l’article R.2124-2 du code de la commande publique. Le cahier des clauses administratives générales
(C.C.A.G.) de référence est le C.C.A.G. applicable aux marchés publics de travaux (C.C.A.G.-Travaux) tel qu’issu
de l’arrêté du 30 mars 2021.
Les prestations du présent marché seront traitées à prix unitaires pour les lots 1 à 4 et à prix forfaitaire pour le
lot 5.
Consultation n° 2600708 Page 5 sur 48
Compte tenu du volume incertain de travaux demandés au cours de chaque année, les lots 1 à 4 sont des
accords-cadres multi attributaire s’exécutant à bons de commande au sens des articles R2162-4 2°, R2162-13 et
R2162-14 du Code de la commande publique. Le lot 5 est un accord-cadre multi attributaire à marchés
subséquents au sens des articles R2162-4 2° et s’exécutera dans les conditions fixées aux articles R2162-7 à
R2162-12 du Code de la commande publique
Chaque bon de commande est limité à une dépense inférieure ou égale à 300 000 € HT. Au-delà de ce montant,
les consultations seront réalisées via le lot 5 à marchés subséquents du présent marché. La limite de 300 000 €
HT pour recourir aux lots à bons de commande ne s’applique pas pour les interventions devant être réalisées en
urgence. Les interventions urgentes sont définies par la nécessité de pallier des problèmes de sécurité, et/ou
santé, et/ou hygiène, et/ou de continuité du service public, et/ou d’incompatibilité du calendrier d’intervention
requis avec le délai de passation d’un marché subséquent.
Les montants minimums et maximums annuels de chaque lot sont les suivants :
• Lot 1 : Travaux à bons de commande pour la réparation, la maintenance et la mise en conformité des
installations de génie climatique dans les E.P.L.E, les îles de loisirs et les autres bâtiments du ressort de la Région
Ile de France. Départements de la Seine Saint Denis, de la Seine et Marne
Secteur 93 : Seine Saint Denis
Secteur 77 : Seine et Marne
Montant minimum annuel PAR SECTEUR Montant Maximum annuel par LOT
100 000 € HT 10 500 000 € HT
• Lot 2 : Travaux à bons de commande de réparation, maintenance et mise en conformité des installations
de génie climatique dans les E.P.L.E, les îles de loisirs et les autres bâtiments du ressort de la Région Ile de France.
Départements de l’Essonne et du Val de Marne.
Secteur 91 : Essonne
Secteur 94 : Val de Marne
Montant minimum annuel PAR SECTEUR Montant Maximum annuel par LOT
100 000 € HT 10 500 000 € HT
• Lot 3 : Travaux à bons de commande pour la réparation, la maintenance et la mise en conformité des
installations de génie climatique dans les E.P.L.E, les îles de loisirs et les autres bâtiments du ressort de la Région
Ile de France. Départements de Paris et du Val d’Oise.
Secteur 75 : Paris
Secteur 95 : Val d’Oise
Montant minimum annuel PAR SECTEUR Montant Maximum annuel par LOT
100 000 € HT 10 500 000 € HT
Consultation n° 2600708 Page 6 sur 48
• Lot 4 : Travaux à bons de commande pour la réparation, la maintenance et la mise en conformité des
installations de génie climatique dans les E.P.L.E, les îles de loisirs et les autres bâtiments du ressort de la Région
Ile de France. Départements des Hauts de Seine et des Yvelines.
Secteur 92 : Hauts de Seine
Secteur 78 : Yvelines
Montant minimum annuel par SECTEUR Montant Maximum annuel par LOT
100 000 € HT 10 500 000 € HT
• Lot 5 : Travaux à marchés subséquents pour la réparation, la maintenance et la mise en conformité des
installations de génie climatique dans les E.P.L.E, les îles de loisirs et les autres bâtiments du ressort de la Région
Ile de France. Départements de la Seine Saint Denis, de la Seine et Marne, de l’Essonne, du Val de Marne, de
Paris, du Val d’Oise, des Hauts de Seine et des Yvelines.
• Secteur 93 : Seine Saint Denis
• Secteur 77 : Seine et Marne
• Secteur 91 : Essonne
• Secteur 94 : Val de Marne
• Secteur 75 : Paris
• Secteur 95 : Val d’Oise
• Secteur 92 : Hauts de Seine
• Secteur 78 : Yvelines
Montant minimum annuel Montant Maximum annuel '
Aucun 12 000 000 € HT
Les lots 1 à 4 sont des accords-cadres multi-attributaires s’exécutant par le biais de bons de commande et
sont conclus avec 2 opérateurs économiques par lot, sous réserve d’un nombre suffisant de candidatures et
d’offres. Ces opérateurs se verront chacun confier en priorité les bons de commande d’un secteur. Les bons de
commandes seront émis au fur et à mesure des besoins jusqu’au dernier jour de validité de l’accord-cadre.
Dans le cadre des lots 1 à 4, le montant des prestations dites « hors B.P.U » est limité à 20% du montant de
chaque bon de commande, au-delà de cette limite les travaux doivent être considérés comme complexes et
une consultation pour un marché subséquent devra être lancée.
Toutefois et par exception, la limite des 20% de prestations dites « hors B.P.U » ne s’applique pas pour les
familles de prestations listée ci-dessous :
• Tous les types d'échangeur autres que ceux figurant au B.P.U
• Tous les types de calorifuges autres que ceux figurant au B.P.U
• Tous les types de gaines relevant de l ATEX autres que ceux figurant au B.P.U
• Tous les types d'extracteurs autres que ceux figurant au B.P.U
• Tous les types de circulateurs/pompes type TPE autres que ceux figurant au B.P.U
• Toutes les armoires électriques autres que ceux figurant au B.P.U
• Automate de régulation autres que ceux figurant au B.P.U
• Tous les types d'organes de régulation autres que ceux figurant au B.P.U
• Tous les types de réseaux enterrés autres que ceux figurant au B.P.U
• Groupe maintien de Pression autres que ceux figurant au B.P.U
• Vase d'expansion autres que ceux figurant au B.P.U
• Les frais de carburant des groupes électrogènes,
Consultation n° 2600708 Page 7 sur 48
En tout état de cause, les différents types de matériels devront se conformer aux prescriptions contenues dans
le C.C.T.P ou à celles décrites dans les justificatifs fournis avec les devis pour les prestations « hors B.P.U ».
Le lot 5 est un accord-cadre multi attributaire s’exécutant par l’émission de marchés subséquents et sera
conclus avec 4 opérateurs, sous réserve d’un nombre suffisant de candidatures et d’offres. Ces opérateurs
seront remis en concurrence en vue de la conclusion d’un marché subséquent. Ces consultations seront lancées
au fur et à mesure des besoins et pourront être notifiées jusqu’au dernier jour de validité de l’accord cadre.
Il sera recouru au lot 5 dès lors que :
- La complexité des travaux à réaliser rendrait impossible le recours au seul Bordereau des Prix Unitaires
(B.P.U),
- Le montant des prestations dites « Hors B.P.U » dépasserait 20% du montant d’un bon de commande,
exception faite des familles de prestations indiquées ci-dessus.
Les travaux à réaliser devront être conformes aux descriptifs constitués par les devis arrêtés et aux bons de
commande émis OU aux pièces contractuelles des marchés subséquents.
Les bons de commande et les marchés subséquents seront émis au fur et à mesure des besoins jusqu’au
dernier jour de validité de l’accord-cadre.
Au-delà de ce dernier jour de validité de chaque accord-cadre, aucun bon de commande ni aucun marché
subséquent ne pourra plus être notifié mais l’exécution des travaux commandés et des marchés
subséquents en cours sera poursuivie jusqu’à son terme.
Les lieux d’exécution des travaux seront indiqués, au fur et à mesure de la survenance des besoins dans les
bons de commande ou C.C.T.P - M.S. Les titulaires interviendront dans les EPLE, les îles de loisirs et les autres
bâtiments du ressort de la Région Ile de France.
Une liste des EPLE de chaque département a été fournie avec le D.C.E à titre indicatif uniquement, celle-ci est
susceptible de varier au cours de l’exécution de l’accord-cadre. Le cas échéant une liste mise à jour sera
transmise par mail aux titulaires.
Les interventions qui seront demandées dans le cadre de ces accords-cadres seront à réaliser sur les
installations et/ou équipements existants devant être remplacés en améliorant leur performance, pour des
travaux de mise aux normes en matière d’énergie ou des travaux de maintenance d’équipements existants
lorsque des dysfonctionnements ou des dégradations ont été identifiés.
Les travaux pourront survenir lors de l’interruption anormale du fonctionnement de toute installation de génie
climatique, quels que soient les jours et heures dans le souci de limiter ou d’éviter la fermeture des
établissements.
Il est précisé que des interventions pourront être demandées dans le cadre de ces accords-cadres pour les
EPLE couverts par le marché P2/P3/PFI, dans l’hypothèse de mises aux normes ou de dégradations qui ne
seraient pas couverts par lui (vandalisme, fuites sur réseaux, …) ou encore dans l’hypothèse d’une défaillance
d’un des titulaires de ce marché, et ce afin d’assurer et de garantir la continuité du service.
Des interventions pourront également être demandées dans le cadre de ces accords-cadres pour pallier les
modifications (en particulier de mise en conformité) des installations existantes qui seraient nécessaires du fait
de la modification de la législation en matière de sécurité.
Les différents types de matériels devront se conformer aux prescriptions contenues dans le C.C.T.P-A.C ou à
celles décrites dans les justificatifs fournis avec les devis pour les prestations « hors B.P.U » en cas de bons de
commande et à celles des prescriptions contenues dans le C.C.T.P-M. S en cas de marché subséquent.
Consultation n° 2600708 Page 8 sur 48
Le titulaire s’engage à pouvoir répondre sur différentes marques de matériel.
2.2 MODE DE DEVOLUTION DES BONS DE COMMANDE ENTRE LES TITULAIRES ET PRINCIPE
D’EXCLUSIVITE
Un titulaire ne pourra avoir sur un périmètre technique qu’un secteur par lot. Cependant en cas de nombre
insuffisant d’offres recevables et acceptables, un même titulaire pourra se voir attribuer deux secteurs au sein
d’un même lot.
Le candidat classé 1er sur un lot à l’issue de l’analyse des offres se verra confier en priorité les commandes
concernant le secteur pour lequel il a indiqué sa préférence dans sa lettre de
candidature, c’est-à-dire qu’il se verra transmettre tous les bons de commande le
concernant pour la durée de l’accord-cadre.
Le candidat classé 2ème sur ce lot à l’issue de l’analyse des offres se verra confier en priorité les commandes
concernant le secteur restant, c’est-à-dire qu’il se verra transmettre tous les bons de
commande le concernant pour la durée de l’accord-cadre.
Ainsi chacun des attributaires de l’accord-cadre se verra délivrer en priorité des bons de commande sur son
secteur particulier.
À titre exceptionnel, indépendamment des cas de défaillance prévus ci-après, le pouvoir adjudicateur se
réserve la possibilité d'émettre un bon de commande au profit du second titulaire du lot, y compris sur le
secteur attribué en priorité au premier titulaire. Cette faculté, strictement exceptionnelle, ne remet pas en
cause le principe de répartition prioritaire des commandes entre les titulaires.
Au cours de l’exécution des lots 1 à 4 il pourra exceptionnellement être fait appel au titulaire de l’autre
secteur du même lot, si un titulaire apparait comme défaillant, que ce soit au stade de la demande de devis
comme au stade de l’exécution des prestations.
• Si le titulaire ayant priorité sur le département 93 est défaillant il sera fait appel au titulaire ayant priorité
sur le département 77.
• Si le titulaire ayant priorité sur le département 77 est défaillant il sera fait appel au titulaire ayant priorité
sur le département 93.
• Si le titulaire ayant priorité sur le département 94 est défaillant il sera fait appel au titulaire ayant priorité
sur le département 91.
• Si le titulaire ayant priorité sur le département 91 est défaillant il sera fait appel au titulaire ayant priorité
sur le département 94.
• Si le titulaire ayant priorité sur le département 75 est défaillant il sera fait appel au titulaire ayant priorité
sur le département 95.
• Si le titulaire ayant priorité sur le département 95 est défaillant il sera fait appel au titulaire ayant priorité
sur le département 75.
• Si le titulaire ayant priorité sur le département 92 est défaillant il sera fait appel au titulaire ayant priorité
sur le département 78.
• Si le titulaire ayant priorité sur le département 78 est défaillant il sera fait appel au titulaire ayant priorité
sur le département 92.
➢ Si un titulaire apparait comme défaillant, que ce soit au stade de la demande de devis comme au stade
de l’exécution des travaux sur bon de commande :
Un titulaire pourra être considéré comme défaillant s’il est constaté par le pouvoir adjudicateur qu’il est
dans l’impossibilité de respecter les délais de réponse contractuels, pour non-réponse, dans l’impossibilité
de respecter les délais d’exécution contractuels ou les clauses techniques d’exécution contractuelles, ou
Consultation n° 2600708 Page 9 sur 48
encore si le pouvoir adjudicateur se voit dans l’obligation de mettre fin à une mission qui lui avait été confiée
pour cause de manquements graves comme par exemple des manquements constatés aux règles de sécurité
ou encore l’absence de déclaration de sous-traitant.
Le titulaire considéré comme défaillant sera alors averti de l’annulation de sa commande et pourra se voir
appliquer la pénalité forfaitaire prévue à l’article 8.1. Si cette situation venait à se reproduire le pouvoir
adjudicateur se réserve la possibilité de mettre fin pour faute au contrat de ce titulaire dans les conditions
définies à l'article 18.
➢ Si un titulaire informe le pouvoir adjudicateur de son désistement momentané pour cause de
surcharge de travail :
Ce désistement momentané devra être est annoncé dans les 3 jours ouvrés à compter de la réception de la
demande de devis, le titulaire se verra alors appliquer la pénalité prévue à l’article 8.
Sans information dans les 3 jours ouvrés les pénalités de retard prévues à l’article 8 ci-après se mettront à
courir jusqu’à ce que le pouvoir adjudicateur décide de constater la défaillance du titulaire qui se verra
alors appliquer, en plus des pénalités de retard déjà dues, la pénalité forfaitaire prévue à l’article 8. Si cette
situation venait à se reproduire le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de mettre fin pour faute au
contrat de ce titulaire dans les conditions définies à l'article 18.
➢ Si la liquidation d’un autre titulaire de l’accord-cadre est prononcée :
Il sera alors fait appel aux titulaires restants afin d’assurer les commandes du secteur laissé vacant jusqu’à ce
qu’un nouvel accord-cadre puisse être notifié.
De manière générale si l’accord-cadre venait à être résilié avec l’un des titulaires, il serait fait appel aux
titulaires restants afin d’assurer les commandes du secteur laissé vacant jusqu’à ce qu’un nouvel accord-
cadre puisse être notifié.
Le titulaire communique avec le maître d’ouvrage par tout moyen électronique permettant d’assurer la
traçabilité des échanges.
Dérogation au principe d’exclusivité des commandes :
Pour des opérations qu’il jugerait particulières, étant donné leur objet et/ou leur nature, et peu compatibles
avec le présent accord-cadre, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de les traiter par un autre moyen
que le recours à l’accord-cadre.
Le titulaire ne peut prétendre à indemnisation du fait du recours à la présente clause
2.3 DUREE DES ACCORDS-CADRES
Chaque lot est conclu pour une durée contractuelle d’une (1) année à compter de sa date de notification.
Chaque lot pourra être reconduit trois (3) fois maximum par période d’une année (12 mois). En tout état de
cause, la durée totale du marché/de chaque lot ne pourra excéder quatre (4) ans (48 mois).
La reconduction intervient au terme d'un délai d'un an à compter de la date anniversaire correspondant à la
date de notification.
Conformément à l’article R2112-4 du code de la commande publique, la reconduction d’une année sur l’autre
est tacite. Le pouvoir adjudicateur prendra par écrit (par tous moyens de communication permettant de
déterminer de façon certaine la date de réception) la décision de ne pas reconduire le lot concerné et ceci dans
Consultation n° 2600708 Page 10 sur 48
un délai de deux (2) mois au plus tard avant sa date anniversaire.
Le titulaire ne peut refuser la reconduction du marché.
En cas de non-reconduction du marché, le titulaire ne peut pas prétendre à indemnisation.
2.4 MARCHES AYANT POUR OBJET LA REALISATION DE PRESTATIONS SIMILAIRES
Chaque lot et chaque marché subséquents pourra donner lieu à la conclusion d’un nouveau marché public pour
la réalisation de prestations similaires. Ce nouveau marché passé sans mise en concurrence ni publicité
préalable, dont l’objet consistera à la réalisation de prestations similaires à celles du marché initial, sera passé
en application de l’article R2122-7 du code de la commande publique.
Ce nouveau marché devra être conclu dans les trois ans à compter de la notification du présent marché.
