Annexe
3A_LOT1-CSPS_CCP.pdf · lot 1 · 8 722 mots · du marché « Missions de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs (CSPS), de contrôleur… », dossier de consultation officiel.
Pièce diffusée par Université de Toulouse, consultation 26-83076. Vérifier le dossier à la source. La date et la version du document sont à vérifier dans l’original.
118, route de Narbonne 31062 Toulouse cedex 9 MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES MISSION DE COORDONNATEUR EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS (CSPS) POUR L’OPERATION IMMOBILIERE DU BATIMENT 3A : RENOVATION DE L’AILE CD ET DEMOLITION AILE AB UNIVERSITE DE TOULOUSE MARCHE N°2026TSERV02000 CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES (CCP) LOT 1 : CSPS Procédure de consultation Appel d’offres ouvert en application des articles L.2124-1, L.2124-2 et R.2124-2 et R.2161-2 à R.2161-5 du code de la commande publique Le présent C.C.P fait référence au Cahier des Clauses Administratives Générales prestations intellectuelles (Arrêté du 30 mars 2021) Le présent C.C.P comporte 18 pages numérotées de 1 à 18 C.C.P. – Lot 1 – CSPS – MARCHÉ RÉFÉRENCÉ 2026TSERV02000 1/18 SOMMAIRE ARTICLE 1 – OBJET DU MARCHE – dispositions generales................................................ 3 1.1 – Objet du marché ........................................................................................................ 3 1.2 – Pouvoir Adjudicateur ................................................................................................. 3 1.3 – Conducteur d’opération ............................................................................................. 3 1.4 – Décomposition en tranches ....................................................................................... 3 1.5 – Variantes ................................................................................................................... 3 1.6 – Forme du marché ...................................................................................................... 4 ARTICLE 2 – PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE ........................................................ 4 2.1 – Les pièces particulières ............................................................................................. 4 2.2 – Les pièces générales ................................................................................................ 4 ARTICLE 3 – NORMES ET REGLEMENTS .......................................................................... 4 3.1 – Evolution de la législation ou de la réglementation .................................................... 4 3.2 – Règlementation ......................................................................................................... 4 ARTICLE 4 – CONTRAT CONCLU INTUITU PERSONAE .................................................... 5 ARTICLE 5 – NATURE DES TRAVAUX A COORDONNER.................................................. 5 ARTICLE 6 – CONTENU DES MISSIONS DU COORDONNATEUR SECURITE PROTECTION DE LA SANTE ............................................................................................... 6 6.1 – Objectifs : .................................................................................................................. 6 6.2 – Phase Conception (chantiers de catégorie 2) : .......................................................... 6 6.3 – Phase Réalisation (chantiers de catégorie 2) : .......................................................... 7 6.4 – Fin de mission : ......................................................................................................... 8 6.5 – Déclaration Préalable (DP) : ...................................................................................... 8 6.6 – Registre Journal de la coordination (RJC) : ............................................................... 8 6.7 – Plan général de coordination (PGC) : ........................................................................ 9 6.8 – Dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO) : ............................................. 9 6.9 – Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS).............................10 ARTICLE 7 – MODALITES D'EXECUTION DE LA MISSION ...............................................10 7.1 – Présence du coordonnateur : ...................................................................................10 7.1.1 – Phase conception...............................................................................................10 7.1.2 – Phase réalisation................................................................................................10 7.2 – Fourniture d'informations et de documents ...............................................................11 ARTICLE 8 – RESPONSABILITES, MOYENS FINANCIERS ET AUTORITE ......................11 ARTICLE 9 – DUREE DU MARCHE - DUREE D’EXECUTION DE LA MISSION .................11 ARTICLE 10 – DELAIS POUR REMISE DES DOCUMENTS ...............................................12 ARTICLE 11 – prix - VARIATION DANS LES PRIX – REGLEMENT DES COMPTES .........12 11.1 – Contenu des prix et variation des prix :...................................................................12 11.1.1 – Contenu des prix ..............................................................................................12 11.1.2 – Variation des prix .............................................................................................13 11.1.2.1 - Mode de variation des prix .............................................................................13 11.1.2.2- Mois d'établissement des prix .........................................................................13 11.1.2.3 - Choix de l'index de référence .........................................................................13 11.1.2.4 - Modalités de révision de prix ..........................................................................13 11.2 – Règlement du prix ..................................................................................................13 11.2.1 Avance ................................................................................................................13 11.2.2 Acomptes ............................................................................................................13 11.2.3 Solde...................................................................................................................13 11.2.4 Délai global de paiement .....................................................................................14 11.2.5 Répartition des