2.5 PIECES CONSTITUTIVES DE L’ACCORD-CADRE
Par dérogation à l’article 4.1. du CCAG-Travaux, les pièces contractuelles de chaque accord-cadre, classées dans
leur ordre décroissant de priorité, sont :
PIECES PARTICULIERES :
Pour l’accord-cadre en lui-même :
✓ L’Acte d’Engagement (AE) propre à chaque lot et son annexe n°1 : le Bordereau des Prix Unitaires
(B.P.U) pour les lots 1 à 4 ou son annexe n°1 : le Bordereau des Prix Plafonds (B.P.P) pour le lot 5 ;
✓ Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières commun aux 5 lots (C.C.A.P-A.C) et ses deux
annexes :
o Annexe 1 : protection des données à caractère personnel
o Annexe 2 : modèle de rapport récapitulatif annuel
✓ Le Cahier des Clauses Techniques Particulières commun aux 5 lots (C.C.T.P-A.C) et ses annexes :
o Annexe 1 : Prescriptions Amiante/Plomb
o Annexe 2 : fiche candidat à compléter
✓ Les bons de commande et leurs annexes au fur et à mesure de leur notification ;
✓ Le mémoire justificatif du titulaire et ses éventuelles annexes le cas échéant ;
✓ Le cas échéant les actes spéciaux de sous-traitance ;
Pour les marchés subséquents :
✓ L’Acte d’Engagement du marché subséquent (A.E) et ses annexes le cas échéant ;
✓ Le Bordereau des Prix Plafonds (B.P.P) ;
✓ Le C.C.A.P du marché subséquent (C.C.A.P – M.S) et ses annexes le cas échéant ;
✓ Le C.C.T.P du marché subséquent (C.C.T.P – M.S) et ses annexes techniques ;
✓ Le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (C.D.P.G.F).
(Ce document n’est considéré comme document contractuel que pour la détermination des prix
unitaires servant au règlement des situations mensuelles d’acomptes et de travaux supplémentaires
pouvant être commandés par le maître d’ouvrage. Il ne pourra donc servir à donner quelque indication
contractuelle que ce soit sur les quantités ou sur la nature d’ouvrage et de fournitures à exécuter par le
titulaire.)
✓ Tout document que le pouvoir adjudicateur jugera utile au moment de l’exécution,
✓ Le Mémoire justificatif du titulaire du marché subséquent et ses éventuelles annexes, le cas échéant ;
✓ Le cas échéant les actes spéciaux de sous-traitance ;
PIECES GENERALES : (réputées être celles en vigueur au mois M0 du présent accord-cadre)
Consultation n° 2600708 Page 11 sur 48
✓ Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-
Travaux) approuvé par arrêté du 30 mars 2021.
✓ L’ensemble des textes et documents constituant le Recueil des Eléments utiles à l’Etablissement et à
l’Exécution des projets et marchés de bâtiment en France (en abrégé : R.E.E.F; éditeur : C.S.T.B).
✓ En complément du R.E.E.F les règles de calcul et documents conformes au D.T.U : avis technique du
C.S.T.B ; règlement de sécurité contre l’incendie ; instructions éditées par le Ministère de l’Education
Nationale ; Règlement Sanitaire Départemental ; ainsi que l’ensemble des Normes Françaises et
Européennes en vigueur.
Les conditions générales de vente et clauses limitatives de responsabilité susceptibles d’être indiquées dans
les documents fournis par le candidat sont nulles et d’aucune application. Elles sont réputées non écrites et
non transmises.
Le titulaire ne peut se prévaloir d’une quelconque ignorance de tout texte ou réglementation intéressant
son activité pour l’exécution du présent marché.
2.6 EMPLACEMENT DES TRAVAUX
L’emplacement des travaux sera défini dans chaque demande de devis formulée auprès du titulaire, indiqué
dans chaque devis du titulaire et dans chaque bon de commande émis par la Région Ile-de-France.
Pour les marchés subséquents l’emplacement des travaux sera défini dans les pièces des marchés subséquents.
2.7 PHASAGE DES TRAVAUX
Pour les bons de commande le phasage des travaux sera défini dans chaque demande de devis formulée
auprès du titulaire, indiqué dans chaque devis du titulaire et dans chaque bon de commande émis par
la Région Ile-de-France.
Pour les marchés subséquents, le phasage des travaux sera défini dans les pièces des marchés subséquents.
2.8 INTERVENANTS A L’ACCORD-CADRE
Maîtrise d’ouvrage : La maîtrise d’ouvrage sera exercée par la direction concernée par le marché subséquent
ou le bon de commande.
Maîtrise d’œuvre : La maîtrise d’œuvre sera assurée par un représentant de la direction concernée par le
marché subséquent ou le bon de commande, ou par un maitre d’œuvre externe. Le cas échéant les
coordonnées du maître d’œuvre seront fournies au titulaire de l’accord-cadre dans les pièces du marché
subséquent.
Conduite d’opération : La conduite d’opération sera assurée par la direction concernée par le marché
subséquent ou le bon de commande.
Contrôle technique (C.T) / Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs
(C.S.P.S): Dans l’hypothèse où une intervention faisant l’objet d’un marché subséquent ou d’un bon de
commande serait à réaliser avec l’intervention d’un C.T ou d’un C.S.P.S, celui-ci sera missionné et rémunéré par
la Région Ile de France et ses coordonnées (identité, nom et adresse, téléphones, portée de la mission …) seront
fournies au titulaire.
L’Ordonnancement, le Pilotage et la Coordination (O.P.C) : Dans le cas où d’autres travaux seraient réalisés
simultanément, la mission d’O.P.C sera assurée par un Maitre d’œuvre ou autre prestataire missionné et
Consultation n° 2600708 Page 12 sur 48
rémunéré par la Région Ile de France. Ses coordonnées (identité, nom et adresse, téléphones, …) seront
fournies au titulaire.
Titulaires des accords-cadres : La bonne exécution des prestations à réaliser suppose que chaque titulaire d’un
accord-cadre n’affecte qu’un seul responsable chargé de le représenter auprès de la Région. Le nom et les
coordonnées professionnelles du représentant du titulaire sont spécifiés dans son offre qualificative remise en
vue de l’attribution de l’accord-cadre. Dans l’hypothèse où le représentant d’un titulaire ne remplit pas
correctement ses fonctions vis-à-vis de la Région, celle-ci se réserve le droit d’en demander le changement.
A titre exceptionnel (notamment en période de congés), le titulaire pourra solliciter un changement temporaire
(voire, si justifié, définitif) du responsable désigné à l’origine. Dans un tel cas, le changement de ce responsable
devra être notifié par mail et confirmé par courrier recommandé avec accusé de réception au moins 10 jours
ouvrés avant la date de son remplacement. Le remplaçant proposé devra être, au minimum, aussi
compétent que celui initialement désigné. Pour permettre à la Région d’apprécier les compétences du
remplaçant proposé, le titulaire de l’accord-cadre concerné devra joindre, à l’appui de sa demande (formulée
comme indiqué ci-avant) le curriculum-vitae de la personne proposée. La Région disposera de 10 jours
ouvrés, comptés à partir de la date de réception du mail (sous réserve qu’il soit accompagné du
curriculum-vitae exigé) pour accepter ou récuser, au vu de ses qualifications, le remplaçant proposé. A défaut
de désignation d’un remplaçant ou, si celui-ci est récusé, dans le délai qui lui est imparti, l’accord-cadre
concerné peut être résilié de plein droit et sans que le titulaire concerné puisse prétendre à être indemnisé.
Dans le cadre du plan VIGIPIRATE, toute personne intervenant au nom du titulaire dans le cadre du présent
accord-cadre devra impérativement se présenter à l’accueil des sites en possession de sa carte
professionnelle.
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS S’EXECUTANT A BONS
DE COMMANDE
Par dérogation à l’article 3.2.2 du CCAG Travaux, les délais cités ci-après sont considérés en jours ouvrés (soit
du lundi au vendredi). La description et les spécifications techniques des travaux à réaliser :
- sont exposées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P) commun aux 5 lots ;
- seront explicitées par le représentant de la Région lors de sa demande de devis ;
- seront précisées dans les devis établis par le titulaire ;
Les travaux à réaliser devront être conformes aux bons de commande émis.
3.1 LE DEVIS
3.1.1 LA DEMANDE DE DEVIS :
Pour les demandes émanant du pôle Lycées :
Par principe, les demandes de devis seront formulées sur le module Devis de la plateforme Marco par un
représentant de la direction du pôle lycées concernée et seront transmises au titulaire à l’adresse mail fournie
par lui à cet effet, par mail émanant de la plateforme Marco. Le titulaire s’engage à consulter régulièrement
les mails reçus à cette adresse. La date retenue comme date de réception de la demande de devis sera le
lendemain de la date de la demande telle qu’elle figure dans l’outil Marco.
Par exception, en cas de non-possibilité d’utilisation complète de l’outil Marco, le représentant de la direction
du pôle lycées concernée adressera directement sa demande au titulaire par mail.
Consultation n° 2600708 Page 13 sur 48
Pour les demandes émanant des autres pôles de la Région : Les demandes de devis seront formulées par un
représentant de la direction concernée et seront transmises au titulaire à l’adresse mail fournie par lui à cet
effet. Le titulaire, qui s’engage à consulter régulièrement les mails reçus à cette adresse, devra accuser
réception de la demande par retour de mail. En l’absence de cet accusé de réception c’est la date d’envoi du
mail au titulaire + 2 jours ouvrés qui sera retenue comme date de réception de la demande de devis.
Pour toutes les demandes : Chaque demande rappellera les références de l’accord-cadre et précisera :
✓ l’intitulé de l’intervention projetée ;
✓ l’emplacement exact des travaux ;
✓ la date de démarrage et la durée d’intervention souhaitée si elles sont déjà déterminées ;
✓ le délai imparti pour remettre le devis. Si rien n’est spécifié le délai de remise sera de 10 jours ouvrés
à compter de la réception de la demande. Pour les interventions en urgence (cf. article 3.3 du présent
CCAP) ce délai est de 48 heures maximum après réception de la demande ;
Dans le cas où le titulaire ne remet pas le devis dans les délais précédemment établis, la direction concernée
pourra faire appel au titulaire suivant dans l’ordre de classement de l’appel d’offres, sans que le titulaire
défaillant puisse prétendre à aucune indemnité. Cette faculté d’appel à un autre titulaire ne décharge pas le
titulaire initial de ses obligations contractuelles.
A l’appui de sa demande de devis, le représentant de la direction concernée joindra tout document (descriptif,
plan, schéma ...) qu’il jugera utile pour appréhender au mieux les travaux envisagés, tant en ce qui concerne
l’aspect technique qu’en ce qui concerne le chiffrage des travaux et les délais d’exécution à prévoir.
Par dérogation à l’article 18.2 du CCAG Travaux seul le représentant du Pouvoir Adjudicateur pourra, dans des
cas exceptionnels et dument motivés, procéder au report ou à la prolongation de ce délai par ordre de service.
3.1.2 LE DEVIS LUI-MEME :
Pour les demandes émanant du pôle Lycées : Le titulaire devra compléter la maquette de devis sur la
plateforme Marco et l’envoyer à la Région par le biais de la plateforme Marco, dans le délai maximum indiqué
dans l’article 3.1.1 du présent CCAP.
Pour tous les devis : Une fois la demande de devis reçue, le titulaire devra impérativement se rendre sur le
lieu mentionné. Il informera le représentant de la direction concernée et le responsable du site concerné de
la date et/ou de l’heure à laquelle il se rendra sur place. Tout devis est donc réputé avoir été établi après
visite du titulaire sur le site.
Le devis sera assorti d’un planning détaillé en jours calendaires permettant la signature du bon de commande
pour les travaux et sera établi sur la base d’un métré.
Il indiquera le détail des prestations nécessaires aux travaux demandés. Les quantités (exprimées en nombres,
longueurs, temps, …) indiquées dans le devis seront celles que le titulaire estime devoir mettre en œuvre pour
réaliser son intervention.
Le devis sera accompagné de tous les documents (plans, descriptif, types et caractéristiques des matériaux et
fournitures ...) permettant de l’expliciter et devra comporter :
- les références du marché (n° de marché, n° de lot, date de notification) ;
- l’intitulé de l’intervention projetée ;
- l’emplacement exact des travaux ;
- le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux avec au minimum, la date de démarrage et la durée
d’intervention projetées, en précisant la durée des phases de préparation et de réalisation ;
Consultation n° 2600708 Page 14 sur 48
- Le cas échéant la désignation du sous-traitant et le montant des travaux qui lui seront confiés
- Le montant total HT, le montant de la TVA ou des différentes T.V.A applicables et le montant total TTC ;
- le cas échéant, les mesures prises en matière de sécurité des personnes et des biens ;
- le cas échéant les dispositions prises pour le maintien en fonctionnement de l’emplacement où est réalisée
la prestation ;
- Le cas échéant, la répartition des prestations en pourcentage par membre cotraitant dans le groupement
- le cas échéant, les limites d’intervention du titulaire par rapport aux prestations réalisées simultanément par
des tiers ;
Le montant de l’intervention devra faire apparaître la décomposition suivante dans l’ordre indiqué ci-après :
- Le prix correspondant aux différents prix unitaires et forfaits d’intervention prévus au B.P.U ; -
- Le prix correspondant aux différents taux horaires de main d’œuvre prévus au B.P.U ;
- Le prix correspondant aux fournitures hors B.P.U avec application du coefficient de marge e t justificatifs
nécessaires ;
- Le cas échéant, la répartition en pourcentage du paiement des prestations de chaque cotraitant du
groupement.
Tout dépassement dans la remise du devis entrainera une pénalité de retard fixée à l’article 8 ci-après.
3.1.3 LA VERIFICATION DES DEVIS
Dès réception du devis, le représentant de la direction concernée procède à sa vérification qui portera sur :
- la cohérence du devis par rapport à la demande ;
- les documents éventuels joints par le titulaire et devant permettre de mieux comprendre ses devis ; -
la cohérence des quantités prévues par le titulaire pour les travaux à réaliser ;
- la cohérence des prix figurant dans le devis avec ceux du B.P.U ;
- l’exactitude des calculs (multiplications et/ou additions) apparaissant dans le devis. Les calculs seront, le cas
échéant, rectifiés s’ils se révélaient erronés, étant précisé que le montant global du devis définitif sera alors
modifié. Le montant global du devis, avant et après vérification, est réputé être un montant correspondant
à l’ensemble des travaux objet de l’intervention.
Dans l’hypothèse où, lors de cette vérification de devis, il apparaîtrait un oubli ou une anomalie, le
représentant de la direction concernée pourra demander au titulaire tout complément d’information jugé
nécessaire, tant en ce qui concerne l’aspect technique que l’aspect économique.
Sauf disposition différente dûment mentionnée dans la demande, le titulaire à qui serait demandé un
complément d’information concernant un devis, disposera à partir de cette demande d’un délai maximum de
5 jours ouvrés pour produire ledit complément.
Tout dépassement du délai fixé ci-dessus sera sanctionné par la pénalité forfaitaire fixée à l’article 8.3 ci-après.
Outre l’analyse et le contrôle visés ci-dessus, la vérification du devis qui sera éventuellement retenu pour être
suivi de son exécution portera également sur sa mise au point finale avec le titulaire du marché, qui correspond
au bon de commande qui sera délivré ultérieurement.
3.2 LE BON DE COMMANDE
Pour les bons de commande émanant du pôle Lycées : : Chaque bon de commande sera émis et signé par le
représentant compétent de la direction du pôle lycées concernée puis transmis pour notification au titulaire.
La notification des bons de commande s’opère par la plateforme dédiée du profil acheteur OU via Marco. La
date retenue comme date de notification du bon de commande est la date de mise à disposition du document
sur le profil acheteur c’est-à-dire la date de délivrance telle qu’indiquée sur la plateforme dédiée du profil
Consultation n° 2600708 Page 15 sur 48
acheteur. Lorsque la notification se fait via Marco, la date de notification est la date de réception du bon de
commande.
Pour les bons de commande émanant des autres pôles de la Région : Chaque bon de commande sera émis et
signé par le représentant compétent de la direction concernée puis transmis pour notification au titulaire à
l’adresse mail fournie par lui à cet effet. Le titulaire, qui s’engage à consulter régulièrement les mails reçus à
cette adresse, devra accuser réception de la notification du bon de commande et de ses éventuelles annexes
par retour de mail. En l’absence de cet accusé de réception, c’est la date d’envoi du mail au titulaire + 2 jours
ouvrés qui tiendra lieu de date de notification du bon de commande.
Pour tous les bons de commande :
Le bon de commande reprendra toutes les informations du devis validé par le représentant de la direction
concernée et notamment, le cas échéant, la part des travaux qui sera sous-traitée.
Un bon de commande pourra venir préciser certaines spécifications techniques définies par le C.C.T.P, sans
que ces précisions puissent déroger aux règles de l’art de la profession telles que ces règles sont réputées
définies dans les pièces techniques générales.
Par dérogation à l’article 18.1.1 du CCAG – Travaux, chaque bon de commande précisera la date de démarrage
des travaux qu’il ordonne ainsi que, le u r durée (calendrier d’exécution des travaux) ainsi que, le cas
échéant, les délais d’approvisionnement et/ou de préparation. Dans le cas où le bon de commande prévoit
un délai d’exécution « à compter de la notification », le délai commence à courir le lendemain de la date retenue
pour la notification.
Conformément aux dispositions de l’article 18.1.1 du C.C.A.G-Travaux, le délai d’exécution des travaux
s’applique à l’achèvement de tous les travaux prévus par le bon de commande qui les a ordonnés, y compris
le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux.
Les interventions ordonnées par un bon de commande seront exécutées par le titulaire :
- dans le délai imparti dans le bon de commande ;
- dans la limite de la dépense mentionnée dans le bon de commande ;
- selon les prescriptions techniques du C.C.T.P précisées, le cas échéant, par des dispositions prévues dans
le bon de commande.
Aucune intervention ne pourra se faire sans qu’un bon de commande signé et établi en bonne et due forme
par le maitre d'ouvrage n’ait été préalablement notifié au titulaire (sauf procédure d’urgence décrite à
l’article 3.3 ci-après).
Le titulaire ne pourra donc se prévaloir d’une demande de paiement en cas d’absence de bon de commande,
non signé, ou de bon de commande émanant directement du responsable d’un lycée ou d’une île de loisirs.
Modification d’un bon de commande :
Toute modification en cours d’exécution des prestations sera subordonnée à l’autorisation du conducteur
d’opération et formalisée par un bon de commande modificatif. Aucun devis ou bon de commande modifié
unilatéralement par le titulaire tant sur le délai de réalisation que sur la nature des prestations, ne pourra
donner lieu à rémunération de la prestation. Dans l’hypothèse où le prix global constaté après exécution des
travaux se révèlerait inférieur à la limite de dépense indiquée dans le bon de commande, le titulaire sera réglé
du montant réellement dû tel qu’il résulte de la vérification faite par le Conducteur de l’opération.
Suspension d’un bon de commande
Consultation n° 2600708 Page 16 sur 48
Après émission d’un bon de commande, le pouvoir adjudicateur peut en suspendre l’exécution pour une durée
indiquée au titulaire dans les conditions indiquées à l’article 9.2. Cette suspension ne donne lieu à aucune
indemnisation de la part du pouvoir adjudicateur.
À l’expiration de cette durée, le pouvoir adjudicateur peut soit autoriser la reprise de l’exécution du bon de
commande ayant fait l’objet d’une suspension, soit émettre dans les conditions mentionnées ci-dessus, un bon
de commande modificatif, soit annuler le bon de commande dans les conditions mentionnées ci-dessous.
Interruption d’un bon de commande
Après émission d’un bon de commande, le pouvoir adjudicateur peut en interrompre l’exécution dans les
conditions indiquées à l’article 9.2. Cette interruption ne vaut pas résiliation du marché. Cette interruption ne
donne lieu à aucune indemnisation de la part du pouvoir.
Annulation d’un bon de commande
Après émission d’un bon de commande, le pouvoir adjudicateur peut en demander l’annulation. Cette
annulation ne vaut pas résiliation du marché.
Dans l’hypothèse où l’annulation du bon de commande est directement et exclusivement imputable au pouvoir
adjudicateur, celui-ci prendra à sa charge les frais engagés par le titulaire du fait du démarrage de l’exécution
du ou des bons de commandes correspondants jusqu’à l’ordre d’annulation, sous réserve que le titulaire justifie
des frais réellement exposés par lui et de leur utilité.
Dans les autres cas, l’annulation d’un bon de commande ne donnera lieu à aucune indemnisation de la part du
pouvoir adjudicateur.
Observation du titulaire vis à vis d’un bon de commande :
Par dérogation à l’article 3.7.2 du CCAG-Travaux, le titulaire dispose de 5 jours ouvrés pour formuler ses
observations à compter de la date de réception du bon de commande.
3.3 CAS PARTICULIER DES INTERVENTIONS A REALISER EN URGENCE
Intervention en urgence = lorsqu’un déplacement sous 12 heures est nécessaire, et ce quel que soit le jour ou
l’heure.
N.B 1 : Les interventions en urgence sont à distinguer des interventions programmées du paragraphe suivant.
Dans le cas particulier de travaux nécessitant une intervention en urgence toutes les communications ainsi que
les validations se feront au moyen de smartphone (appel téléphonique, SMS, MMS, mail ou application
particulière. Si appel téléphonique, SMS ou MMS il y aura ensuite confirmation par mail).
Le signalement du désordre se fera par le représentant compétent du Maître de l’ouvrage.
Par dérogation à l’article 3.2.1 du CCAG-Travaux, compter du signalement du désordre le titulaire disposera de
12 heures MAXIMUM pour se rendre sur site, prendre les mesures de mise en sécurité ou mesures
conservatoires immédiates qui s’imposent éventuellement. Il disposera ensuite d’un délai de 48 heures
MAXIMUM pour transmettre un devis au représentant du Maître d’ouvrage.
Une fois le devis validé par le représentant du Maître de l’ouvrage, le titulaire interviendra dans le délai spécifié
dans le devis pour intervenir sur site et régler les désordres. Un bon de commande de régularisation sera émis
par les services régionaux et notifié au titulaire dans les meilleurs délais.
Consultation n° 2600708 Page 17 sur 48
Les interventions en urgence seront rémunérées par les différents prix prévus au B.P.U ainsi que par le « forfait
déplacement pour interventions en urgence » prévu au B.P.U qui comprend le déplacement et l’intervention
jusqu’à 4 heures sur place pour 1 chef d'équipe et 1 compagnon.
Ce forfait comprend un déplacement sur site pour une durée de 4 heures maximum pour 1 chef d’équipe et
1 compagnon. Au cours de ce déplacement l’équipe sur place, réalise un diagnostic, la mise en sécurité de
l’installation et du site, et dans la mesure du possible la réparation immédiate du dysfonctionnement. Un
compte - rendu d’intervention sera communiqué au correspondant technique de la Région.
Ce forfait ne sera utilisé que sur demande expresse du maître d’ouvrage et ne concernent pas les interventions
qui seraient réalisées pour compenser un retard lors de l’exécution de travaux du fait de l’entrepreneur.
En cas de manquements répétés à ses obligations d’intervention en urgence, le titulaire fautif encourt la
résiliation pour faute de son accord-cadre, conformément à l’article 50.3 du CCAG- travaux.
Cas particulier au lot 2 : La procédure d’urgence décrite ci-dessus ne s’applique pas à l’annexe de l’ERPD
Olympe Hériot située à Cancale en Ile et Vilaine du fait de son éloignement.
3.4 CAS PARTICULIER DES INTERVENTIONS A REALISER HORS JOURS ET HORAIRES USUELS
Lorsqu’une intervention devra être programmée entre 20h et 6h ou les samedis, dimanches ou jours fériés, elle
sera rémunérée par les différentes prix prévus au B.P.U ainsi que par le poste du BPU intitulé « Interventions
hors jours et horaires légaux de travail - Coefficient de majoration déplacement et intervention jusqu'à 4 heures
sur place - 1 chef d'équipe et 1 compagnon » qui comprend le déplacement et l’intervention jusqu’à 4 heures
sur place pour 1 chef d'équipe et 1 compagnon.
Cette intervention étant programmée, la procédure normale de demande de devis et d’émission de bon de
commande définies aux articles 3.1 et 3.2 sera respectée.
Selon la durée des interventions et le nombre d’intervenants, ce forfait pourra être utilisé autant que de
besoin pour une même intervention.
N.B : Les deux procédures décrites aux paragraphes 3.3 et 3.4 sont exclusives, une intervention en urgence
n’étant, par définition, pas programmée.
3.5 CAS PARTICULIER DES INTERVENTIONS EN PRESENCE D’AMIANTE OU DE PLOMB
Le titulaire pourra être amené à intervenir sur ou à proximité des produits pouvant contenir du plomb et/ou
de l’amiante. Les procédures et recommandations décrites dans l’annexe « Prescriptions amiante et plomb »
seront strictement appliquées. Ces interventions seront rémunérées par le forfait « intervention en sous-
section 4 », prévu à la ligne 13.10 du B.P.U. Les travaux effectués dans le cadre de ces interventions seront
quant à eux facturés normalement sur la base des prix du B.P.U ou selon les règles normales prévues pour les
prestations hors B.P.U.
Ce forfait comprend pour une journée de travail le déplacement aller/retour et l’intervention ainsi que tous
les actes administratifs et techniques à réaliser par un compagnon « certifié sous-section 4 » avec toutes les
fournitures, démarches ou actions nécessaires à la réalisation des taches sur des milieux spécifiques, tels que
le balisage, les EPI, l’outillage, les aménagements réglementaires, la prise en charge des déchets par les centres
de traitement spécialisés, le suivi des Bordereau de suivi des déchets, etc. Ce forfait sera utilisé autant de fois
que nécessaire selon le nombre de compagnons « certifiés sous-section 4 » et le nombre de jours
d’intervention nécessaires.
Consultation n° 2600708 Page 18 sur 48
Dans le cas de découverte en cours d’exécution de chantier de produits amiantés ou susceptibles de contenir
de l’amiante, le titulaire est tenu d’en informer le MOE et la MOA.
En cas d’intervention solitaire, l’intervenant devra être équipés d'un dispositif spécial PTI (protection des
travailleurs isolés). En cas de risque avéré immédiat, une équipe d’au moins 2 intervenants devra être
détachée pour l’intervention.
La transmission des BSDA en bonne et due forme pour le suivi des déchets conditionne le paiement de toutes
les prestations en relations avec des opérations en relation avec des produits amiantés.
3.6 RAPPORT D’EXPLOITATION TRIMESTRIEL
Dans le cadre de la politique de maintenance et d’achat du Maitre d’ouvrage, il est demandé au titulaire de
transmettre durant toute la durée de son marché un rapport d’exploitation TRIMESTRIEL, à transmettre
impérativement sous format exploitable EXCEL, qui devra comporter à minima les données suivantes :
- Liste des lignes du B.P.U utilisées durant l’exercice avec pour chacune leur référence, leur intitulé et la quantité
totale commandée ;
- Liste des fournitures hors B.P.U commandées durant l’exercice avec pour chacune la quantité commandée et
le nombre de devis dans lequel ces fournitures sont apparues ;
- Volume et montant total de la main d’œuvre commandée durant l’exercice dans le cadre des commandes hors
B.P.U et le nombre de devis dans lequel ces lignes de main d’œuvre sont apparues ;
- Nombre total de bons de commande notifiés durant l’exercice ;
- Nombre de bons de commande d’un montant total inférieur à 10.000 € HT, d’un montant compris entre 10.000
et 20.000 € HT, d’un montant compris entre 20.000 et 50.000 € HT et d’un montant supérieur à 50.000 € HT ;
- Nombre total d’interventions avec nombre d’interventions par catégorie (climatisation, ventilation, fuite,
distribution, gaz, régulation/électricité, ECS, émission, divers, production) et détail des interventions en urgence
et des interventions « hors jours et horaires définis » ;
- Nombre d’opérations débutées et/ou terminées en retard durant l’exercice ;
- Délai moyen de transmission des devis ;
- Nombre de devis transmis hors délais ;
La non production de ce récapitulatif trimestriel dans le délai de 15 jours ouvrés après la fin de la période
concernée sera sanctionné par la pénalité fixée à l’article .8 ci-après.
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS S’EXECUTANT PAR
MARCHES SUBSEQUENTS
Les marchés subséquents conclus sur la base du présent accord-cadre seront des marchés publics de travaux.
4.1 MODALITES D’ATTRIBUTION DES MARCHES SUBSEQUENTS
Le présent accord-cadre comporte l'engagement pour le pouvoir adjudicateur de consulter exclusivement les
Titulaires désignés pour la réalisation des prestations couvertes par l'accord-cadre. Pour des opérations qu’il
jugerait particulières (notamment du fait de leur objet et/ou leur nature/l’intervention simultanée de plusieurs
corps d’états, d’opération globales….) et peu compatibles avec le présent accord-cadre le pouvoir adjudicateur
se réserve toutefois la possibilité de les traiter par un autre moyen que le recours à l’accord-cadre.
Pendant la durée de validité de l'accord-cadre à considérer, les marchés subséquents conclus seront attribués
après remise en concurrence des titulaires dudit accord-cadre dans les conditions présentement définies et dans
celles définies dans la lettre de consultation propre à chaque marché subséquent.
Consultation n° 2600708 Page 19 sur 48
La remise en concurrence des titulaires de l'accord-cadre interviendra lors de la survenance du besoin.
Mise en concurrence des titulaires de l'accord-cadre : La consultation se fera par voie électronique via la plate-
forme régionale (Maximilien) avec la transmission d’une lettre de consultation. L’accès au dossier de
consultation propre à chaque marché subséquent se fera par téléchargement à partir de cette plateforme, via
un code d’accès communiqué au titulaire dans la lettre de consultation.
Les titulaires de l'accord-cadre seront invités à remettre une offre sur la base des documents de remise en
concurrence qui comprendront au minimum :
- La lettre de consultation ;
- L’Acte d’Engagement du marché subséquent et son annexe : le Cadre de Décomposition du Prix Global
et Forfaitaire (CDPGF) correspondant à la mission à réaliser ;
- Le C.C.T.P-M.S du marché subséquent à considérer ;
- Le C.C.A.P-M.S du marché subséquent à considérer ;
- Le cadre du Mémoire Technique correspondant à la mission à réaliser au titre du marché subséquent à
considérer.
En tant que de besoin, le C.C.A.P - M.S et le C.C.T.P-MS pourront préciser ou compléter les conditions
particulières d’exécution du marché subséquent, notamment mais pas seulement :
- Les clauses techniques et administratives spécifiques au marché
- La définition technique des prix spécifiques applicables au marché subséquent,
- Les pénalités spécifiques au marché subséquent,
- L’indice de révision ou d’actualisation,
- La retenue de garantie le cas échéant,
- La définition des tranches, le cas échéant,
- Le périmètre technique dans le cas d’un allotissement,
- Les délais et la durée du marché subséquent,
- Le SOSED, le cas échéant,
- La catégorie de SPS, le cas échéant,
- La période et la durée de préparation.
Critères d'attribution des marchés subséquents : Les marchés subséquents seront attribués sur la base des trois
critères pondérés suivants :
- Valeur technique entre 30 et 40 %
- Délai d’exécution/planning entre 0 et 10 %
- Prix 60 %
En fonction du marché subséquent, l’acheteur indiquera les sous critères de la valeur technique, dans la limite
de la fourchette indiquée ci-dessus.
Délais de consultation des titulaires de l'accord-cadre : Les documents de remise en concurrence indiqueront
les dates et heures limites de remise des offres. Le délai de consultation sera au minimum de deux semaines à
compter de l’envoi de la lettre de consultation.
Conditions de remise des offres relatives aux marchés subséquents : Les candidats transmettront
obligatoirement leurs offres par voie électronique. Le détail des conditions de remise des offres figurera dans la
lettre de consultation. Si le candidat adresse plusieurs offres différentes seule la dernière offre reçue sera
examinée.
Consultation n° 2600708 Page 20 sur 48
Contenu de la proposition à remettre : Lors de la passation d'un marché subséquent, l'offre proposée par chacun
des titulaires de l'accord-cadre devra être rédigée en langue française et se conformer aux caractéristiques fixées
par l'accord-cadre et aux documents de la consultation propres au marché subséquent.
Le dossier d'offre sera constitué pour chaque marché subséquent des pièces suivantes :
- L’acte d’Engagement (A.E) ;
- Le Cadre de Décomposition du Prix Global Forfaitaire (CDPGF) ;
- Le Mémoire justificatif ;
- Toute pièce demandée par le représentant adjudicateur ;
- Toute pièce fournie par le représentant du pouvoir adjudicateur et complétée selon les prescriptions
formulées par ce dernier et indiquées dans la lettre de consultation,
- Le cas échéant l’attestation de visite du site ;
- Le cas échéant, les actes spéciaux de sous-traitance.
Les C.C.T.P-M.S et C.C.A.P- M.S de chaque consultation sont réputés être ceux joints au dossier de consultation
et donc être acceptés par les candidats au marché subséquent sans aucune modification.
Durant l’analyse des offres le pouvoir adjudicateur pourra demander aux candidats de corriger, préciser ou
compléter la teneur de leur offre. Pour les postes du C.D.P.G.F qui correspondent à des prix plafonds présents
au B.P.P, lesdits prix plafonds ne devront pas être dépassés et feront l’objet d’une vérification avant même
l’analyse des offres.
Cette vérification au stade de l’analyse des offres M.S se fera durant le 1er exercice sur la base des prix du B.P.P,
et durant les autres exercices sur la base des prix du B.P.P révisé.
Variantes : La proposition de variantes ne sera pas autorisée.
Tranches : Les marchés subséquents pourront éventuellement être fractionnés en tranches.
Dans le cas où un marché subséquent serait concerné par une ou plusieurs tranches, les tranches optionnelles
seront affermies, le cas échéant, par ordre de service.
Cet ordre de service précise la tranche optionnelle à affermir et les délais.
En cas d’affermissement tardif d’une tranche optionnelle par rapport aux conditions indiquées au marché
subséquent, il ne sera versé aucune indemnité d’attente au titulaire du marché. Dans l'hypothèse où le pouvoir
adjudicateur décide de ne pas affermir une tranche optionnelle, le titulaire du marché est libéré de tout
engagement concernant l'exécution de celle-ci.
Il ne pourra prétendre à aucune indemnité ni paiement de quelque nature que ce soit.
Durée des marchés subséquents : la durée contractuelle de chaque marché subséquent sera définie lors de
chaque remise en concurrence.
Obligation de réponse : Tout titulaire de l'accord-cadre s'engage à formuler une réponse, dans le délai fixé par
le pouvoir adjudicateur à chaque remise en concurrence dans le cadre d'un marché subséquent.
Une offre manifestement incomplète, sommaire ou incohérente pourra être jugée comme irrégulière,
inacceptable ou inappropriée, au sens des articles L2152-1 à L2152-3 du code de la commande publique et sera
assimilée à un défaut d’offre.
Motivation de non-réponse : Il appartient au titulaire de prendre toutes les mesures pour faire face à ses
engagements. En cas de non-réponse pour un marché subséquent, le titulaire doit motiver, justifications
formelles à l'appui, son défaut d'offre.
Consultation n° 2600708 Page 21 sur 48
Pénalités pour non-réponse : Les dispositions de l’article 8.2 du présent CCAP s’appliquent.