paiements...................................................................................14 11.2.6 Paiement du sous-traitant ...................................................................................14 ARTICLE 12 – AUGMENTATION OU DIMINUTION DES TRAVAUX ET DELAIS DE REALISATION .....................................................................................................................15 ARTICLE 13 – PENALITES ..................................................................................................16 ARTICLE 14 – VERIFICATION - CONTROLES ...................................................................16 ARTICLE 15 – ASSURANCE ...............................................................................................17 ARTICLE 16 – PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET SECRET PROFESSIONNEL ..............17 ARTICLE 17 – ARRET DE L'EXECUTION DES INTERVENTIONS .....................................17 ARTICLE 18 – RESILIATION DU MARCHE .........................................................................17 18.1 – Résiliation aux torts du Titulaire..............................................................................18 ARTICLE 19 - DEROGATIONS APPORTEES AU CCAG-PI PAR LE PRESENT CCP ........18 C.C.P. – Lot 1 – CSPS – MARCHÉ RÉFÉRENCÉ 2026TSERV02000 2/18 ARTICLE 1 – OBJET DU MARCHE – DISPOSITIONS GENERALES Une coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs doit être organisée pour tout chantier de bâtiment où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, aux fins de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives, et de prévoir, lorsqu’elle s’impose, l’utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives. Cette coordination doit être organisée tant au cours de la conception, de l’étude et de l’élaboration du projet qu’au cours de la réalisation de l’ouvrage. Le Maître d’Ouvrage doit désigner un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé, qui peut être une personne physique ou morale, dès le début de la phase d’élaboration du diagnostic. 1.1 – Objet du marché Le présent C.C.P a pour objet de définir l’exécution des prestations relatives à la mission de Coordonnateur de Sécurité et Protection de la Santé pour l’opération immobilière du bâtiment 3A. Le bâtiment 3A, situé sur le campus Rangueil Sciences, est un bâtiment d’enseignement, ERP accueillant des salles de cours magistraux (CM) et salles de travaux pratiques (TP). Le bâtiment 3A est constitué de 2 ailes : l’aile AB (3027 m² SP) et l’aile CD (2949 m² SP). Le projet consiste en la rénovation de l’aile CD et la démolition de l’aile AB. L’opération projetée entre dans la catégorie : 2. 1.2 – Pouvoir Adjudicateur UNIVERSITE DE TOULOUSE 118, route de Narbonne 31062 Toulouse Cedex 9 courriel : service-marches.tvx@toulouse.fr 1.3 – Conducteur d’opération La conduite d’opération est assurée par : Service de Région Académique Politique Immobilière (SRAPI) 10 Chemin des Maraîchers 31400 TOULOUSE 1.4 – Décomposition en tranches Le présent lot est décomposé en une tranche ferme et deux tranches optionnelles : - Tranche ferme : Mission de CSPS relative à la rénovation du bâtiment 3A aile CD – Phase conception et réalisation - Tranche optionnelle 1 : Mission de CSPS relative à la démolition du bâtiment 3A aile AB – Phase Conception (DIAG-APS-APD-PRO/DCE) - Tranche optionnelle 2 : Mission de CSPS relative à la démolition du bâtiment 3A AB – Phase Réalisation (ACT-DET-VISA-AOR) La réponse aux tranches optionnelles est obligatoire. L’affermissement des tranches optionnelles est subordonné à la décision de la maîtrise d’ouvrage (Pouvoir Adjudicateur), notifiée au titulaire par écrit. Les frais de gestion ou de toute nature inclus dans le prix de la tranche optionnelle ne pourront pas être reportés sur la tranche ferme en cas de non-affermissement de la tranche optionnelle. Aucune indemnité de dédit ne sera versée au titulaire, le cas échéant. 1.5 – Variantes Les variantes ne sont pas autorisées. C.C.P. – Lot 1 – CSPS – MARCHÉ RÉFÉRENCÉ 2026TSERV02000 3/18 1.6 – Forme du marché Marché passé selon une procédure formalisée appel d’offres ouvert en application des articles L.2124- 1, L.2124-2 et R.2124-2 et R.2161-2 à R.2161-5 du code de la commande publique. ARTICLE 2 – PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE Par dérogation à l’article 4.1 du CCAG-PI, le marché est constitué par les documents énumérés ci- dessous par ordre de priorité décroissante : 2.1 – Les pièces particulières - L’Acte d'engagement et son annexe (annexe 1 fiche de renseignement CHORUS PRO), - Le présent C.C.P (Cahier des Clauses Particulières), - La fiche descriptive de l’opération, - Attestations de compétence et CV, - Le programme de l’opération, - Les documents de conception, le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) non joints à la présente consultation mais adressés ultérieurement et les documents techniques, - Le mémoire technique. 2.2 – Les pièces générales Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (C.C.A.G. /P.I.) selon l’arrêté du 30 mars 2021). ARTICLE 3 – NORMES ET REGLEMENTS 3.1 – Evolution de la législation ou de la réglementation Les textes officiels applicables sont ceux publiés à la date d’exécution de la mission, en particulier ceux indiqués ci-dessous à l’article 3.2. Si, durant l’exécution du présent marché, la réglementation et/ou la législation évolue, les nouvelles dispositions s’appliqueront de droit : - automatiquement, si elles n’ont pas d’incidence financière, - après négociation entre les parties, si elles ont une incidence financière ; si aucun accord n’est trouvé, le marché sera dénoncé. Le représentant du Titulaire du marché est tenu d’informer l’Université de Toulouse de toutes les modifications ou ajouts de textes réglementaires. 