Exclusion temporaire : Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'exclure temporairement un des titulaires
de l'accord-cadre des procédures de remise en concurrence organisées pour l'attribution de marchés
subséquents en cas de non-respect de ses engagements et notamment dans les hypothèses suivantes :
➢ Non-exécution ou mauvaise exécution d'un marché subséquent par le titulaire, dûment constatée par
écrit par le Pouvoir Adjudicateur et/ou par l’application de pénalités selon les formalités prévues au
présent CCAP ;
➢ Absence répétée ou non justifiée d'offre au marché subséquent constatée par écrit par le Pouvoir
Adjudicateur et/ou par l’application de pénalités selon les formalités prévues au présent CCAP ;
Le délai d'exclusion ne pourra être supérieur à trois mois à compter de la date de notification du courrier
informant le titulaire de son exclusion temporaire. La décision d'exclusion temporaire sera notifiée par mail
avec accusé de réception transmis par la plateforme Maximilien.
Résiliation : Le pouvoir adjudicateur se réserve également la possibilité de mettre fin à l’accord-cadre pour
faute dans les conditions définies à l'article 18 ci-après.
ARTICLE 5 : PRIX
5.1 CONTENU DES PRIX
Les prix des Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U) des lots 1 à 4 et du Bordereau des Prix Plafonds (B.P.P) du lot
5 sont réputés complets en ce sens qu’ils comprennent toutes les dépenses résultant de l’exécution des
opérations ordonnées par les bons de commande, y compris les frais généraux, impôts et taxes, de même
que la marge couvrant les risques et bénéfices de l’Entrepreneur.
Les prix sont également réputés tenir compte de toutes les sujétions d’exécution des travaux qui sont, dans les
conditions de temps et de lieu, normalement prévisibles, que ces sujétions résultent, en particulier, des
particularités suivantes qui seront mentionnées dans les demandes de devis et les pièces des marchés
subséquents :
- en considérant que les niveaux d’intensité des phénomènes naturels (vent, pluie, température, ...) ne
justifient pas des journées d’intempérie ;
- en tenant compte de la simultanéité de divers travaux ;
- en tenant compte du lieu et des conditions d’exécution des travaux (établissement restant en
fonctionnement, établissement scolaire libéré, phasage éventuel, ...) ;
- en tenant compte que l’eau et l’électricité (force et lumière) seront mises à la disposition du titulaire ;
- en tenant compte que les matériaux utilisés concomitamment avec des matériaux anciens conservés
ou réemployés devront toujours être du même type et modèle que les matériaux anciens, être
compatibles et, dans la mesure du possible, être de même provenance ;
- en tenant compte que le titulaire sera seul responsable du gardiennage et des nettoyages (en cours et
en fin des travaux) du chantier.
Les prix du présent accord-cadre sont réputés avoir été établis en tenant compte de l’ensemble des frais
résultant de l’article 9.1 du CCAG-travaux ainsi que les frais suivants, sans que la liste ne soit exhaustive :
- L'établissement du devis sous le format demandé par la Région et de tous les documents qui permette
sa compréhension et son suivi ;
- La totalité des fournitures (sauf fournitures hors B.P.U), les temps de main d’œuvre, les déplacements
sur sites, les prestations diverses nécessaires à la pose, la configuration et à la complète exécution
des ouvrages, ou accessoires et sujétions de toute nature, tel qu’il résulte des prescriptions des
Consultation n° 2600708 Page 22 sur 48
différents articles du présent C.C.T.P et des dispositions du C.C.A.P (sauf indication différente indiquée
dans le B.P.U).
- La reconnaissance des lieux et notamment des conditions de réalisation des travaux (moyens et
coûts d’accès, stationnements, livraison, levage jusqu’au chantier/site, réseaux existants…) ;
- La réalisation des démarches administratives liées à l’exécution des travaux, notamment les DICT,
les accords d’occupation du domaine public, autorisation de voiries, plan de retrait, PGC, etc. y
compris panneaux de chantier et d’affichage, ainsi que les notes de calcul liées aux réglementations
thermiques ;
- La préparation et l’organisation du chantier, y c la préparation d’un état des lieux ;
- Les frais généraux de l’entreprise, charges et bénéfices. (Dont les frais de personnel) ;
- Le contrôle de la qualité et de la conformité des ouvrages réalisés, y compris tous les réglages, fixations
et essais jusqu’à parfait fonctionnement :
- Toutes pertes, déchets, reliquats inemployables, casses, stockage ;
- Toutes sujétions de coordination ou de co-exécution avec d'autres entreprises ;
- Tous les frais d’installation de chantier des zones de stockage des matériaux et matériels de chantiers,
y compris, raccordements et comptages provisoires éventuels ;
- Exceptionnellement les frais de consommations des fluides propres au chantier (le plus souvent pris
en charge par le responsable de site) ;
- Les frais d’assurance de chantier ;
- Les frais de gardiennage éventuels ;
- Tous les moyens de stationnement, de livraison, d’accès et de levage ;
- Tous les frais et démarches liées à la mise en place des échafaudage (demandes d’autorisations,
acquittement des frais et droits de voirie) ;
- Les moyens de levage pour la réalisation des travaux jusqu’à une hauteur de 4 m (plate-forme
individuelle roulante avec plancher de travail, gazelle, échafaudage roulant, etc.) ;
- La mise à disposition pour tous les compagnons du chantier, de l’équipement de protection individuelle
« EPI » comprenant le cas échéant fourniture, installation et dépose ;
- Les temps passés pour les différents déplacements sur site ;
- Les temps passés pour la communication avec les intervenants de l’opération, dont les usagers du
site, y compris la formation/sensibilisation des agents sur site ;
- Les frais de recherche, de rassortiment et d'approvisionnement des matériels choisis dans les gammes
et standards compatibles et présentant un aspect homogène avec ceux existants ;
- La protection et la sécurité du site et des ouvrages en présence du chantier à l’intérieur et à l’extérieur
de l’établissement (compris délimitation de zones de circulation, leur délimitation et leur
signalétique compatibles avec les règlements relatifs aux ERP notamment ceux relatifs la sécurité
et à l‘incendie), barriérage, platelage, cloison, etc. et leur dépose en fin de chantier. Aucune
détérioration aussi minime soit elle ne sera acceptée ;
- La remise en état ou le remplacement de tous les ouvrages dégradés par l’entrepreneur lors de
l’exécution de ses travaux, sur le site de l’opération et sur la voie publique ;
- La fourniture, la livraison, le stockage, le transport à pied d’œuvre, compris toutes manutentions
des matériels, matériaux et outillages ;
- La pose des matériaux, produits, équipements objets du présent marché, compris toutes suggestions
et accessoires propres à l’exécution et l’achèvement complet des travaux, sauf indication
contraire mentionnée sur le BPU (fourniture et pose séparées pour certaines prestations
spécifiques, hors prestations hors bordereau) ;
- La fourniture de tous les dispositifs de fixation à incorporer (notamment dans les ouvrages en béton
armé) ;
- La fourniture et la mise en œuvre des protections diverses pour des éléments mobiliers et
immobiliers impactés par le chantier, ainsi que leur démontage, leur évacuation et leur mise en
déchargé appropriée ;
- La dépose et repose soignée de tous les éléments qui interdisent ou pénalisent un accès aisé à
l’équipement objet d’une opération d’entretien, de réparation, de remplacement ou de mise en
œuvre ; éléments de faux plafond y compris ossature, éléments d’occultation, rideaux y compris rails,
luminaires, éléments de décoration, par exemple ;
Consultation n° 2600708 Page 23 sur 48
- La protection des personnes, notamment en sites occupés ;
- La mise à disposition de tout outillage ou appareil électroportatif nécessaire aux diverses mises en
œuvre compris amenée à pied d’œuvre, toutes manutentions pendant la durée des travaux, et retour
après les travaux ;
- La dépose des équipements et éléments matériels remplacés par les travaux objets du présent
marché, sauf indication contraire du bordereau des prix unitaires (prix spécifiques) ;
- L’implantation, le piquetage, et le traçage des ouvrages à
réaliser ;
- La préparation des supports ;
- L’exécution des percements, tranchées, des saignées, carottages, encastrements et leur
calfeutrement nécessaires à l’exécution des travaux, sauf indication contraire du bordereau des
prix unitaires (prix spécifiques) ;
- La remise en état des supports ;
- Le rebouchage des tranchés, trous, saignés, scellements, raccords, rebouchage, rétablissement des
degrés coupe-feu ;
- Toutes les opérations de nettoyage du chantier et du site pendant toute la durée des travaux ;
- Le nettoyage des ouvrages réalisés par l’entrepreneur, et la désinfection de lieux mis à disposition,
y compris la production des attestations idoines le cas échéant ;
- Le tri et l’évacuation des déchets, déblais et gravats au fur et à mesure de l’avancement du chantier
dans un centre de traitement agréé pour destruction ou réemploi ;
- Le nettoyage de chantier tel que défini au CCTP ;
- Les dispositions relatives à l'hygiène, la protection et à la sécurité des
travailleurs ;
- La présentation d’échantillons à la demande de MOE/MOA ;
- Toutes les sujétions et consignes résultants des observations du Bureau de Contrôle ;
- Toutes les sujétions et consignes résultants des observations du CSPS le cas échéant ;
- De la présence d’amiante et/ou de plomb ;
- La gestion des eaux de pluie et des eaux stagnantes sur les lieux de l’opération le cas échéant,
réalisation d’un rejet provisoire à l’égout, compris autorisation spécifique et paiement de la redevance.
Les prix du B.P.U pour les bons de commande et du B.P.P pour les marchés subséquents, sont réputés établis
pour des ouvrages exécutés en étages élevés et avec accès difficile, nécessitant des manutentions importantes
pour le montage et le transport des matériaux, matériels et gravois.
De même, les majorations consécutives à l'exécution dans des conditions particulières, sur échafaudages,
nacelles, échelles, … dans les limites et les conditions fixées au CCTP et au présent CCAP, sont réputées
incluses dans les prix du B.P.U (dans le cas contraire elles font l’objet de prix unitaires spécifiques).
Pour les bons de commande uniquement : Au stade du devis proposé par le titulaire de l’accord-cadre, le prix
résultant du produit des quantités mises en œuvre par les prix unitaires constituera l’offre de prix
correspondant à la demande du Conducteur de l’opération. Au stade du bon de commande établi et notifié
par un représentant compétent de la direction concernée, le prix global correspondra au montant résultant du
produit des quantités à mettre enen œuvre par les prix unitaires arrêté et validé par le Conducteur de
l’opération et constituera de fait le prix limite de la dépense envisagée.'
Dans le cas où des travaux complémentaires s’avèreraient nécessaires, le titulaire avise dans les plus brefs
délais le Conducteur de l’opération et réalise un devis complémentaire qui donnera lieu, s’il est validé par le
Conducteur de l’opération, à un bon de commande modificatif.
Chaque facture afférente devra présenter les justificatifs des quantités réellement mises en œuvre par produit
lorsque celles-ci sont mesurables. Dans le cas contraire, le titulaire mettra en œuvre les moyens nécessaires
au constat des travaux effectués, notamment un rapport photo avant, pendant et après les travaux, le dernier
rapport photo venant à l’appui du PV de réception des travaux.
Consultation n° 2600708 Page 24 sur 48
Dans le cas où les travaux exécutés ont nécessité des quantités qui, mesurées par le Conducteur de l’opération,
se révèlent inférieures à celles prévues dans le devis correspondant au bon de commande, le montant à régler
sera calculé par le Conducteur de l’opération sur la base des quantités réellement mises en œuvre.
5.2 PRIX DES MARCHES SUBSEQUENTS
Les ouvrages ou prestations faisant l’objet des marchés subséquents seront réglés par un prix global et
forfaitaire selon les stipulations de l’acte d’engagement du marché subséquent (M.S).
Pour les postes du C.D.P.G.F qui correspondent à des prix plafonds présents au B.P.P, lesdits prix plafonds ne
devront pas être dépassés et feront l’objet d’une vérification avant même l’analyse des offres.
Cette vérification au stade de l’analyse des offres M.S se fera durant le 1er exercice sur la base des prix du B.P.P,
et durant les autres exercices sur la base des prix du B.P.P révisé (cf. article 5.5 ci-après).
5.3 PRIX DES BONS DE COMMANDE
Prix B.P.U : Le B.P.U comprend des prix unitaires et des prix forfaitaires qui sont réputés comprendre la
fourniture et la pose, sauf indication contraire, ainsi que toutes les prestations listées ci-après.
Ces prix unitaires ou forfaitaires et les coefficients indiqués sont contractuels.
Le recours à ces prix unitaires n’est pas autorisé pour indemniser l’entrepreneur de sujétions d’intervention
résultant de difficultés d’accès de toutes natures, les prix unitaires du BPU étant réputés les inclure comme
indiqué à l’article 4.1 ci-avant.
Prix « hors B.P.U » : Ces prix sont utilisés pour rémunérer des prestations non prévues au bordereau des prix
unitaires, à la stricte condition que ces prestations entrent dans le champ d’application du marché. Lorsque la
nature des prestations ou tout autre fait extérieur aux parties et revêtant un caractère imprévisible impose de
recourir à des fournitures ou prestations non listées au bordereau des prix unitaires, les prix de ces prestations
seront calculés en appliquant au(x) facture(s) fournisseur(s) hors TVA et après déduction des remises
consenties par ce fournisseur, le coefficients de marge qui figure au B.P.U et en appliquant aux heures de
travail éventuellement facturées les taux horaires de main d’œuvre prévus à cet effet au B.P.U.
Le coefficient de marge, les coefficients de réduction et les taux horaires de mains d’œuvre ou forfaits de
main d’œuvre prévus au B.P.U sont contractuels.
Le coefficient de marge est applicable uniquement aux prix hors taxe des fournitures hors bordereau justifiés
par la présentation d’une facture fournisseur.
Ce coefficient de marge est calculé pour tenir compte de l’ensemble des frais suivants :
• Frais généraux de l’entreprise et bénéfice ;
• Temps passé lors des relations avec le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre (estimations, ouverture
de chantier, réunions de chantiers, formalités administratives, ...) ;
• Transport et amenés à pied d’œuvre des matériaux et matériels compris toutes manutentions en
toutes conditions et par tous moyens ;
• Les temps passés pour les différents déplacements sur site ;
• Toutes pertes, déchets, reliquats inemployables, casses, stockage ;
• Protections, assurances, surveillance, etc., ainsi que la valeur résultant des sujétions sur le mode
d’exécution des travaux annoncés ci-après.
• Frais de recherche, de rassortiment et d'approvisionnement des matériels choisis dans les gammes
et standards compatibles avec ceux existants.
• Exécution des relevés, plans de détail ou d'exécution, ainsi que les piquetages ou traçages
Consultation n° 2600708 Page 25 sur 48
;
• Sujétions de coordination ou de co-exécution avec d'autres entreprises.
Le coefficient de marge est arrêté au centième (soit 2 décimales).
Les prix des prestations commandées hors bordereau seront obligatoirement justifiés par le Titulaire au
moyen des factures du fournisseur et/ou contrats indiquant les pourcentages de remise sur les produits
concernés par les prestations hors bordereau.
N.B : En cas de modification du tarif fournisseur d’une fourniture hors BPU l’établissement du devis et
l’établissement de la facture, la différence en sera supportée par le titulaire que la différence soit en plus-
value ou en moins-value, le coefficient de marge sera appliqué sur le montant figurant au bon de commande.
Ainsi chaque intervention à réaliser sera rémunérée par application :
- des prix forfaitaires prévus au B.P.U ;
- des prix unitaires prévus au B.P.U multipliés par les quantités mises en œuvre ;
- des prix fournitures « hors B.P.U » auxquels est appliqué le coefficient de marge prévu au B.P.U ;
- des taux horaires ou de forfaits de main d’œuvre prévus au B.P.U multipliés par le nombre d’heures de
travail effectuées ;
5.4 CLAUSE DE REEXAMEN
Conformément à l’article R. 2194-1 du Code de la commande publique, les caractéristiques techniques des
équipements du présent marché pourront être modifiées dans les cas suivants :
5.4.1 REFERENCE DE PRODUIT PROPOSEE PAR LES TITULAIRES DU MARCHE DEVENUE INDISPONIBLE SUITE
A UN ARRET DE LA COMMERCIALISATION DU PRODUIT PAR LE FABRICANT :
Dans ce cas, les prix du BPU continuent à s’appliquer sur le produit proposé en remplacement qui devra
respecter les exigences techniques minimales fixées au CCTP et présenter a minima le même niveau technique
que le produit disparu en prenant en compte l'évolution des textes applicables à la nature de l'article.
En cas de différence de prix significative (+ ou - 20 %) le nouveau prix fera l'objet d'un avenant.
5.4.2 EN CAS DE MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU GROUPEMENT EN COURS D’EXECUTION DU
CONTRAT
En cas de groupement, la composition dudit groupement pourra être modifiée au cours de l’exécution du
marché (substitution d’un ou plusieurs co-traitants par un ou plusieurs opérateurs économiques en cas de
fusions, absorptions, scissions, liquidation, redressement, défaillance etc.) La modification envisagée est
soumise à l'acceptation préalable de l'acheteur. En cas de substitution d’un co-traitant, ou de reprise par l’un
des autres co-traitants, le pouvoir adjudicateur prend sa décision au vu de son aptitude à assurer la poursuite
de l'exécution du marché dans les conditions contractuelles convenues. À cette fin, il produit :
- un courrier présentant les raisons de la modification, accompagné des documents justificatifs ;
- l'ensemble des documents et renseignements qui étaient exigés par les documents de consultation du
présent marché pour l'analyse des candidatures ;
- les documents justificatifs et autres moyens de preuve de l’absence de motifs d’exclusion de la
commande publique définis par les articles R.2143-6 à R.2143-10 du Code de la commande publique.
En cas d'acceptation de l'acheteur, une modification du contrat ou un avenant entérine la substitution de cet
opérateur économique au co-traitant initial.
Consultation n° 2600708 Page 26 sur 48
Il est entendu que, cette substitution n'entraîne aucune autre modification des conditions contractuelles que
celles qui résultent nécessairement de cette substitution de titulaire (identité et représentants du
cocontractant, coordonnées postales et bancaires). Le co-traitant substitué reprend purement et simplement
l'ensemble des droits et obligations du cotraitant initial résultant du présent marché à la date d'effet de la
substitution.
5.4.3 EN CAS DE NECESSITE D’AJOUTER DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES
Dans l’hypothèse où, pour une prestation particulière entrant dans l’objet du marché, le titulaire justifie la
nécessité de mobiliser des ressources complémentaires ou de réaliser des prestations complémentaires de
celles initialement prévues, il peut soumettre au pouvoir adjudicateur une demande motivée d’ajout de
prestations complémentaires ou modificatives, précisant la nature des adaptations et leur lien avec la bonne
exécution des prestations.
Après examen et validation par le pouvoir adjudicateur, ces prestations feront l’objet d’un avenant. Cet
avenant précisera la description détaillée des prestations ajoutées ou modifiées, les conséquences éventuelles
sur le délai et/ou le calendrier détaillé d’exécution, les incidences financières. Sauf précisions du pouvoir
adjudicateur, les prix de ces nouvelles prestations seront déterminés par référence :
- Aux prix figurant dans le Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U) de chaque lot pour les prestations
s’exécutant à bons de commande
- Aux prix figurant dans le Bordereau des Prix Plafonds (B.P.P) pour les prestations s’exécutant à marchés
subséquents
- Aux prix figurant dans le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire pour les prestations
s’exécutant à marchés subséquents
5.4.4 EN CAS DE NECESSITE D’AUGMENTER LE MONTANT MAXIMUM ANNUEL DE CHAQUE LOT.
Dans l’hypothèse où le montant des bons de commandes ou des marchés subséquents émis au cours d’une
période annuelle d’exécution atteindrait 90% du montant annuel fixé à l’article 2.1.3 du présent accord-cadre,
le pouvoir adjudicateur en informe sans délai le titulaire par tout moyen permettant de donner une date
certaine.
Si les parties s’accordent sur la nécessité d’augmenter le montant maximum annuel, cette augmentation sera
formalisée par avenant. Le montant maximum annuel pourra être augmenté dans la limite de 15% du montant
maximum annuel initial. Cette augmentation est strictement limitée à la période annuelle d’exécution
concernée et ne saurait valoir modification du montant maximum annuel applicables aux autres périodes
d’exécution qui demeurent régies par les stipulations de l’article 2.1.2 du présent marché.
5.5 VARIATION DES PRIX
Variation des prix du B.P.U / B.P.P de l’accord-cadre : Les prix unitaires, taux horaires de main d’œuvre et
forfaits d’intervention sont réputés avoir été établis sur la base des conditions économiques du mois où se
situe la date limite fixée pour la remise des offres. Ce mois d’établissement des prix est appelé « Mois Zéro »,
noté mois « M0 ».
Les prix unitaires, taux horaires de main d’œuvre et forfaits d’intervention sont fermes le 1 er exercice
de l’accord-cadre, ils ne feront pas l’objet d’une actualisation lors de sa prise d’effet mais seront
révisés annuellement pour les exercices suivants à chaque date anniversaire de la notification de l’accord
cadre. Il faut considérer pour le 1er exercice une année à compter de la notification de l’accord-cadre et pour
Consultation n° 2600708 Page 27 sur 48
les exercices suivants une année à compter de la date d’anniversaire de la notification de l’accord-cadre.
Les prix de l’accord-cadre sont révisés pour l’exercice à venir par application de la formule suivante :
P = Po ( 0.15 + ( 0.85 ( I anniv notif -1 mois ) )
I Mo-1 mois
Avec :
P = prix révisé HT / Po = prix initial HT / 0.15 = partie fixe / 0.85 = partie variable
I = indice BT 41 « Ventilation et conditionnement d'air » - base 2010.
Numérateur = valeur du dernier indice publié à la date anniversaire de notification de l’AC moins 1 mois
Dénominateur = valeur du dernier indice publié au mois Mo moins 1 mois
La révision est applicable que le coefficient de révision soit supérieur ou inférieur à 1. Le prix révisé sera arrondi,
si nécessaire au millième (1.000ème) supérieur conformément aux dispositions de la dernière phrase de
l’article 10.5 du CCAG-Travaux.
Les prix applicables à une commande sont ceux en vigueur au moment de la notification du bon de commande.
N.B 1 : Les coefficients ont quant à eux une valeur constante et invariable pour toute la durée de l’accord-
cadre.
N.B 2 : Les prix des prestations commandées hors bordereau ne feront l’objet d’aucune révision.
‘'
N.B 3 : Lorsque l’indice prévu a été supprimé et que l’actualisation est impossible il est fait usage, sans que la
passation d’un avenant ne soit nécessaire, de l’indice de remplacement proposé par l’INSEE ou l’organisme
chargé de la publication de l’indice. Les valeurs de l’indice supprimé sont alors converties en valeur du nouvel
indice utilisant le coefficient de raccordement proposé par l’INSEE.
Variation des prix des marchés subséquents : Si pour compléter son C.D.P.G.F et former son offre, le titulaire
sera soumis aux prix plafonds du B.P.P du lot 5, les marchés subséquents seront quant à eux des marchés à
prix global et forfaitaire à part entière.
Ces variations se feront en prenant comme indice de référence celui utilisé pour la révision des prix de
l’accord-cadre. Ces variations se feront en prenant comme indice de référence celui utilisé pour la révision des
prix de l’accord-cadre soit le BT 41 « Ventilation et conditionnement d'air » base 2010.
5.6 APPLICATION DE LA TAXE A LA VALEUR AJOUTEE
Sauf stipulation différente, tous les prix figurant au présent accord-cadre sont réputés être exprimés « hors
T.V.A ».
Les montants des règlements (acomptes et/ou décomptes « finals ») seront calculés en appliquant le(s) taux
de T.V.A à considérer selon la réglementation en vigueur.
En tout état de cause, la facture valant décompte général des travaux ordonnés par un bon de commande
contiendra tous les éléments du (des) calcul(s) de la T.V.A en particulier dans le cas où le taux de T.V.A aurait
varié au cours de l’exécution des travaux.
5.7 CLAUSE DE SAUVEGARDE
Consultation n° 2600708 Page 28 sur 48
La révision ou l’ajustement des prix ne pourra conduire à une augmentation ou à une diminution des prix de
plus de 5 % par an.
En cas de dépassement, les parties conviennent de se réunir pour justifier ce dépassement. En cas de
désaccord entre les parties, le pouvoir adjudicateur a la possibilité de résilier le marché sans que le Titulaire
puisse prétendre à indemnité de quelque nature que ce soit.
ARTICLE 6 : REGLEMENT DES COMPTES
Pour les lots 1 à 4 et par dérogation aux articles 10.2 et 12.1.1 du CCAG – Travaux, le règlement des
comptes des prestations commandées par bon de commande s’opèrera, après vérification du service fait, par
bon de commande mais dans le cas où le délai d’exécution d’un bon de commande est supérieur à trois mois,
un acompte trimestriel sera dû.
Lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise ou un artisan au sens de l’article R. 2151-13 du code
de la commande publique, une société coopérative de production, un groupement de producteurs agricoles,
une société coopérative d'artisans, une société coopérative d'artistes ou une entreprise adaptée, un acompte
mensuel sera dû dans le cas où le délai d’exécution d’un bon de commande est supérieur à 1 mois.
Les ouvrages ou prestations faisant l’objet du lot 5 seront réglés après vérification du service fait et en fonction
de l’avancement des travaux. Le titulaire établira la facture correspondante (projet d’acompte ou de
décompte “ final ”) conformément aux dispositions prévues dans le marché subséquent concerné.
6.1 PRESENTATION DES DEMANDES DE REGLEMENT
Les demandes de paiement ne peuvent être déposées qu’à la condition expresse de délivrance du formulaire
d’admission ou de réception des prestations selon la nature du marché, à peine de rejet elles comprendront :
Les demandes de paiement devront comporter, outre les mentions légales, les indications suivantes :
- Date d’émission de la demande de paiement
- Désignation de l’émetteur et du destinataire de la facture
- La référence d'inscription au répertoire du commerce et au répertoire des métiers, le cas échéant
- Le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET de l’émetteur de la facture
- Numéro de l’accord-cadre concerné
- Numéro du bon de commande OU du marché subséquent concerné
- Numéro de l’engagement comptable figurant sur le bon de commande OU indiqué lors de la notification du
marché subséquent.
- Le code service indiqué sur le bon de commande OU indiqué lors de la notification du marché subséquent
- La localisation des travaux
- La date d’exécution des travaux
- Le montant total HT et le montant de la TVA et son taux applicable au moment des prestations ou le cas
échéant le bénéfice d’une exonération totale ou partielle accompagnée de l’attestation justification
l’application d’une TVA à taux réduit.
- Tout rabais, remise, ristourne ou escompte acquis et chiffrable lors de l’opération et directement applicable
à cette opération.
- Les demandes de paiement de sous-traitants devront, sous peine de rejet, être contresignées par le titulaire
ou accompagnées d’un accord pour le paiement direct.
- Dans le cas du règlement pour solde, le procès-verbal de réception signé du maitre d’ouvrage
L’attention du titulaire est attirée sur le fait que toute facture qui ne sera pas présentée dans les formes fixées
lui sera retournée, le délai global de paiement étant alors interrompu.
Consultation n° 2600708 Page 29 sur 48
Conformément à l’article L.2192-1 du Code de la Commande Publique et du décret n°2019-748 du 18 juillet
2019 relatif à la facturation électronique dans la commande publique, le titulaire adresse sa facture
électronique sur le portail mutualisé de l’État Chorus Pro : https://chorus-pro.gouv.fr.
Pour déposer ses factures sur Chorus Pro, le titulaire devra se munir des informations suivantes :
- Le numéro de SIRET, qui identifiera la Région Ile-de-France en tant que destinataire de la facture :
237500079 00312
- Le numéro d’engagement et le code service qui seront communiqués au titulaire à l’occasion de la
notification du marché. L’absence de numéro d’engagement sur la facture entrainera son rejet immédiat.
Coordonnées bancaires : Les coordonnées bancaires du titulaire sont explicitement mentionnées dans l’acte
d’engagement. En cas de modification des coordonnées bancaires du titulaire, son nouveau RIB devra être
transmis accompagné d’un courrier signé par une personne ayant le pouvoir d’engager l’entreprise. Si un RIB
différent de celui fourni au moment de l’offre est transmis avec une facture sans ce courrier, il n’en sera pas
tenu compte.
Pour les factures relatives à des bons de commande : Chaque facture sera transmise par le titulaire
accompagnée du récapitulatif détaillé en reprenant l’intitulé des postes du B.P.U, des travaux exécutés selon
les quantités du bon de commande étant précisé que, pour les factures relatives à des travaux réglés par
acomptes intermédiaires (travaux ayant été réalisés en phases distinctes), chaque facture indiquera
les travaux cumulés réalisés à la date d’établissement de la facture présentée. De plus, le titulaire fournira le
justificatif des quantités réellement exécutées, afin que le Conducteur de l’opération puisse apprécier la
cohérence entre le devis et l’exécution de la commande.
Fournitures hors B.P.U : Les prix des prestations commandées hors bordereau seront obligatoirement justifiés
par le Titulaire au moyen des factures du fournisseur.
Point de contact : pour toute demande information concernant le suivi des paiements ou des difficultés d’ordre
comptable, le titulaire devra impérativement saisir par courrier adressé au siège de la Région ou par voie
électronique à l’adresse suivante : gestionfacturesPLYC@iledefrance.fr
6.2 DECOMPTE GENERAL – SOLDE DES MARCHES SUBSEQUENTS
Par dérogation à l’article 12.4.1. du CCAG travaux le maître d’œuvre transmet le projet de décompte général
au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai compatible avec les délais de notification dudit projet
au titulaire détaillés ci-après.
Par dérogation à l’article 12.4.2 du CCAG travaux, le projet de décompte général est signé par le représentant
du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général.
Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux
dates ci-après :
- quarante (40) jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement
finale transmise par le titulaire ;
- quarante (40) jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande
de paiement finale transmise par le titulaire.
Si, lors de l’établissement du décompte général, les valeurs finales des index de référence ne sont pas connues,
le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire la révision de prix afférente au solde dans les dix
jours qui suivent leur publication. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de
Consultation n° 2600708 Page 30 sur 48
paiement des sommes restant dues après révision définitive des prix.
Si le représentant du maître d’ouvrage ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés
ci-dessus, le titulaire notifie au représentant du maître d’ouvrage, avec copie au maître d’œuvre, un projet de
décompte général signé, composé :
- du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 12.3.1 du CCAG Travaux ;
- du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et
du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 12.2.1 du
CCAG Travaux pour les acomptes mensuels ;
- du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive.
Par dérogation à l’article 12.4.4 du CCAG-Travaux, un projet de décompte général transmis par le titulaire du
présent marché ne pourra jamais faire l’objet d’une approbation tacite par le maître d’ouvrage et ainsi devenir
le décompte général et définitif.
Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des
révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. Si, lors de l’établissement du décompte général,
les valeurs finales des index de référence ne sont pas connues, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie
au titulaire la révision de prix afférente au solde dans les dix jours qui suivent leur publication. La date de cette
notification constitue le point de départ du délai de paiement des sommes restant dues après révision
définitive des prix.
Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le montant des révisions de prix au plus tard dix
jours après la publication de l’index de référence permettant la révision du solde. La date de cette notification
constitue le point de départ du délai de paiement de ce montant.
6.3 REGLEMENT DU PRIX DES PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES OU MODIFICATIVES DANS LES
MARCHES SUBSEQUENTS
L'ordre de service mentionné à l'article 13.1 du CCAG Travaux notifie au titulaire les prix proposés pour le
règlement des travaux nouveaux ou modificatifs. Ces prix, qui ne sont pas fixés définitivement, sont arrêtés
par le maître d'œuvre après consultation du titulaire. Ils sont obligatoirement assortis d'un sous-détail, s'il
s'agit de prix unitaires, ou d'une décomposition, s'il s'agit de prix forfaitaires, cette décomposition ne
comprenant aucun prix d'unité nouveau dans le cas d'un prix forfaitaire pour lequel les changements présents
ne portent que sur les quantités de natures d'ouvrage ou d'éléments d'ouvrage.
Conformément à l’article 13.3 du CCAG Travaux, si des prestations supplémentaires ou modificatives doivent
exceptionnellement être réalisées et qu’il existe pour ces prestations des décompositions de prix forfaitaire ou
des sous-détails de prix unitaires leurs éléments sont utilisés pour l’établissement des prix nouveaux.
Par dérogation à l’article 13.5 du CCAG Travaux, le titulaire est réputé avoir accepté ces prix si, dans le délai de
10 jours ouvrés à compter de la notification de l’ordre de service, il n’a pas présenté d’observation au maître
d’œuvre en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu'il propose.
Le règlement de ces travaux interviendra après signature de l’avenant mentionné à l’article 13.5 du CCAG
Travaux.
6.4 DELAI MAXIMUM DE PAIEMENT
Le délai maximum de paiement est celui fixé à 30 jours calendaires conformément aux dispositions de l'article
R 2192-10 du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018. Ce délai court à compter de la date de réception du
Consultation n° 2600708 Page 31 sur 48
projet de décompte par le pouvoir adjudicateur ou de son représentant.
Le dépassement de ce délai global de paiement ouvre de plein droit et sans formalité pour le titulaire, au
bénéfice d’intérêts moratoires dont le taux sera celui du taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale
européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du
semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit
points de pourcentage. Au titre de ces intérêts moratoires, et en plus des intérêts calculés ci-dessus,
l'opérateur économique concerné a droit à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.
Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l'expiration du délai de paiement jusqu'à la date
de mise en paiement du principal incluse. Conformément aux dispositions des articles R. 2192-27 à R. 2192-30
du Code de la commande publique, si la demande de paiement ne comporte pas l'ensemble des pièces et des
mentions prévues par la loi ou par le marché ou que celles-ci sont erronées ou incohérentes, l’acheteur se
réserve la possibilité d’interrompre une fois le délai de paiement. Cette interruption fera alors l'objet d'une
notification au créancier par tout moyen permettant d'attester une date certaine de réception. Elle précisera
les raisons imputables au créancier qui s'opposent au paiement, ainsi que les pièces à fournir ou à compléter.
6.5 AVANCE
Conformément aux articles R2191-3 à R2191-12 du Code de la commande publique, une avance pourra être
accordée au titulaire au titre de l’accord-cadre sur la base de l’engagement minimum annuel fixé pour le
secteur sur lequel il s’est vu accordé la priorité, sous condition de produire soit une garantie à première
demande soit une caution personnelle et solidaire conformément à l'article R2191-7 du Code de la commande
publique. Le titulaire peut soit l’accepter, soit y renoncer. L’option A prévue par l’article 10.1 du CCAG Travaux
est retenue :
- Avance de 30 % du montant de l’engagement minimum annuel fixé pour le secteur lorsque le titulaire
ou le sous-traitant est une petite ou moyenne entreprise au sens du Code de la commande publique ;
- Avance de 10 % du montant de l’engagement minimum annuel fixé pour le secteur dans les autres
cas ;
Une avance pourra également être accordée au titre de chaque marché subséquent d'un montant supérieur à
50.000 euros HT et d'une durée d'exécution supérieure à deux mois, et ce sous condition de produire soit une
garantie à première demande soit une caution personnelle et solidaire conformément à l'article R2191-7 du
Code de la commande publique. Le titulaire peut soit l’accepter, soit y renoncer. L’option A prévue par l’article
10.1 du CCAG Travaux est retenue :
- Avance de 30 % du montant du marché subséquent concerné lorsque le titulaire ou le sous-traitant est
une petite ou moyenne entreprise au sens du Code de la commande publique ;
- Avance de 10 % du montant du marché subséquent concerné dans les autres cas ;
Conformément à l’article R2191-9 du Code de la commande publique, le montant de l’avance ne peut être
affecté par la mise en œuvre d’une clause de variation de prix.