3.2 – Règlementation Les missions de coordination seront mises en œuvre par référence au Code du Travail et à l'ensemble des textes réglementaires relatifs à l'hygiène et à la sécurité sur les chantiers de construction et notamment les documents suivants (liste non limitative) : Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail, Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 modifiant les dispositions du code du travail applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil en vue d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs et portant transposition de la directive du Conseil des communautés européennes n° 92-57 en date du 24 juin 1992, Partie réglementaire : Code du travail : Quatrième partie : SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL Livre V : prévention des risques liés à certaines activités ou opérations. Titre III : Bâtiment et génie civil. Chapitre II : Coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil. Section 1 : catégories d’opérations art R4532-1 Section 2 : Déclaration préalable art R4532-2 C.C.P. – Lot 1 – CSPS – MARCHÉ RÉFÉRENCÉ 2026TSERV02000 4/18 Section 3 : Mission de coordination et coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé. -Obligations du maître d’ouvrage art R4532-4 à R4532-10 -Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé art R4532-12 à R4532-98 Décret n° 94 1159 du 26 décembre 1994 relatif à l'intégration de la sécurité et à l'organisation de la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de bâtiment, le décret n° 95 543 du 4 mai 1995 relatif au collège inter-entreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail et les textes auxquels ils renvoient le cas échéant, le décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières amiantées. Arrêté du 25 février 2003 modifiant l'arrêté du 7 mars 1995 modifié relatif à la formation des coordonnateurs et des formateurs de coordonnateurs en matière de sécurité et de santé ainsi qu'à l'agrément d'organismes de formation et modifiant l'arrêté du 3 octobre 1984 modifié relatif à la commission spécialisée en matière de prévention des risques spécifiques aux secteurs du bâtiment et des travaux publics. Arrêté du 25 février 2003 fixant une liste de travaux comportant des risques particuliers pour lesquels un plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est requis. ARTICLE 4 – CONTRAT CONCLU INTUITU PERSONAE La mission de coordination sera exercée par la personne mentionnée dans l’acte d’engagement qui justifie d'une expérience professionnelle telle que définie par le décret n° 94.1159 du 26 décembre 1994. Les attestations de compétence de moins de cinq ans délivrés par les organismes habilités sont jointes en annexe de l’acte d’engagement. Les prestations doivent être exécutées par la personne nommément désignée à l’Acte d’Engagement. Par dérogation aux dispositions de l’article 3.4.3. du CCAG-PI, lorsque cette personne n’est plus en mesure d’accomplir cette tâche, le Titulaire doit proposer au pouvoir adjudicateur dans un délai de 24 heures un remplaçant disposant de compétences au moins équivalentes et dont il lui communique le nom et les titres. Si le pouvoir adjudicateur récuse le remplaçant, le Titulaire dispose à nouveau d’un délai de 24 h pour proposer un autre remplaçant. ARTICLE 5 – NATURE DES TRAVAUX A COORDONNER La description de l’opération (la nature des travaux, la durée prévisionnelle etc.) est détaillée dans la fiche opération jointe en annexe. L’opération immobilière relative au bâtiment 3A concerne la rénovation de l’aile CD (tranche ferme) et la démolition ultérieure de l’aile AB (tranches optionnelles). Les travaux seront réalisés selon un phasage spécifique impliquant : - La réalisation des travaux de rénovation de l’aile CD avec maintien de l’activité dans l’aile AB ; - Puis, la libération progressive des locaux de l’aile AB en vue de sa démolition. La mission du coordonnateur SPS devra intégrer l’ensemble des contraintes liées à ce phasage, et notamment la coactivité entre les entreprises et les usagers, la gestion des flux et des circulations différenciées, la maîtrise des nuisances potentielles et les interactions entre les zones en travaux et les zones maintenues en activité. Cette opération pourra nécessiter des travaux de dévoiement de réseaux, et des travaux de raccordement sur les infrastructures et réseaux du campus en extérieur et dans des bâtiments voisins (local VDI…). Le périmètre d’intervention du coordonnateur SPS intègre l’ensemble des travaux décrits ci-dessus ainsi que toutes les sujétions associées. Le projet sera réalisé en BIM de niveau 2. En conséquence, les échanges de documents sur ce projet seront tous réalisés sur une plateforme d’échange de documents gérée par le maitre d’œuvre. La mission du coordonnateur SPS devra intégrer ce fonctionnement qui inclut notamment : • la récupération des documents produit par le maitre d’œuvre directement sur la plateforme • le dépôt des documents produits par le coordonnateur SPS directement sur la plateforme C.C.P. – Lot 1 – CSPS – MARCHÉ RÉFÉRENCÉ 2026TSERV02000 5/18 • l’utilisation des outils de validation de documents spécifiques à la plateforme ARTICLE 6 – CONTENU DES MISSIONS DU COORDONNATEUR SECURITE PROTECTION DE LA SANTE Afin d’assurer la sécurité et de protéger la santé de toutes les personnes qui interviennent sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, tant au cours de la phase de conception, d’études et d’élaboration du projet que pendant la réalisation de l’ouvrage, le coordonnateur devra effectuer les prestations décrites ci-dessous : 6.1 – Objectifs : Les principaux objectifs de la mission comportent : La mise en œuvre des principes généraux de prévention conformément à l’article L4531-1 du code du travail, et à ce titre le coordonnateur doit : - Eviter les risques ; - Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; - Combattre les risques à la source ; - Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ; - Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; - Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales, et l’influence des facteurs ambiants ; - Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle. La mission comprend également : - La participation à l'amélioration des conditions de travail ; - L'animation par le dialogue et la communication entre les différents intervenants ; - L’optimisation des coûts relatifs aux mesures de prévention ; - Le rôle d'interlocuteur privilégié des organismes officiels de prévention, DIRECCTE, la CARSAT et OPPBTP. Compte tenu des spécificités de l’opération, le coordonnateur SPS devra porter une attention particulière : - Au phasage des travaux ; - A la gestion d’un site partiellement occupé ; - Aux opérations de démolition ; - Aux interactions entre les différentes phases de l’opération. La mission du coordonnateur SPS porte sur l’ensemble de l’opération, incluant la tranche ferme et les tranches optionnelles, chacune étant traitée selon son niveau d’avancement (conception et/ou réalisation). La mission devra être assurée dans une logique de continuité entre les différentes tranches de l’opération, afin de garantir la cohérence des mesures de prévention et la traçabilité des informations. 