L’avance sera versée en une seule fois. Son remboursement commencera lorsque le montant des prestations
exécutées, exprimé en prix de base (valeur Mo) atteint ou dépasse 65 % du montant total du bon de
commande OU du marché subséquent. Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues
ultérieurement au titulaire à titre d’acompte ou de solde. Le précompte s’effectue après application de la clause
de variation des prix sur le montant initial de l’acompte ou du solde.
Une avance peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiant du paiement direct lorsque le
montant des travaux dont ils sont chargés est au moins égale au seuil mentionné ci-dessus.
Le cas échéant le titulaire prend le versement et le remboursement de cette avance en compte pour fixer le
Consultation n° 2600708 Page 32 sur 48
montant des sommes devant faire l’objet d’un paiement direct au sous-traitant.
6.6 GARANTIE FINANCIERE - MARCHES SUBSEQUENTS UNIQUEMENT
NB : Cette clause concerne les futurs marchés subséquents et non l’accord-cadre lui-même.
Conformément aux article R2191-32 à R2191-35 du Code de la commande publique, une retenue de garantie
de 5 % sera prélevée sur le montant de chaque acompte. Si le titulaire est une petite ou moyenne entreprise
aux sens de l’article R2151-13, ce taux passe à 3%. Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du
titulaire par une garantie à première demande qui devra être constituée en totalité au plus tard à la date à
laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte. La caution
personnelle et solidaire n’est pas autorisée
L'objet de cette garantie de substitution est identique à celui de la retenue de garantie qu'elle remplace. La
garantie de substitution est constituée pour le montant total du marché y compris les modifications en cours
d'exécution. Le montant de la garantie de substitution ne peut être supérieur à celui de la retenue de garantie
qu'elle remplace.
Lorsque le titulaire du marché est un groupement solidaire, la garantie de substitution est fournie par le
mandataire pour le montant total du marché. Lorsque le titulaire du marché est un groupement conjoint,
chaque membre du groupement fournit une garantie de substitution correspondant aux prestations qui lui
sont confiées. Si le mandataire du groupement conjoint est solidaire de chacun des membres du groupement,
la garantie de substitution peut être fournie par le mandataire pour le montant total du marché.
Dans l'hypothèse où la garantie de substitution ne serait pas constituée ou complétée au plus tard à la date à
laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la
retenue de garantie correspondant à l'acompte est prélevée par l'acheteur. Lorsque la garantie de substitution
a été constituée après la date fixée au premier alinéa, les montants déjà prélevés au titre de la retenue de
garantie sont reversés au titulaire.
L'organisme apportant sa garantie est choisi parmi les tiers agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution. Lorsque cet organisme est étranger, il est choisi parmi les tiers agréés dans son pays d'origine.
L'acheteur peut récuser l'organisme qui doit apporter sa garantie. Les établissements ayant accordé leur
caution ou leur garantie à première demande sont libérés un mois au plus tard après l'expiration du délai de
garantie. Toutefois, si des réserves ont été notifiées pendant le délai de garantie au titulaire du marché et aux
établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande et si elles n'ont pas été levées
avant l'expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leurs engagements un mois au plus tard après
la date de leur levée.
6.7 CESSION ET NANTISSEMENT
Dans le cadre de l’exécution des lots 1 à 4, il sera délivré, sur demande du titulaire, un certificat de cessibilité
du marché, ou de chaque bon de commande.
Pour le lot 5 et conformément aux dispositions de l’article R. 2191-51 du Code de la commande publique,
ces documents pourront en revanche être délivrés pour chaque marché subséquent dans les conditions
fixées par ledit code.
6.8 SOUS-TRAITANCE
Les articles R2193-1 à R2193-21 du Code de la commande publique s’appliquent en cas de sous-traitance. Les
demandes de paiement de sous-traitants non contresignées par le titulaire / non accompagnées d’un accord
pour le paiement direct / non visées sur Chorus Pro seront rejetées.
Consultation n° 2600708 Page 33 sur 48
Après notification du marché, toute demande d’acceptation d’un sous-traitant et d’agrément de ses conditions
de paiement est déposée selon l’une des modalités suivantes :
⦁ Contre récépissé
⦁ Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
⦁ par voie électronique, prioritairement à l’adresse suivante : fournisseurspolelycees@iledefrance.fr
La transmission par voie électronique est fortement recommandée par la Région.
La demande est transmise sous la forme d’un dossier complet comprenant notamment :
⦁ le formulaire DC4 dûment renseigné et signé ;
⦁ l’ensemble des pièces justificatives nécessaires à l’instruction de la demande ;
⦁ le cas échéant, les pièces relatives aux capacités du sous-traitant.
Le titulaire veille à indiquer, pour tout envoi électronique, l’objet suivant :
« DC4 – [numéro du marché] – [nom du titulaire] – [nom du sous-traitant] ».
La date de réception du dossier par les services régionaux fera foi pour l’engagement de son instruction.
Tout dossier incomplet pourra faire l’objet d’une demande de pièces complémentaires. L’l’instruction de la
demande est alors suspendue jusqu’à réception des éléments attendus. Le délai de traitement ne débutera
qu'à la réception effective des pièces manquantes par nos services.
L'utilisation d’un autre canal de transmission que celui mentionné ci-dessus est susceptible d’entraîner un
allongement des délais de traitement de la demande.
ARTICLE 7 : CLAUSE ENVIRONNEMENTALE :
La gestion des déchets de chantier et l’enlèvement du matériel et des matériaux sans emploi s’effectueront
selon les dispositions des articles 36 et 37 au CCAG travaux.
Le titulaire est tenu de produire, à la demande de la Région, tout justificatif de traçabilité de traitement des
déchets issus de l’exécution de la prestation, qui fasse apparaitre une gestion des déchets conforme aux
exigences réglementaires notamment en ce qui concerne les déchets dangereux.
ARTICLE 8 : PENALITES
Toutes les pénalités sont cumulables.
Par dérogation à l’article 19.1.1 du CCAG-Travaux et sauf disposition contraire mentionnée dans le présent
C.C.A.P, toutes les pénalités journalières décrites ci-après s’entendent par jour ouvré de retard (soit du lundi au
vendredi).
Par dérogation à l’article 19.2.1 du CCAG-Travaux, les pénalités sont applicables dès le premier euro.
Par dérogation à l’article 19.2.2 du CCAG-Travaux les pénalités sont plafonnées à 20 % du montant H.T du bon
de commande concerné OU 20 % du montant total H.T du marché subséquent concerné. Les pénalités pour
retard dans la remise d’un devis ou d’un complément sont quant à elles plafonnées à 1.000 euros, soit 10 jours
ouvrés de retard au-delà desquels le maître d’ouvrage pourra constater la défaillance du titulaire et lui
appliquer également la pénalité prévue pour défaillance.
Par dérogation à l’article 19.2.4 du CCAG-Travaux, les pénalités sont applicables sans mise en demeure
préalable. Elles sont dues du simple fait de la constatation par le maitre d’ouvrage, par le maitre d’œuvre ou par
Consultation n° 2600708 Page 34 sur 48
le conducteur d’opération, du retard, de l’absence ou du manquement du titulaire et ce, sans que ce dernier ne
soit invité à présenter ses observations.
Les pénalités ne présentent aucun caractère libératoire. Le titulaire reste donc intégralement redevable de ses
obligations contractuelles et notamment des prestations dont l’inexécution a donné lieu à l’application de
pénalités.
L’application de pénalités est effectuée sans préjudice de la faculté de la personne publique de prononcer toute
autre sanction contractuelle et notamment de faire réaliser tout ou partie du marché aux frais et risque du
titulaire.
8.1 PENALITE POUR DEFAILLANCE – BONS DE COMMANDE UNIQUEMENT
Comme prévu à l’article 2.2, au cours de l’exécution de l’accord-cadre il pourra exceptionnellement être fait
appel au titulaire d’un autre secteur si un titulaire apparait comme défaillant, que ce soit au stade de la
demande de devis comme au stade de l’exécution des travaux : Le titulaire défaillant se verra alors appliquer
une pénalité forfaitaire de 1.000 euros.
Toutefois, si le titulaire informe (par tout moyen électronique permettant d’assurer la traçabilité des échanges)
le maître d’ouvrage de son désistement momentané pour cause de surcharge de travail dans les 3 jours ouvrés
à compter de la réception de la demande de devis, il se verra seulement appliquer une pénalité forfaitaire
de 300 euros.
Les pénalités forfaitaires prévues ci-dessus verront leur montant divisé par deux si la commande ne
concerne pas le secteur réservé du titulaire défaillant.
8.2 PENALITE POUR NON-REPONSE – MARCHES SUBSEQUENTS UNIQUEMENT
Sans préjudice de la mise en œuvre des sanctions visées ci-dessous, sauf cas de force majeure ou
d'indisponibilité momentanée et accidentelle, le titulaire sera automatiquement redevable, sans mise en
demeure préalable, d'une pénalité forfaitaire d’un montant équivalent à 1500 € en cas d’absence injustifiée
d’offre pour une remise en concurrence dans le cadre des marchés subséquents.
La pénalité fera l’objet d’un titre de recette émis par le pouvoir adjudicateur.
8.3 PENALITE POUR RETARD DANS LA REMISE D’UN DEVIS OU D’UN COMPLEMENT
Par dérogation à l’article 19 du CCAG- travaux, le titulaire qui ne produirait pas le devis dans le délai défini au
paragraphe 2.1.1 ci-avant, ou qui ne produira pas le(s) complément(s) demandé(s) dans le délai de 5 jours
ouvrés fixé dans ledit paragraphe se verra sanctionné par une pénalité journalière, fixée à 100 euros par jour
ouvré de retard constaté.
8.4 PENALITE POUR RETARD DANS LE DEMARRAGE DES TRAVAUX – BONS DE COMMANDE
Par dérogation à l’article 19 du C.C.A.G-Travaux, en cas de retard de son fait par rapport à la date de
démarrage des travaux prévue dans le bon de commande, le titulaire sera passible d’une pénalité journalière
fixée à 100 euros par jour ouvré de retard constaté.
8.5 PENALITE POUR RETARD DANS L’EXECUTION DES TRAVAUX – BONS DE COMMANDE
Consultation n° 2600708 Page 35 sur 48
Par dérogation à l’article 19 du C.C.A.G-Travaux, en cas de retard de son fait par rapport à la date de fin de
travaux prévue dans le bon de commande, le titulaire sera passible d’une pénalité journalière dont le montant
sera égal à 1 % du montant H.T du bon de commande concerné par jour ouvré de retard constaté.
8.6 PENALITES POUR RETARD DANS L’EXECUTION DES TRAVAUX – MARCHES SUBSEQUENTS
Par dérogation à l’article 19 du C.C.A.G-Travaux, en cas de retard de son fait par rapport au délai global
d’exécution, le titulaire sera passible d’une pénalité journalière dont le montant sera égal à 1/1000ème du
montant H.T du marché subséquent considéré.
8.7 PENALITES P R O V I S O I R E POUR RETARD SUR UN DELAI PARTICULIER– MARCHES SUBSEQUENTS
En cas de retard sur les délais intermédiaires ou certaines tâches critiques, y compris période de préparation,
le maître d’ouvrage se réserve le droit d’appliquer une pénalité provisoire journalière de 1/3 000 du montant
hors taxe de l'ensemble du marché avant le terme du délai global d’exécution.
Cette pénalité est applicable en cas de retard dans le démarrage ou l’achèvement d’une ou plusieurs tâches
critiques fixée au calendrier détaillé d’exécution ou, pour une tâche initialement sous-critique, dès lors que sa
marge totale est consommée.
Conformément à l’article19.2.5 du CCAG/Travaux, en cas de retard sur un délai partiel prévu au marché, si le
délai global est respecté, le maître d'ouvrage rembourse au titulaire les pénalités provisoires appliquées, si le
retard partiel n’a pas eu d'impact sur les autres travaux de l'ouvrage.
8.8 PENALITE DE RETARD DANS LA LEVEE DES RESERVES
En cas de retard d’exécution des travaux de levée des réserves, le maître d’ouvrage se réserve le droit
d’appliquer une pénalité de 100 euros par jour ouvré de retard et par réserve non levée.
8.9 PENALITES POUR ABSENCE OU ARRIVEE AVEC RETARD A UNE REUNION
Par dérogation à l’article 19 du CCAG-Travaux toute absence du titulaire à l’une des réunions à laquelle il aura
été dûment convoqué entraînera de droit une pénalité forfaitaire fixée à 100 euros.
Tout retard de plus de 20 minutes sera considéré comme une absence.
8.10 PENALITES POUR RETARD OU ABSENCE DE REMISE DE DOCUMENTS
Par dérogation à l’article 19 du C.C.A.G-Travaux, et sauf disposition contraire écrite, tout retard dans la remise
d’un document à fournir par le titulaire sera sanctionné par une pénalité de 100 euros par jour ouvré de retard
constaté par document non remis.
Est notamment concerné par cette pénalité le rapport récapitulatif trimestriel (cf. article 3.6) à fournir dans
le délai de 15 jours ouvrés après la fin de la période concernée.
8.11 PENALITES POUR MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS DE GESTION DU CHANTIER
Par dérogation à l’article 19 du C.C.A.G-Travaux, et sauf disposition contraire écrite, tout manquement
constaté dans la sécurisation du chantier (signalisation et protection), le nettoyage de fin de chantier, la
gestion des déchets de chantier (nettoyage, tri, renseignement des bordereaux de suivi…) et le repliement
des installations de chantier, sera sanctionné par une pénalité de 200 euros par jour ouvré de retard jusqu’à
obtention du respect des exigences.
Consultation n° 2600708 Page 36 sur 48
8.12 PENALITE POUR NON REMISE DES DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION
Par dérogation à l’article 19.3 du CCAG Travaux, en cas de retard du titulaire dans la remise des documents
conformes à l’exécution le titulaire subira, et ce sans mise en demeure préalable, une pénalité de 200 euros
par jour ouvré de retard.
8.13 PENALITE POUR NON REMISE DES DOCUMENTS EN MATIERE DE S.P.S
Par dérogation à l’article 19.2 du CCAG Travaux le titulaire subira une pénalité journalière de 300 euros par
jour ouvré de retard dans la remise des documents à fournir en matière de S.P.S après exécution.
8.14 PENALITE POUR NON REMISE DU DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
Par dérogation à l’article 19.3 du CCAG Travaux le titulaire subira, sans mise en demeure préalable, une
pénalité journalière de 500 euros par jour ouvré de retard dans la remise du dossier des ouvrages exécutés.
Sera considéré comme non remis tout dossier incomplet ou non conforme à la prestation attendue.
8.15 PENALITE POUR NON REMISE DE DEMANDE D’AGREMENT ET D’ACCEPTATION DES
CONDITIONS DE PAIEMENT D’UN SOUS-TRAITANT
Aux termes de la loi du 31 décembre 1975 et de ses modifications, le titulaire est tenu de faire agréer les sous-
traitants. S’il n’a pas rempli cette obligation 10 jours ouvrés après avoir été mis en demeure de le faire il
encourt, à compter du 11ème jour ouvré, une pénalité d’un montant de 500 euros par jour ouvrable de retard.
En outre, le défaut de communication des documents requis un mois après cette mise en demeure expose le
titulaire à l’application des mesures prévues à l’article 52 du CCAG-travaux.
Bons de commande uniquement : Si un sous-traitant déclaré et agréé au niveau de l’accord-cadre intervient
sans que le titulaire ne l’ait signalé au préalable au stade du devis, le titulaire se verra sanctionné par une
pénalité forfaitaire de 500 euros.
ARTICLE 9 : DELAIS D’EXECUTION DES PRESTATIONS
Par dérogation à l’article 18.1.1 du CCAG-Travaux chaque bon de commande précisera la date de démarrage
des travaux qu’il ordonne ainsi que leur durée et leur date de fin (calendrier d’exécution des travaux).
Dans le cas particulier de travaux à réaliser en phases, le bon de commande précisera également la date de
démarrage, la date de fin ainsi que, le cas échéant, les délais d’approvisionnement pour chaque phase.
Si aucune date de démarrage n’est indiquée dans le bon de commande, les travaux commenceront le lendemain
de la notification du bon de commande (entendus en jours ouvrés soit du lundi au vendredi, par dérogation à
l’article 3.2.2 du CCAG-travaux).
Dans le cas particulier de travaux à réaliser en phases, la disposition précédente s’appliquera à la première
phase et le bon de commande devra mentionner la(les) date(s) de début d’exécution de la(les) phase(s)
suivante(s). Le Conducteur de l’opération peut aussi décider de notifier un bon de commande particulier pour
chaque phase, cela devra alors être précisé dans le 1er bon de commande.