6.2 – Phase Conception (chantiers de catégorie 2) : Le coordonnateur doit : - Procéder à l’ouverture du registre journal de coordination (RJC) ; - Participer aux réunions organisées par le maître d’ouvrage et/ou le maître d’œuvre lors de la phase de conception du projet avec l’analyse de l’APS, de l’APD, du PRO et du DCE ; - Elaborer le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (PGC) ; - Constituer et mettre au point du dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO) ; - Procéder avec le chef de l'établissement en activité, préalablement au commencement des travaux, à une inspection commune visant à délimiter le chantier, à matérialiser les zones du secteur dans lequel se situe le chantier qui peuvent présenter des dangers spécifiques pour le personnel des entreprises appelées à intervenir, à préciser les voies de circulation que pourront emprunter le personnel ainsi que les véhicules et engins de toute nature des entreprises concourant à la réalisation des travaux, ainsi qu'à définir, pour les chantiers non clos et non indépendants, les installations sanitaires, les vestiaires et les locaux de restauration auxquels auront accès leurs personnels, conformément aux articles R. 4532-11 à16 du Code du Travail ; - Définir les sujétions afférentes à la mise en place et à l'utilisation des protections collectives, des appareils de levage, des accès provisoires et des installations générales, notamment les C.C.P. – Lot 1 – CSPS – MARCHÉ RÉFÉRENCÉ 2026TSERV02000 6/18 installations électriques, et mentionner dans les pièces écrites leur répartition entre les différents corps d'état ou de métier qui auront à intervenir sur le chantier ; - Assurer le passage des consignes et la transmission des documents visés ci-dessus au coordonnateur de la phase de réalisation de l'ouvrage lorsque celui-ci est différent ; - Assister le maître d’ouvrage pour établir la déclaration préalable afin que le maitre d’ouvrage puisse la transmettre aux autorités compétentes ; - Mettre à jour la déclaration préalable afin que le maitre d’ouvrage puisse la transmettre aux autorités compétentes. 6.3 – Phase Réalisation (chantiers de catégorie 2) : Le coordonnateur doit : - Organiser entre les différentes entreprises, y compris sous-traitantes, qu'elles se trouvent ou non présentes ensemble sur le chantier, la coordination de leurs activités simultanées ou successives, les modalités de leur utilisation en commun des installations, matériels et circulations verticales et horizontales, leur information mutuelle ainsi que l'échange entre elles des consignes en matière de sécurité et de protection de la santé. - Procéder avec chaque entreprise, y compris sous-traitante, préalablement à l'intervention de celle-ci, à une inspection commune au cours de laquelle sont en particulier précisées, en fonction des caractéristiques des travaux que cette entreprise s'apprête à exécuter, les consignes à observer ou à transmettre et les observations particulières de sécurité et de santé prises pour l'ensemble de l'opération; cette inspection commune a lieu avant remise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé lorsque l'entreprise est soumise à l'obligation de le rédiger. - Veiller à l'application correcte des mesures de coordination qu'il a définies ainsi que des procédures de travail qui interfèrent. - Communiquer aux entreprises appelées à intervenir sur le chantier les consignes de sécurité arrêtées avec le chef d'établissement et, en particulier, celles qu'elles devront donner à leurs salariés, ainsi que, s'agissant des chantiers non-clos et non indépendants, l'organisation prévue pour assurer les premiers secours en cas d'urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet dans l'établissement, - Mettre à jour le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (PGC) - Communiquer et harmoniser les plans particuliers de sécurité et de protection de la santé (PPSPS), - Phase de réception des travaux : un mois au plus tard après la date retenue pour l’achèvement des travaux, le coordonnateur sécurité et protection de la santé remettra au maître d’ouvrage, en trois exemplaires dont un reproductible, un dossier d’intervention ultérieur sur l’ouvrage (DIUO) « provisoire ». - Année de parfait achèvement : si le DIUO remis en phase de réception des travaux est provisoire, le coordonnateur sécurité et protection de la santé remettra au maître d’ouvrage, en un exemplaire dont un reproductible et un sur support informatique, le dossier d’intervention ultérieur sur l’ouvrage (DIUO) définitif, au plus tard un mois avant la fin de l’année de parfait achèvement. - Organiser et animer une réunion trimestrielle de prévention réunissant l'ensemble des entreprises intervenant sur le chantier durant la période concernée, afin d'assurer le suivi des mesures de prévention, des interfaces entre intervenants et des risques liés aux phases de travaux à venir. C.C.P. – Lot 1 – CSPS – MARCHÉ RÉFÉRENCÉ 2026TSERV02000 7/18 6.4 – Fin de mission : Outre la remise de DIUO par procès-verbal au Maître d'Ouvrage après la levée des réserves, le coordonnateur devra conserver pendant une durée de cinq ans, à compter de la réception de l'ouvrage: - Le registre journal de coordination, 6.5 – Déclaration Préalable (DP) : Les opérations de 1ère et de 2ème catégorie sont soumises à l'obligation de déclaration préalable. Dans le cadre de sa mission le coordonnateur : - Assistera le maitre d’ouvrage pour établir la DP - précisera au maitre d’ouvrage les coordonnées des autorités compétentes afin que le maitre d’ouvrage puisse transmettre la DP à l’inspecteur du travail, au comité régional de l’OPPBTP et à l’organisme de sécurité sociale compétent en matière de prévention des risques professionnels. Le coordonnateur devra établir et transmettre au maitre d’ouvrage la DP a minima au moins un mois avant : - la date de dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme, - 30 jours avant le début effectif des travaux pour les opérations non soumises à permis de construire. La déclaration préalable, qui doit être affichée sur le chantier, contient selon l’annexe de l’arrêté du 7 mars 1995 : 1° la date de communication 2° l’adresse précise du chantier 3° le nom et l’adresse du maître d'ouvrage 4° la nature de l'ouvrage 5° les nom(s) et adresse(s) du (des) maître(s) d'œuvre 6° les nom(s) et adresse(s) du (des) coordonnateur(s) de sécurité et de santé 7° la date présumée du début des travaux 8° le délai prévisionnel d'exécution des travaux 9° les nom(s) et adresse(s) du (des) titulaire(s) du (des) marché(s) ou contrat(s) déjà désigné(s) 10° les nom(s) et adresse(s) du (des) sous-traitant(s) pressenti(s) 11° l’effectif prévisionnel des travailleurs appelés à intervenir sur le chantier 12° le nombre d'entreprises présumées appelées à intervenir sur le chantier Conformément au code du travail, le coordonnateur doit porter, compléter, tenir à jour, dans le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, les informations requises aux rubriques 6° et 9° à 12° lorsqu'il n'a pas été possible de les renseigner complètement à la date d'envoi de la DP aux autorités compétentes. 6.6 – Registre Journal de la coordination (RJC) : Dans le cadre de sa mission le coordonnateur doit établir le registre journal de coordination, celui-ci doit contenir : - Les comptes rendus des inspections communes, les consignes à transmettre et les observations particulières de sécurité et de santé prises pour l’ensemble de l’opération que le coordonnateur fait viser par les entreprises concernées. - Les observations ou notifications que le coordonnateur peut juger nécessaires de faire au maître d’ouvrage, au maître d’œuvre ou à tout autre intervenant sur le chantier et qu’il fait viser dans chaque cas par le ou les intéressés avec leur réponse éventuelle. - Dès que le coordonnateur en a connaissance, les noms et adresses des entrepreneurs contractants, cocontractants et sous-traitants ainsi que la date approximative d’intervention de chacun d’eux sur le chantier et, par entreprise, l’effectif prévisible des travailleurs affectés au chantier et la durée prévue des travaux ; cette liste est, si nécessaire, précisée au moment de l’intervention sur le chantier et tenue à jour. - Le procès-verbal de passation de consignes avec le coordonnateur appelé à lui succéder, le cas échéant. - Une copie du procès-verbal établi lors de la transmission du dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage au maître d’ouvrage. Il est rappelé au coordonnateur que le RJC : C.C.P. – Lot 1 – CSPS – MARCHÉ RÉFÉRENCÉ 2026TSERV02000 8/18 - doit être à la disposition du maître d’œuvre, de l’inspecteur du travail, de l’agent du service de prévention de l’organisme de sécurité sociale ainsi qu’à celle l’agent de l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) ; - doit être conservé par le coordonnateur pendant 5 ans à compter de la date de réception de l’ouvrage. 6.7 – Plan général de coordination (PGC) : Dans le cadre de sa mission et pour les opérations de 1ère et de 2ème catégorie, le coordonnateur doit établir le PGC. Le PGC doit définir l’ensemble des mesures propres à prévenir les risques découlant de l’interférence des activités des différents intervenants sur le chantier ou de la succession de leurs activités lorsqu’une intervention laisse subsister, après son achèvement, des risques pour les autres entreprises (lieu de stockage des produits dangereux, plans de la circulation des engins, utilisation des protections collectives). Le PGC, qui est joint aux documents remis par le maître d’ouvrage aux entrepreneurs qui envisagent de contracter énonce, notamment : 1° Les renseignements d’ordre administratif intéressant le chantier et notamment ceux complétant la DP. 2° Les mesures d’organisation générale du chantier arrêtées par le maître d’œuvre en concertation avec le coordonnateur. 3° Les mesures de coordination prises par le coordonnateur en matière de sécurité et de santé et les sujétions qui en découlent concernant notamment : a) les voies ou zones de déplacement ou de circulation horizontales ou verticales b) les conditions de manutention des différents matériaux et matériels, en particulier pour ce qui concerne l’interférence des appareils de levage sur le chantier ou à proximité, ainsi que la limitation du recours aux manutentions manuelles c) la délimitation et l’aménagement des zones de stockage et d’entreposage des différents matériaux, en particulier s’il s’agit de matières ou de substances dangereuses d) les conditions de stockage, d’élimination ou d’évacuation des déchets et des décombres e) les conditions d’enlèvement des matériaux dangereux utilisés f) l’utilisation des protections collectives, des accès provisoires et de l’installation électrique générale g) les mesures prises en matière d’interactions sur le site 4° Les sujétions découlant des interférences avec des activités d’exploitation sur le site à l’intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier. 5° Les mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et en état de salubrité satisfaisant. Pour les opérations de construction de bâtiment dont le montant dépasse 760 000 € les mesures arrêtées par le maître d’ouvrage concernant les dessertes en voirie, les raccordements à des réseaux de distribution d’eau potable et d’électricité, les évacuations des matières usées, etc. (R4533-1). 6° Les renseignements pratiques propres au lieu de l’opération concernant les secours et l’évacuation des personnels ainsi que les mesures communes d’organisation prises en la matière. 7° Les modalités de coopération entre les entrepreneurs, employeurs ou travailleurs indépendants. Le PGC est adapté en fonction de l’évolution du chantier et de la durée effective à consacrer aux différents types de travaux. Il est tenu à jour pendant toute la durée des travaux. Il intègre, au fur et à mesure de leur élaboration, en les harmonisant, les plans particuliers de sécurité et de protection de la santé élaborés par les entreprises. Le PGC peut être consulté par le médecin du travail, les membres du CHSCT ou à défaut les délégués du personnel. 6.8 – Dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO) : Dans le cadre de sa mission le coordonnateur doit établir le DIUO dès la phase de conception et le mettre à jour pendant l’exécution de l’ouvrage. Celui-ci doit rassembler, sous bordereau, tous les documents, tels que les plans et notes techniques, de nature à faciliter l'intervention ultérieure sur C.C.P. – Lot 1 – CSPS – MARCHÉ RÉFÉRENCÉ 2026TSERV02000 9/18 l'ouvrage. Il doit permettre de mieux intégrer tout au long du chantier, les conditions de sécurité de ceux qui auront à assurer l’entretien de l’ouvrage. Il est rappelé au coordonnateur que le DIUO : - doit également comprendre le dossier de maintenance des lieux de travail lorsqu’il s’agit de la réalisation de bâtiments destinés à une activité industrielle, commerciale ou agricole, - doit être tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, - doit être transmis au coordonnateur chargé de la phase de réalisation des travaux, lorsque celui-ci est différent ; cette transmission devra faire l'objet d'un procès-verbal joint au dossier, - doit être remis au maître d’ouvrage. 