9.1 CALENDRIER D’EXECUTION DES TRAVAUX
Consultation n° 2600708 Page 37 sur 48
Calendrier prévisionnel d’exécution des travaux : Chaque devis proposé par le titulaire indiquera le calendrier
prévisionnel d’exécution des travaux. Ce calendrier fera, le cas échéant, ressortir les différentes phases de
travaux envisagées.
Calendrier d’exécution des travaux : Le calendrier contractuel d’exécution des travaux ordonnés par un bon de
commande sera indiqué dans ledit bon de commande.
9.2 MODIFICATION DU DELAI D’EXECUTION
Les modifications listées ci-dessous ne sont possibles que si elles sont ordonnées avant la fin du délai initial
d’exécution :
Prolongation du délai d’exécution liée au volume des travaux à exécuter : Il sera fait application de l’article
18.2 du CCAG-Travaux et pour les cas prévus aux 18.2.2 et 18.2.3 un ordre de service de prolongation de délai
sera notifié au titulaire par mail dans les mêmes conditions que le bon de commande (cf. article 3.2).
Prolongation du délai d’exécution liée à des intempéries : Dans le cas d’intempéries réputées imprévisibles, au
sens du dernier alinéa de l’article 18.2.3 du CCAG-Travaux, un ordre de service de prolongation du délai
d’exécution sera notifié au titulaire par mail dans les mêmes conditions que le bon de commande (cf. article
3.2). En cas de prolongation de délai les pénalités fixées à l’article 8 ci-après sont applicables au nouveau délai
imparti du fait de la prolongation.
Ajournement des prestations
• Suspension de l’exécution : Un ordre de service de suspension sera notifié au titulaire par mail dans les
mêmes conditions que le bon de commande (cf. article 3.2). La date de redémarrage des travaux
pourra être prévue dans cet ordre de service ou faire l’objet d’un ordre de service de reprise des
travaux. Par dérogation à l’article 53.1.1 du CCAG, cette suspension n’entraine aucun droit à
indemnisation.
• Report de l’exécution : Un ordre de service de report sera notifié au titulaire par mail dans les
mêmes conditions que le bon de commande (cf. article 3.2). La nouvelle date de démarrage des
travaux pourra être prévue dans cet ordre de service ou faire l’objet d’un autre ordre de service. Par
dérogation à l’article 53.1.1, ce report n’entraine aucun droit à indemnisation.
Annulation de l’exécution : Un ordre de service d’annulation sera notifié au titulaire par mail dans les mêmes
conditions que le bon de commande (cf. article 3.2). Un nouveau bon de commande devra ensuite être émis
et notifié au titulaire.
Marchés subséquents : Les marchés subséquents notifiés pendant la durée de validité de l'accord-cadre
détermineront les délais particuliers de réalisation des prestations concernées. Les marchés subséquents ne
sont pas reconductibles.
Conformément aux stipulations de l’article 18.2 du CCAG Travaux, et en dehors des cas prévus dans ses
articles 18.2.2 et 18.2.3, la prolongation du délai d’exécution ne pourra résulter que d’une modification du
marché subséquent.
ARTICLE 10 : PROVENANCE, CARACTERISTIQUES, QUALITE, CONTROLE ET
PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITSE
10.1 PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS
Le C.C.T.P- M S ou la demande de devis fixe la provenance de ceux des matériaux, matériels, produits
Consultation n° 2600708 Page 38 sur 48
et/ou composants de construction dont le choix :
- n’est pas laissé au titulaire de l’accord-cadre ;
ou - n’est pas déjà fixé par les pièces générales de l’Accord-cadre ;
ou - déroge sur des points de détail aux dispositions des pièces générales de l’accord-cadre.
10.2 CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX ET PRODUITS
Les caractéristiques des matériaux et produits seront indiquées dans les devis ou C.C.T.P – M.S.
10.3 QUALITES DES MATERIAUX ET PRODUITS
Les qualités des matériaux et produits seront indiquées dans les devis ou C.C.T.P - M.S, au stade de leur mise au
point.
10.4 CONTROLES DES MATERIAUX ET PRODUITS
Le bon de commande OU le C.C.T.P-M.S précisera, le cas échéant, quels matériaux, produits et/ou composants
feront l’objet de vérifications (en atelier et/ou sur chantier), avec ou sans essai(s).
Les vérifications et éventuels essais à faire sur le chantier seront réalisés, à la demande du Conducteur de
l’opération par tout organisme dûment habilité et missionné par lui.
ARTICLE 11 : PERIODE DE PREPARATION DES TRAVAUX – COORDINATION ET
EXECUTION DES TRAVAUX
11.1 PERIODE DE PREPARATION DES TRAVAUX
Cas où il y a établissement d’un (de) P.P.S.P.S : La demande de devis précisera si l’opération qu’elle vise est
soumise à l’établissement d’un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S).
Dans l’affirmative, le devis et le bon de commande préciseront :
- la durée de la période de préparation et la date de remise du P.P.S.P.S ;
- que cette période de préparation n’est pas incluse dans le délai d’exécution des travaux.
Tout sous-traitant intervenant dans une opération soumise à P.P.S.P.S disposera d’un délai de six (6) jours
ouvrés pour établir son propre P.P.S.P.S. Le contenu d’un P.P.S.P.S est défini aux articles L4532-8 et
suivants du Code du travail. Chaque P.P.S.P.S sera transmis, au Coordonnateur Sécurité Santé mentionné dans
le bon de commande, dans le délai imparti fixé audit bon de commande.
Période de préparation des travaux : Par dérogation à l’article 28.1 du CCAG-Travaux, Il n’est pas prévu de
période de préparation des travaux, hormis, le cas échéant, celle prévue à l’article ci-dessus pour
l’établissement du P.P.S.P.S. Les travaux commenceront à la date fixée par le bon de commande et/ou, pour
les travaux soumis à P.P.S.P.S, au plus tôt le lendemain de leur réception par le Coordonnateur Sécurité Santé.
Programme d’exécution des travaux proposé par l’Entrepreneur : Le programme d’exécution des travaux est
établi et proposé par le titulaire dès la rédaction de son devis. Ce programme sera arrêté, dans sa forme
définitive, lors de la mise au point, contradictoirement avec le conducteur d’opération, du devis
correspondant au bon de commande.
Consultation n° 2600708 Page 39 sur 48
Remise des clés au titulaire : Le maître d’ouvrage pourra, au choix remettre des clés ou cartes d’accès aux
bâtiments de la zone de travaux aux titulaires OU leur demander de mettre un cylindre de chantier et de
remettre le cylindre d’origine à la fin des travaux (en général, cela concerne le cas où la zone de chantier est
restreinte à un seul bâtiment). En cas de remise de clés, le titulaire devra signer une attestation et restituer les
clés en fin de chantier ; en cas de perte de clé, il devra remplacer lui-même la clé, ou bien subira une réfaction
correspondant au prix du remplacement de la clé par le maître d’ouvrage, ou par les services de
l’Etablissement.
11.2 PLANS D’EXECUTION – NOTES DE CALCULS – ETUDES DE DETAIL – PLANS D’ATELIER ET DE
CHANTIER
Plans d’exécution : Les plans d’exécution seront établis par le titulaire et seront soumis au Visa du conducteur
d’opération et, le cas échéant, du bureau de contrôle le cas échéant. Dès l’émission du bon de commande, les
plans d’exécution qui s’y trouveraient mentionnés seront réputés être contractuels.
Notes de calculs : En règle générale, les notes de calculs seront établies par le titulaire et seront soumises au
Visa du conducteur d’opération et, le cas échéant, du bureau de contrôle. Dès l’émission du bon de
commande, les notes de calculs qui s’y trouveraient mentionnées seront réputées être contractuelles.
Etudes de détail : En règle générale, les études de détail seront établies par le titulaire et seront soumises au
Visa du conducteur d’opération et, le cas échéant, du bureau de contrôle. Dès l’émission du bon de
commande, les études de détail qui s’y trouveraient mentionnées seront réputées être contractuelles.
Intervention d’un Contrôleur Technique : Le Contrôleur Technique, dans l’hypothèse où les travaux sont
soumis à son intervention (ce qui sera mentionné dès la demande de devis) devra valider les plans d’exécution
et les notes de calculs.
Les Plans d’Atelier et de Chantier (P.A.C) : Les Plans d’Atelier et de Chantier (P.A.C) sont du ressort exclusif du
titulaire et devront être transmis, pour simple information, au conducteur d’opération.
Nombre d’exemplaires de documents à remettre par l’Entrepreneur : Sauf disposition différente formulée
dans la demande de devis et reprise dans le bon de commande, les plans d’exécution, notes de calculs et études
de détail seront établis en un (1) exemplaire numérique au format Pdf et deux (2) exemplaires dont un original
reproductible.
Ces documents, transmis au conducteur d’opération seront :
- mentionnés dans le compte-rendu de chantier ;
- enregistrés dans le Registre Journal (R.J) dans l’hypothèse où l’opération est soumise à une coordination
en matière de sécurité et de santé et intégrés, après visa du conducteur d’opération, dans le Dossier
d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage (D.I.U.O) ouvert et tenu à jour par le Coordonnateur Sécurité
Santé.
Documents fournis par le Conducteur de l’opération : Dans le cas où des documents nécessaires à la réalisation
de l’ouvrage sont établis par l’Ingénieur Territorial chargé de l’opération (ou le Technicien le représentant) il
sera fait application des dispositions contenues dans l’article 29.2 du C.C.A.G-Travaux.
Le titulaire ne pourra, conformément aux dispositions de l’article 30 du C.C.A.G-Travaux, apporter de lui-même
aucun changement aux dispositions techniques prévues dans le devis et le bon de commande s’y rapportant.
11.3 MESURES D’ORDRE SOCIAL – APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL
Le titulaire devra se conformer aux dispositions de la convention n° 94 de l’O.I.T relatives au travail dans les
Consultation n° 2600708 Page 40 sur 48
contrats publics. La proportion maximale des ouvriers d’aptitudes physiques restreintes rémunérés au-
dessous du taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la même catégorie employés
sur le chantier ne peut excéder 10 % et le maximum de la réduction possible de leur salaire est fixé à 10 %.
Dans le cas d’emploi d’ouvriers étrangers ou d’ouvriers aux aptitudes physiques restreintes, le titulaire devra
obtenir des autorités compétentes les autorisations nécessaires, conformément à la législation française en
vigueur.
11.4 ORGANISATION DU CHANTIER – MESURES RELATIVES A LA SECURITE ET A LA PROTECTION
DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS SUR LE CHANTIER
Organisation du chantier : Un Procès-Verbal d’Ouverture de Chantier (P.V.O.C) sera établi par le Conducteur
d’opération avant tout début d’exécution des travaux en présence :
- du Chef de l’Etablissement (par exemple, le Proviseur du Lycée) ;
- de l’éventuel Coordonnateur Sécurité-Santé ;
- de l’éventuel Contrôleur Technique ;
- du titulaire de l’accord-cadre ;
- de toute personne éventuellement désignée par le Maître de l’Ouvrage (technicien, spécialiste, etc.).
Ce P.V.O.C sera mentionné dans le compte-rendu de chantier et enregistré, dans l’hypothèse où l’opération
est soumise à une coordination en matière de sécurité et de santé, dans Registre Journal (R.J) ouvert et tenu
à jour par le Coordonnateur Sécurité-Santé.
Le P.V.O.C pourra, le cas échéant, être accompagné d’un état des lieux, avec indications des matériels et
équipements existants (équipements liés au chauffage par exemple).
A : Etablissement scolaire restant en fonctionnement durant les travaux
La demande de devis précisera si l’établissement scolaire demeurera en fonctionnement durant l’exécution
des travaux envisagés. Dans l’hypothèse (cas le plus courant) où l’établissement scolaire demeurerait en
fonctionnement durant l’exécution des travaux, le devis sera réputé inclure tous les frais liés à une
intervention en site occupé, et, en particulier, tous les frais induits par les mesures à prendre en ce qui concerne
la sécurité des occupants, l’hygiène, le bruit et le respect des horaires impartis.
B : Facilités accordées à l’Entrepreneur
Sauf indication contraire dûment mentionnée par écrit dans la demande de devis, le titulaire disposera
gratuitement des emplacements qui lui auront été indiqués par le conducteur de l’opération, pour son
installation de chantier et ses dépôts provisoires de matériels et/ou matériaux propres au chantier. Le Maître
de l’Ouvrage met gracieusement à la disposition du titulaire l’eau courante et l’électricité (force et lumière)
telles qu’elles sont disponibles dans l’Etablissement. Dans le cas où le titulaire, pour ses besoins de chantier,
réaliserait des installations complémentaires à celles visées ci-dessus, celles-là pourront être librement visitées
et/ou contrôlées par un représentant de la direction concernée et, le cas échéant, par le Coordonnateur Santé
Sécurité. L’entretien des installations, qu’elles soient existantes ou complémentaires, utilisées par le titulaire
lors de l’exécution de ses travaux est à sa charge exclusive. L’éventuelle remise en état des installations
existantes mises à sa disposition sera à la charge du titulaire. En cas de manquement du titulaire, le Maître de
l’Ouvrage pourra, après mise en demeure du titulaire restée sans effet, faire exécuter la remise en état des
installations par une Entreprise de son choix, aux frais et risques du titulaire défaillant.
C: Installations à la charge du titulaire
La demande de devis indiquera si le titulaire doit installer un bureau de chantier et, dans l’affirmative, en
précisera son équipement. Dans le cas où un téléphone serait demandé, son abonnement et l’ensemble des
frais liés à son utilisation sera à la charge exclusive du titulaire.
11.5 MESURES RELATIVES A LA SECURITE ET A LA PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS
Consultation n° 2600708 Page 41 sur 48
SUR LE CHANTIER
La demande de devis précisera si l’opération est soumise à l’intervention d’un Coordonnateur en matière de
Sécurité et de protection de la Santé.
11.6 CAS DES VOIERIES ET RESEAUX DIVERS
Démolitions d’ouvrage(s) ou de partie(s) d’ouvrage(s) : Le titulaire ne peut démolir les constructions situées
dans les emprises des chantiers qu'après en avoir fait la demande au maître d'œuvre huit jours à l'avance. Par
dérogation à l’article 31.10.1 du CCAG-Travaux le défaut de réponse dans ce délai ne vaut pas autorisation.
Dans le cas où la non-exécution de la démolition est susceptible de provoquer soit un retard dans le
déroulement de ses travaux soit de modifier l’organisation du chantier, le titulaire doit notifier au conducteur
d’opération, dans les formes prévues à l’article 3.1 du C.C.A.G-Travaux, qu’il considère l’absence de réponse
comme un ajournement de ses travaux au sens de l’article 53 du C.C.A.G-Travaux.
Nettoyages
Attention : tout défaut constaté dans le nettoyage de fin de chantier sera sanctionné par la pénalité
forfaitaire prévue à l’article 8.1ci-avant
A : Nettoyage en cours et en fin de chantier : Les nettoyages des voies publiques et des circulations pour
desserte du chantier seront soumis aux règles imposées par les arrêtés municipaux de la commune où se
situent les travaux, ainsi que par toute directive formulée par ordre de service particulier émis par le
conducteur d’opération.
B : Nettoyage des voies et cheminements extérieurs situés dans l’enceinte de l’établissement : Les voies et
cheminements extérieurs situés dans l’enceinte du chantier et utilisés par le titulaire dans le cadre de son
accord-cadre devront être maintenus en l’état de propreté constaté lors du P.V.O.C et, dans l’hypothèse de
salissures provoquées par ses travaux, nettoyés par ses soins. Les nettoyages qui seraient dus, s’ils sont non
exécutés ou jugés défectueux, pourront être réalisés, à la demande du conducteur d’opération, après mise en
demeure du titulaire restée sans effet, par un tiers Entrepreneur, aux frais et risques du titulaire fautif.
C : Nettoyage des voies publiques (hors de l’enceinte de l’établissement) : Les dispositions de l’article B
précédent seront applicables.
Garde du chantier : Dans le cas d’une défaillance du titulaire en cours de chantier, la garde du chantier
abandonné sera assurée par une Entreprise spécialisée du choix du Maître de l’Ouvrage et rémunérée aux frais
et risques du titulaire défaillant. Il est précisé, dans le cas d’un accord-cadre conclu avec un Groupement
Solidaire, que la défaillance d’un des cotraitants sera palliée par son (ses) cotraitant(s) à qui incombera de fait
la garde du chantier.
ARTICLE 12 : CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX
12.1 ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES EN COURS D’EXECUTION
Dans l’hypothèse où les travaux font l’objet d’un contrôle technique, les contrôles seront effectués dans les
conditions et les formes fixées par le contrat passé avec le contrôleur technique missionné.
12.2 RECEPTION DES TRAVAUX
La réception des travaux ordonnés par chaque bon de commande fera l’objet de la procédure de réception
simplifiée régionale, par dérogation aux articles 41 et suivant du CCAG Travaux. La réception sera formalisée
par un simple constat des travaux exécutés, selon un modèle qui sera transmis au titulaire de l’accord-cadre.
Indépendamment des épreuves, essais et contrôles techniques qui seraient prévus dans le bon de commande,
Consultation n° 2600708 Page 42 sur 48
il est spécifié que la réception de l’ouvrage ne pourra être prononcée que lorsque seront intervenues les visites
relatives au constat contradictoire de reconnaissance des ouvrages exécutés en vue de la prise de possession
de l’ouvrage et, le cas échant, la visite de la Commission de Sécurité.
Le titulaire devra tout de même la fourniture obligatoire des éléments suivants :
- constat de réception de travaux ;
- Dossier photo ;
- PV et Certificats des produits, et notamment le cas échéant les certificats CEE ;
- Bordereau de suivi et/ou de traitements des déchets le cas échéant.