6.9 – Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) Chaque entreprise intervenante, y compris les sous-traitantes doit établir un PPSPS. Ce PPSPS doit être adressé : - au coordonnateur, si l’opération est soumise à l’obligation de PGC, - au maître d’ouvrage pour toute entreprise appelée à exécuter seule des travaux d’une durée supérieure à un an si l’entreprise emploie à un moment quelconque plus de 50 salariés pendant plus de 10 jours ouvrés consécutifs. Dans le cadre de sa mission le coordonnateur doit : - communiquer à chacun des entrepreneurs appelés à intervenir sur un chantier soumis à l'obligation de PGC, les noms et adresses des entrepreneurs contractants. - transmettre à chaque entrepreneur qui en fait la demande les PPSPS établis par les autres entrepreneurs. - transmettre, lorsqu’il s’agit d’une opération de construction, obligatoirement aux autres entrepreneurs les PPSSPS des entrepreneurs chargés du gros œuvre ou du lot principal et les PPSSPS de ceux ayant à exécuter des travaux présentant des risques particuliers. ARTICLE 7 – MODALITES D'EXECUTION DE LA MISSION 7.1 – Présence du coordonnateur : 7.1.1 – Phase conception Le coordonnateur sera intégré à la conception du projet et devra participer à toutes les réunions de mise au point du projet (DIAG-APS, APD, PRO) organisées par l’UT (a minima une réunion par phase d’étude). Le coordonnateur devra émettre des avis ou propositions techniques liés à la sécurité. Il sera destinataire, dans un délai compatible avec l'exercice de sa mission, de l’ensemble des études réalisées par celui-ci. En pratique, le coordonnateur procèdera à un contrôle sur pièces écrites et pourra solliciter l’organisation de réunions spécifiques avec le maître d’œuvre en cas de difficultés particulières. 7.1.2 – Phase réalisation Les modalités d'intervention du coordonnateur sont prévues de la façon suivante : - une réunion en période préparation du chantier : définition des mesures particulières pour l’exécution des travaux ; - une réunion au démarrage du chantier (visite de reconnaissance avec chaque entreprise ou sous-traitant avant le démarrage de ses travaux) ; - une visite d’inspection commune avec chaque entreprise ; - une réunion spécifique d’inspection commune avec les sous-traitants agréés en cours de chantier - une réunion par quinzaine avec tous les intervenants sur les chantiers ; - une visite inopinée ou visite de contrôle au minimum une fois par semaine pendant la phase travaux (pour vérifier entre autres la bonne mise en application par les intervenants des directives, des mesures de coordination, des mesures de sécurités définies lors des réunions) ; - une réunion par semaine avec tous les intervenants dont l’activité présente un risque particulier. Toute visite ou réunion devra faire l’objet d’un compte rendu écrit. C.C.P. – Lot 1 – CSPS – MARCHÉ RÉFÉRENCÉ 2026TSERV02000 10/18 7.2 – Fourniture d'informations et de documents Le Maître d’ouvrage fournira, en tant que de besoin, avant le début des études : - les éventuelles études antérieures ainsi que, le cas échéant, les observations portées sur celles-ci ; - les données techniques déjà connues, complétées éventuellement de celles en projet. En cas de pièces manquantes ou incomplètes, il appartient au Titulaire de les réclamer. Il lui appartient également, dans le cadre de son obligation de conseil, d’indiquer les éventuelles erreurs qu’elles contiendraient, afin qu’il puisse y être remédié. Le Maître d'ouvrage donne au Titulaire tous les moyens d’accès au site ou aux ouvrages existants et communique la liste nominative des intervenants et leurs missions respectives. Les documents établis par le coordonnateur et destinés à être inclus dans le dossier de consultation des entreprises, sont obligatoirement fournis sous forme numérique (fichier compatible Word / PC / Windows). La transmission de ce fichier se fait par courrier électronique adressé à l’adresse du donneur d’ordre. La diffusion des documents sera faite selon le tableau ci-dessous : Maître d’ouvrage et conducteur Maître d’œuvre Entreprises Chantier d’opération PGC (mises à jour) X X X X DIUO (mises à X X jour) Registre-journal X X X X CR de visite X X X X Déclaration X X X préalable ARTICLE 8 – RESPONSABILITES, MOYENS FINANCIERS ET AUTORITE Le coordonnateur aura autorité par délégation du signataire du présent marché pour tout ce qui relève de sa mission sur tous les intervenants dans l'opération pour éviter un danger imminent et grave. Afin de mettre en application les mesures qu'il juge nécessaires dans le cadre de sa mission, le coordonnateur est autorisé à contacter directement le maître d’ouvrage, les entreprises ou tout autre intervenant. En cas de violation, de non-respect de ses directives, le coordonnateur peut demander au Maître d'ouvrage, l'application de pénalités à l'entreprise défaillante et l'engagement de toute action nécessaire à obtenir le respect des dites directives. En cas de danger grave ou imminent, le Maître d'Ouvrage autorise le coordonnateur à arrêter tout ou partie des travaux (avec consignation de l’événement dans le RJC) ; le coordonnateur devra en informer le maître d'ouvrage et lui adresser copie de l'ensemble des correspondances afférentes. En cas de conflit entre les intervenants, le coordonnateur en informe le maître d’ouvrage sans délai. Pour l'exécution de sa mission le coordonnateur aura accès à toutes les réunions organisées par la maîtrise d’œuvre et sera associé pendant toutes les phases de l'opération à l'élaboration et à la réalisation du projet de l'ouvrage. ARTICLE 9 – DUREE DU MARCHE - DUREE D’EXECUTION DE LA MISSION Le délai général de la mission est directement lié à l’avancement des études et des travaux. Le marché débutera à compter de sa date de notification et s'achèvera à la plus tardive des trois dates suivantes : - La date de remise du DIUO définitif (du dernier ouvrage) au maître d’ouvrage à l’aide d’un procès-verbal ; - La date de levée de la dernière réserve (du dernier ouvrage) ; - L’achèvement de la période de garantie de parfait achèvement. C.C.P. – Lot 1 – CSPS – MARCHÉ RÉFÉRENCÉ 2026TSERV02000 11/18 ARTICLE 10 – DELAIS POUR REMISE DES DOCUMENTS Pour l’exécution de sa mission, le coordonnateur sécurité et protection de la santé dispose des délais suivants pour formuler ses avis, remettre son rapport ou assister aux réunions : ELEMENTS DE MISSION DELAI MAXIMUM POINT DE DEPART A compter de la date de remise Fourniture d’un rapport écrit sur l’APS 1 semaine des documents Fourniture d’un rapport écrit sur l’APD, le A compter de la date de remise 2 semaines PRO et le DCE des documents 1 mois avant : Rédaction de la déclaration préalable - la date de dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme Etablissement du Plan Général de A réception du PRO-DCE Coordination (PGC) pour le Dossier de 10 jours transmis au coordonnateur par le Consultation des Entreprises (DCE) MOA Le cas échéant, adaptation du Plan A compter de la réception du DCE Général de Coordination en fonction de la 1 semaine mis à jour mise à jour du DCE Chantier : examen des plans particuliers de sécurité et de protection de la santé et 1 semaine A réception des documents transmission d’avis A réception de la demande de Chantier : visite inspection commune 1 semaine l’entreprise ou de son sous- traitant Visite du chantier par le Chantier : mise à jour du registre journal 2 jours coordonnateur Compte rendu de visite ou réunion de 2 jours Date de la réunion ou de la visite chantier Remise du dossier d’intervention ultérieur 1 mois Date de réception des travaux sur les ouvrages (DIUO) provisoire Remise du dossier d’intervention ultérieur A la fin de l’année de parfait 1 mois avant la fin sur les ouvrages (DIUO) définitif achèvement ARTICLE 11 – PRIX - VARIATION DANS LES PRIX – REGLEMENT DES COMPTES 11.1 – Contenu des prix et variation des prix : 11.1.1 – Contenu des prix Les prix du marché sont hors T.V.A. Les prix comprendront : - toutes les prestations inhérentes à la mission définie au titre du présent marché et couvre notamment le temps de contrôle des documents, de présence aux différentes réunions tant pendant la conception que pendant la réalisation des travaux, d’établissement des rapports, courriers et tout autre acte, de déplacement ; - les frais afférents aux interventions ; - les frais d'assurances résultant des dispositions prévues au présent CCP. Les prestations seront rémunérées par application du prix forfaitaire indiqué dans la décomposition du prix global et forfaitaire. La prestation sera fixée en fonction : - de la nature des travaux. - du montant des travaux. - de la catégorie de l’opération. En fonction des éléments listés ci-dessus, le prestataire sera rémunéré en additionnant les prix indiqués pour la phase conception et la phase réalisation. Il est également rappelé au prestataire qu’aucun supplément à sa rémunération forfaitaire ne lui sera accordé au titre de prestations complémentaires (visites de chantiers, participations aux réunions ; C.C.P. – Lot 1 – CSPS – MARCHÉ RÉFÉRENCÉ 2026TSERV02000 12/18 rapports, avis…) en dehors du cadre prévu à l’article 12 du présent CCP (dépassement de la durée des travaux). Le prestataire devra tenir compte de l’étendue de sa mission lors du chiffrage de ces prestations dans la DPGF y compris celles non listées. Conformément à l’article 10.1.3 du CCAG-PI, les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales ou autres frappant obligatoirement les prestations ainsi que toutes les autres dépenses nécessaires à l'exécution des prestations, les marges pour risque et les marges bénéficiaires. 11.1.2 – Variation des prix Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du coût des prestations sont réputées réglées par les stipulations ci-après : 11.1.2.1 - Mode de variation des prix Les prix sont révisables. Ils sont fermes la première année (fonction de la date d’anniversaire du marché) et révisables ensuite sur chaque demande de paiement. 11.1.2.2- Mois d'établissement des prix Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la remise des offres : ce mois est appelé "mois zéro". 11.1.2.3 - Choix de l'index de référence L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des travaux faisant l'objet des marchés est l'index national ING - (base indice révisé septembre 2022). 11.1.2.4 - Modalités de révision de prix Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul de l'acompte du mois n est donné par la formule suivante : Cn = 0,2+ 0,8 (In)/(Io) dans laquelle Io et In sont les valeurs prises par l'index de référence I du marché respectivement au mois zéro et au mois n. 11.2 – Règlement du prix 11.2.1 Avance Sans objet. 11.2.2 Acomptes Le règlement des sommes dues au titulaire fera l'objet d'acomptes périodiques, et conformément à la décomposition du prix global et forfaitaire. 11.2.3 Solde Après constatation de l’achèvement de sa mission, le coordonnateur S.P.S. adresse au maître d’ouvrage une demande de paiement du solde sous forme d’un projet de décompte final. 11.2.3.1 Projet de décompte final La présentation du projet de décompte final marque le point de départ des délais mentionnés au C.C.A.G.- P.I. pour l’établissement du décompte général et le mandatement du solde. 11.2.3.2 Décompte final Le décompte final comprend : a) le forfait initial de rémunération, C.C.P. – Lot 1 – CSPS – MARCHÉ RÉFÉRENCÉ 2026TSERV02000 13/18 b) les pénalités éventuelles telles qu’elles résultent du calcul des acomptes, c) la rémunération en prix de base, hors T.V.A. due au titre du marché pour l’exécution de l’ensemble de la mission, cette rémunération étant la différence des postes a) et b) ci-dessus. Ce résultat constitue le montant du décompte final. 11.2.3.3 Décompte général Le décompte général comprend : a) le décompte final ci-dessus, b) la récapitulation du montant des acomptes arrêtés par le maître de l’ouvrage, c) le montant, en prix de base hors T.V.A. du solde, ce montant étant la différence des postes a) et b) ci-dessus, d) l’incidence de la révision des prix appliquée sur le montant du solde ci-dessus, e) l’incidence de la T.V.A., f) l’état du solde à verser au titulaire : ce montant étant la récapitulation des postes c), d) et e) ci-dessus, g) la récapitulation des acomptes versés ainsi que le solde à verser ; cette récapitulation constitue le montant du décompte général. Le maître de l’ouvrage notifie au coordonnateur le décompte général et l’état du solde. Le décompte général devient définitif après la signature du coordonnateur. 11.2.4 Délai global de paiement Les sommes dues, au titre du présent marché, au mandataire, titulaire, co-traitants ou sous-traitants sont réglées dans un délai global de paiement de 30 jours compté soit de la date de réception de la demande de paiement en cas de projet de décompte mensuel (acompte) soit de la date de notification du décompte général pour le solde, et dans tous les cas sauf suspension du délai de paiement par le maître d’ouvrage du fait du titulaire ou de l’un de ses sous-traitants (article R. 2192-10 du Code de la commande publique). Conformément aux articles R. 2192-31, R. 2192-32, R. 2192-35 et R. 2192-36 du Code de la commande publique, en cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intérêts moratoires, ainsi qu’à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €. En application de l’article R.2192-31 le taux des intérêts moratoires applicable au marché est égal au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement principal la plus récente avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points. 