12.3 MISE A DISPOSITION D’OUVRAGE(S) OU DE PARTIE(S) D’OUVRAGE(S)
Toute mise à disposition d’ouvrage(s) ou de partie(s) d’ouvrage(s) qui serai(en)t prévue(s) sera régie par
l’article 43 du C.C.A.G-Travaux.
12.4 DOCUMENT FOURNIS APRES EXECUTION DES TRAVAUX
Le titulaire remet au maître d'œuvre ou au conducteur d’opération, au plus tard lorsqu'il demande la réception
des travaux, l'ensemble des Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) comprenant notamment :
- Les plans d'exécution conformes à la réalisation ;
- Les fiches techniques des matériaux et produits mis en œuvre ;
- Les spécifications de pose ;
- Les notices de fonctionnement ;
- Les prescriptions de maintenance des éléments d'équipement mis en œuvre ;
- Les conditions de garantie des fabricants attachées à ces équipements ;
- Le cas échant, les constats d'évacuation des déchets et les documents nécessaires à l'établissement du
dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO) préalablement validés par le maître d'œuvre.
Un exemplaire des documents nécessaires à l'établissement du DIUO est également transmis au coordonnateur
en matière de sécurité et de protection de la santé, le cas échéant.
Ces documents sont remis sous un format numérique sous .dwg et .pdf ou équivalent. L’acheteur se réserve le
droit de réclamer la production de deux exemplaires papier de l’ensemble des documents.
12.5 DELAIS DE GARANTIE – PROLONGATION DES DELAIS DE GARANTIE
10.4.1 Garantie de parfait achèvement
Le délai de garantie est conforme à l’article 44.1 du C.C.A.G Travaux. Toute prolongation du délai de garantie
sera régie selon et par les dispositions de l’article 44.2 du C.C.A.G Travaux.
10.4.2 Garantie de bon fonctionnement :
Conformément aux articles 1792-2 et 1792-3 du Code civil, les éléments d’équipement dissociables des
ouvrages réalisés font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux (2) ans à
compter de leur réception.
Un élément d’équipement est considéré comme étant dissociable de l’ouvrage lorsque qu’il ne fait pas corps
avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert et lorsque sa dépose, son
démontage ou son remplacement ne peut pas s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet
ouvrage.
Consultation n° 2600708 Page 43 sur 48
12.6 LEVEE DES RESERVES
11.6.2 Désordres survenant pendant la période de garantie
En complément des dispositions de l‘article 44.1 du CCAG-Travaux, le titulaire disposera d’un délai d’un jour
ouvré à compter de la notification d’un désordre signalé par le conducteur d’opération ou le maitre d’œuvre
pour se rendre sur site et définir conjointement avec le représentant du maitre d’ouvrage ou le maitre d’œuvre
si les désordres relèvent de la garantie de parfait achèvement ou s’ils sont la conséquence de l’usage ou de
l’usure normale de l’ouvrage.
Dans le cas où les désordres relèveraient de la garantie de parfait achèvement, le titulaire devra remédier aux
désordres, au plus tard 3 mois avant l’expiration du délai de garantie fixé à l’article 44.1 du CCAG-Travaux.
ARTICLE 13 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA LUTTE CONTRE LE
TRAVAIL DISSIMULE
Interdiction du travail dissimulé par dissimulation d'activité ou par dissimulation d'emploi salarié –
dénonciation – injonction (article L. 8222-6 du Code du travail) :
Sauf prestation d’urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents
ou organiser des mesures de sauvetage, le titulaire s’engage à ne pas recourir à du personnel non déclaré. Tout
flagrant délit de recours à l’une ou l’autre des formes de travail dissimulé ci-dessus mentionnée donnera lieu
à la transmission des éléments de fait ou de droit susceptibles de contribuer à l’exécution des missions
dévolues aux agents chargés de la vérification de la situation régulière de l’emploi dans l’entreprise. Aussi, sans
préjudice des articles L. 8222-1 à L. 8222-3 du Code du travail, toute personne morale de droit public ayant
contracté avec une entreprise, informée par écrit par un agent de contrôle de la situation irrégulière de cette
entreprise au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5, enjoint aussitôt à cette
entreprise de faire cesser sans délai cette situation. L'entreprise ainsi mise en demeure apporte à la personne
publique, dans un délai de deux mois, la preuve qu'elle a mis fin à la situation délictuelle. A défaut, le contrat
peut être rompu sans indemnité, aux frais et risques de l'entrepreneur. La personne morale de droit public
informe l'agent auteur du signalement des suites données par l'entreprise à son injonction. A défaut de
respecter les obligations qui découlent des deuxièmes et quatrièmes paragraphes du présent article ou, en cas
de poursuite du contrat, si la preuve de la fin de la situation délictuelle ne lui a pas été apportée dans un délai
de six mois suivant la mise en demeure, la personne morale de droit public est tenue solidairement avec son
cocontractant au paiement des sommes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 8222-2, dans les conditions
fixées à l'article L. 8222-3.
ARTICLE 14 : COMPREHENSION ET USAGE DE LA LANGUE FRANÇAISE
L'usage de la langue française est requis notamment dans les réunions de travail, les correspondances avec
l’adhérent ou ses représentants, les consignes de sécurité ou les documents techniques, sans que cette liste
puisse être considérée comme exhaustive. Les documents afférents doivent être soit rédigés en langue
française, soit accompagnés d’une traduction en français.
Dans l’hypothèse où la non-compréhension de la langue française par un ou plusieurs intervenants sur le
chantier empêche la transmission des consignes de sécurité, le titulaire, après information préalable du
coordonnateur sécurité et protection de la santé et du Conducteur de l’opération, met en œuvre tous les
moyens pour que ces consignes soient bien comprises de l’ensemble des intervenants (présence d’un
interprète ou d’un salarié pouvant traduire les consignes par exemple).
ARTICLE 15 : ASSURANCES ET RESPONSABILITE
Consultation n° 2600708 Page 44 sur 48
15.1 ASSURANCE
Conformément à l’article 8.1.3 du CCAG Travaux le titulaire devra justifier, dans un délai de 15 jours à compter
de la notification de l’accord-cadre et avant tout commencement d’exécution, qu’il est couvert par un contrat
d’assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 à 1242 du Code civil ainsi qu’au titre
de sa responsabilité professionnelle, en cas de dommage occasionné par l’exécution du marché. Le titulaire
fait son affaire des franchises éventuelles prévues dans les polices d’assurance qu’il aura souscrites. La Région
Île-de-France se réserve la possibilité de demander au titulaire la production de la police d’assurance ainsi que
la preuve du versement des primes correspondantes. Le titulaire s’engage à informer expressément l’acheteur
de toute modification de son contrat d’assurance.
Le titulaire, ou chacun des cotraitants en cas de groupement, doit justifier au moyen d’une attestation de son
assureur portant mention de l’étendue de la garantie au moment de l’attribution qu'il est titulaire d'une
assurance de responsabilité civile contractée auprès d'une compagnie d'assurance notoirement solvable,
garantissant l’intégralité des conséquences pécuniaires des responsabilités pouvant lui incomber à quelque
titre que ce soit, y compris du fait de leurs sous-traitants respectifs éventuels, à raison des dommages
corporels, matériels et/ou immatériels consécutifs ou non causés aux tiers, y compris la maîtrise d’ouvrage, du
fait ou à l’occasion de la réalisation des prestations. Le contrat devra comporter des montants de garanties
suffisants quant au risque et à son environnement. Cette garantie sera maintenue en vigueur pendant toute
la durée de l’accord-cadre.
Par ailleurs, les dommages aux biens en cours de chantier (dégât des eaux, bris de glace, vol, incendie,
catastrophe naturelle, acte de terrorisme pour les principaux) relèvent de la garantie assurantielle du titulaire.
Le défaut d’assurance entraîne la résiliation du présent accord-cadre aux seuls frais et risques du titulaire.
15.2 MODIFICATION DU CONTRAT D’ASSURANCE
Le titulaire est tenu de signaler au Maitre d’ouvrage toutes les modifications apportées sur son contrat au cours
de la période de travaux, soit sur sa propre demande, soit à l’initiative des assureurs.
15.3 DEGRADATIONS CAUSEES AUX VOIES PUBLIQUES
Par dérogation à l'article 34 du CCAG travaux, les réparations des dégradations causées au domaine public sont
intégralement à la charge du titulaire du marché.
15.4 DOMMAGES DIVERS CAUSES PAR LA CONDUITE DES TRAVAUX OU LES MODALITES DE LEUR
EXECUTION
En complément des dispositions de l’article 35 du CCAG-Travaux, le Titulaire supporte seul les conséquences
pécuniaires des dommages de toute nature qui pourraient être causés à des tiers, y compris ses sous-traitants
et les autres entreprises intervenant sur le même chantier, du fait de la réalisation des travaux et prestations
objet du marché.
La réception, prononcée sans, avec ou sous réserve, ne fait pas obstacle à ce qu’un recours puisse être exercé à
l’encontre de l’entreprise titulaire, en cas de réclamation auprès du maître d’ouvrage en raison de tous
dommages matériels, immatériels et/ou corporels subis par des tiers, même si au jour de la réception lesdits
dommages ne sont ni apparents ni connus.
Consultation n° 2600708 Page 45 sur 48
Le Titulaire est responsable de la conservation des existants. Le Titulaire prendra soin de faire constater au
Maître d'œuvre ou au représentant du Maitre d’ouvrage, les dégradations et l'état de l'existant avant son
intervention dans une zone.
Il mettra en œuvre toutes les mesures nécessaires et notamment les protections afin de préserver les existants.
Ils sont responsables de toute dégradation qui serait constatée, sauf à démontrer que la dégradation est
imputable à un tiers et prendra à sa charge les frais de réparation sur présentation de devis par le maître
d’ouvrage, sauf à ce qu’il intervienne lui-même pour procéder aux réparations après acceptation par la maîtrise
d’ouvrage de la solution proposé.
ARTICLE 16 : PIECES ET ATTESTATIONS A FOURNIR
Le cocontractant s’engage à fournir tous les 6 mois et jusqu’à la fin de l’exécution du marché les pièces et
attestations sur l’honneur prévues à l’articles D-8222-5 ou D 8. Conformément à l’article D. 8222-8 du Code du
travail, ces documents et attestations sont rédigés en langue française ou accompagnés d'une traduction en
langue française.
En cas de non remise des documents susmentionnés par le titulaire, et après mise en demeure restée
infructueuse, le marché peut être résilié pour faute du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre à indemnité
et, le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques. Par dérogation à l’article 50.3.2 du CCAG
Travaux, à défaut d’indication du délai de mise en demeure, le titulaire dispose d’un mois à compter de sa
notification, pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations.
ARTICLE 17 : REDRESSEMENT – LIQUIDATION JUDICIAIRE
Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement à la personne
publique par le titulaire de l’accord-cadre. Il en va de même de tout jugement ou décision susceptible d’avoir
un effet sur l’exécution de l’accord-cadre.
En cas de redressement judiciaire : La personne publique adresse à l’administrateur, ou lorsqu’il n’en a pas été
désigné au titulaire, une mise en demeure lui demandant s’il entend exiger la poursuite de l’exécution du
marché. En cas de réponse négative ou d’absence de réponse dans le délai d’un mois à compter de l’envoi de
la mise en demeure, la résiliation est prononcée. La résiliation prend effet à la date de la décision de
l’administrateur ou du titulaire de renoncer à poursuivre l’exécution du marché ou à l’expiration du délai d’un
mois. Elle n’ouvre droit à aucune indemnité.
En cas de liquidation judiciaire : la résiliation de l’accord-cadre est prononcée sauf si le jugement autorise
expressément le maintien de l’activité de l’entreprise. La personne publique adresse alors au liquidateur, ou
lorsqu’il n’en a pas été désigné au titulaire, une mise en demeure lui demandant s’il entend exiger la poursuite
de l’exécution de l’accord-cadre. En cas de réponse négative ou d’absence de réponse dans le délai d’un mois
à compter de l’envoi de la mise en demeure, la résiliation est prononcée. La résiliation prend effet à la date de
la décision du liquidateur ou du titulaire de renoncer à poursuivre l’exécution du marché ou à l’expiration du
délai d’un mois. Elle n’ouvre droit à aucune indemnité.
ARTICLE 18 : RESILIATION
L’accord-cadre pourra être résilié par le maître de l’ouvrage dans les cas prévus à l’article 50 du C.C.A.G Travaux
et dans le respect des dispositions des articles 50 à 53 de ce même C.C.A.G.
L’inexactitude des renseignements prévus aux articles R2142-1 à R2142-27, R2143-6 à R2143-12 du Code de la
commande publique et/ou le refus de produire les pièces prévues aux articles L 8222-1 et D 8222-5 ou D 8222-
7 du Code du travail conformément à l’article R2143-8 du Code de la commande publique tous les six mois au
Consultation n° 2600708 Page 46 sur 48
stade de l’exécution du marché, peut entraîner, par décision du maître d’ouvrage, la résiliation de l’accord-
cadre aux frais et risques du titulaire.
Dans ce cas, les excédents de dépenses résultant de la passation d’un autre marché, après résiliation, seront
prélevés sur les sommes qui peuvent être dues à l’entrepreneur, sans préjudice des droits à exercer contre lui
en cas d’insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises à la personne publique.
En complément des dispositions de l’article 50.3 du CCAG travaux, la résiliation pour faute du titulaire pourra
notamment être prononcées sans indemnités dans les cas suivants :
Atteinte du plafond des pénalités : si le titulaire atteint le(s) plafond(s) maximum(s) des pénalités défini(s) à
l’article 8 du C.C.A.P.
Bons de commande : Si les situations de défaillance ou de désistement prévues à l’article 2.2 ci-avant venaient
à se répéter le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de mettre fin pour faute au contrat du titulaire.
Marchés subséquents : Le pouvoir adjudicateur se réserve également la possibilité de mettre fin à l’accord-
cadre pour faute en cas d’absence répétée ou non justifiée de réponse OU si le maître d’ouvrage constate le
caractère manifeste de la remise de réponses inapproprié. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de
procéder au lancement d’un nouvel accord-cadre ou d’un marché public parallèle s'il estime que le nombre
des attributaires de l'accord-cadre est insuffisant pour assurer une concurrence effective.
ARTICLE 19 : INTERRUPTION DES TRAVAUX
Par dérogation à l’article 53.2 du CCAG/Travaux, le titulaire ne peut pas interrompre les travaux.
ARTICLE 20 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET DES LITIGES
Par dérogation à l’article 55.1.2. du CCAG travaux, après avis du maître d’œuvre le cas échéant, le représentant
du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de quarante-cinq (45) jours à
compter de la date de réception du mémoire en réclamation.
En cas de différend concernant l’exécution des marchés, les acheteurs et les titulaires peuvent :
Conformément à l’article R2197-1 du code de la commande publique, en recourir aux comités consultatifs
de règlement amiable des différends relatifs aux marchés. Les comités consultatifs de règlement amiable
des différends, qui peuvent être national ou locaux, ont pour mission de rechercher des éléments de droit
ou de fait en vue de proposer une solution amiable et équitable aux différends relatifs à l’exécution des
marchés. Conformément à l’article R2197-16, la saisine d’un comité consultatif de règlement amiable
des différends interrompt les délais de recours contentieux pour les marchés qui sont des contrats
administratifs jusqu’à la notification de la décision prise par l’acheteur sur l’avis du comité.
Conformément à l’article R2197-23, en cas de différend concernant l’exécution des marchés, les acheteurs
et les titulaires peuvent recourir au médiateur des entreprises. Le médiateur des entreprises agit comme
tierce partie, sans pouvoir décisionnel, afin d’aider les parties, qui en ont exprimé la volonté, à trouver une
solution mutuellement acceptable à leur différend. Conformément à l’article R2197-24 La saisine du
médiateur des entreprises interrompt les délais de recours contentieux pour les marchés qui sont des
contrats administratifs.
Si les éventuelles tentatives de règlement amiable du litige n’aboutissent pas, les différends seront soumis au
Tribunal Administratif de Paris - 7 rue de Jouy - 75181 Paris – T 01 44 59 44 00
courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr - adresse internet : http://paris.tribunal-administratif.fr/
ARTICLE 21 : DEONTOLOGIE
Consultation n° 2600708 Page 47 sur 48
La région Ile de France, dans le cadre de sa politique de promotion des achats responsables, s’est dotée d’une
charte de déontologie des achats.
Le titulaire s’engage à prendre connaissance des dispositions contenues dans la charte et plus largement à
respecter le cadre réglementaire relatif à la prévention de la corruption dans le secteur public.
La charte de déontologie de la région Ile de France est disponible sur le site internet de la région à l’adresse
suivante : https://www.iledefrance.fr/charte-de-deontologie-des-achats-de-la-region-ile-de-france
ARTICLE 22 : DEROGATIONS AU C.C.A.G TRAVAUX
Articles du présent C.C.A.P qui dérogent Articles du C.C.A.G Travaux auxquels il est dérogé
2.6 4.1
3 3.2.2
3.1.1 18.2
3.2 18.1.1 et 3.7.2
3.3 3.2.1
6 10.2 et 12
6.2 12.4.1, 12.4.2 et 12.4.4
6.3 13.5
8 à 8.15 19, 19.1.1, 19.2.1, 19.2.2, 19.2.4, 19.2.5, 19.3
11.6 31.10
12.2 41 et suivants
12.6 44.1
15.3 34
15.4 35
16 50.3.2
18 50.3.2
19 53.2
20 55.1.2
Consultation n° 2600708 Page 48 sur 48
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.