11.2.5 Répartition des paiements L’acte d’engagement indique ce qui doit être réglé respectivement à l’entreprise et à ses cotraitants, le cas échéant. Conformément à l’article 12.1 du GGAG-PI, en cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire en application de l’article 12.1.2 du CCAG-PI. Quelle que soit la forme du groupement choisi, le mandataire est seul habilité à présenter à l’acheteur la demande de paiement. 11.2.6 Paiement du sous-traitant Le règlement du sous-traitant s’effectuera conformément aux dispositions des articles L.2193-11, L. 2193- 12, R. 2192-22 du Code de la commande publique. Modalités de règlement : Le paiement s’effectuera selon les règles de la comptabilité publique dans les conditions prévues à l’article 11.2 à 11.8.2 du C.C.A.G - PI. Il sera établi une facture par bon de commande. C.C.P. – Lot 1 – CSPS – MARCHÉ RÉFÉRENCÉ 2026TSERV02000 14/18 La facture doit être déposée obligatoirement sur le portail CHORUS PRO (DGFIP). Le portail est gratuit. Si le titulaire n’a pas de compte sur le portail CHORUS PRO (DGFIP), il devra préalablement en créer un et l’activer. Les factures seront au format PDF. Le titulaire déposera le projet de décompte mensuel sur la plateforme CHORUS PRO sur le compte de l’Université. UNIVERSITE DE TOULOUSE SIRET : 938 271 392 00012 Afin de faciliter la mise en place de la procédure de dématérialisation, une aide technique est proposée et mise à disposition sur https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/emetteur-de-factures-electroniques. La facture doit impérativement comporter les indications prévues par la réglementation de la Comptabilité Publique et notamment les renseignements suivants : - Le numéro du bon de commande, - Le numéro du marché, - Le nom et l'adresse complète du service destinataire - Le numéro de compte bancaire ou postal du titulaire, tel qu’il est précisé dans l’acte d’engagement. En cas de changement de RIB en cours de marché, il est impératif d’en avertir la Direction de l’Achat Public, par écrit avec les pièces justificatives. - La désignation en clair de l’opération concernée - Le prix hors taxes, - Le prix TTC Sont désignés pour les règlements : - Ordonnateur : Madame la Présidente de l'Université de Toulouse - Comptable assignataire des paiements Madame l'agent comptable de l'Université de Toulouse ARTICLE 12 – AUGMENTATION OU DIMINUTION DES TRAVAUX ET DELAIS DE REALISATION Le forfait ne sera pas modifié en cas d'augmentation du délai de réalisation dans la limite de 25% du délai prévu au marché des entreprises. Dans le cas où le délai de réalisation dépasserait de plus de 25% le délai prévu, et pour cause totalement étrangère au coordonnateur sécurité, le forfait de rémunération de la mission réalisation pourra être revu, à la demande du coordonnateur, au prorata de la durée réelle de l’opération. Le coordonnateur s'engage, sauf accord écrit contraire du maître d'ouvrage, à n'accepter aucune rémunération de la part d'un tiers au titre de la mission qui lui est confiée par le présent marché. C.C.P. – Lot 1 – CSPS – MARCHÉ RÉFÉRENCÉ 2026TSERV02000 15/18 ARTICLE 13 – PENALITES Par dérogation à l’article 14 du CCAG-PI, les pénalités mentionnées ci-après sont applicables. Les pénalités ci-après peuvent se cumuler et ne sont pas plafonnées. Les pénalités relatives à l’application des délais fixés à l’article 10 du présent CCP pour la transmission d’avis ou de rapport résultent de la simple constatation des dépassements sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable. ELEMENTS DE MISSION PENALITES Absence à une réunion organisée par le maître d’ouvrage ou le 100 € par réunion maître d’œuvre au cours de l’APS, l’APD, le PRO et le DCE Retard dans la transmission d'avis sur l’APS, l’APD, le PRO et 50 € par jour calendaire de retard le DCE Retard dans la rédaction de la déclaration préalable 50 € par jour calendaire de retard Retard dans la rédaction et la transmission du PGC 90 € par jour calendaire de retard Retard dans le recueil et harmonisation des PPSPS 50 € par jour calendaire de retard Retard dans la mise à jour du registre journal 75 € par jour calendaire de retard Absence au rendez-vous de chantier sur convocation du maître 150 € par réunion d’œuvre ou du maître d’ouvrage Compte rendu de visite ou de réunion 50 € par jour calendaire de retard Retard dans la transmission du dossier d’intervention ultérieur 50 € par jour calendaire de retard sur les ouvrages (DIUO) provisoire Retard dans la transmission du dossier d’intervention ultérieur 50 € par jour calendaire de retard sur les ouvrages (DIUO) définitif Pour non prise en compte d’une situation à risque signalée par 300 € par constat le maître d’ouvrage Pour non-respect des engagements pris par le coordonnateur 100 € par constat dans son mémoire technique Le coordonnateur devra s'attacher à ne pas retarder le déroulement de l'opération en intervenant le plus en amont possible. A défaut de les obtenir spontanément, il mettra les intervenants en demeure de lui fournir les renseignements qui lui sont nécessaires pour réaliser sa mission, en fonction du calendrier de la conception fixé par la maîtrise d'œuvre, et de celui de la réalisation fixée aux entreprises, calendriers qu'il est réputé connaître, et avoir en temps opportun intégrés dans son PGC SPS. Par ailleurs, au cas où le Maître d'ouvrage serait puni pour non-respect des dispositions légales par suite d'un défaut d'exécution de la présente mission de la part du coordonnateur, il sera appliqué‚ à ce dernier une pénalité‚ égale à l'amende infligée au Maître d'ouvrage sans préjudice de toute autre action ou réparation du dommage subi. ARTICLE 14 – VERIFICATION - CONTROLES Les documents présentés par le titulaire sont transmis au maître d’ouvrage sous format numérique, dans un format compatible avec les outils informatiques du maître d'ouvrage. Par dérogation à l’article 29 du CCAG P.I., la décision par le maître d'ouvrage de réception, d'ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet des documents ou avis produits doit intervenir dans un délai de 30 (trente) jours à compter de la date de l'accusé de réception par le maître d'ouvrage du document ou avis à réceptionner. C.C.P. – Lot 1 – CSPS – MARCHÉ RÉFÉRENCÉ 2026TSERV02000 16/18 Si cette décision n'est pas notifiée au titulaire dans le délai ci-dessus, la prestation est considérée comme reçue, avec effet à compter de l'expiration du délai (acceptation tacite). En cas de rejet ou d'ajournement, le maître d'ouvrage dispose pour donner son avis, après présentation par le titulaire des documents ou avis modifiés, d’un délai de 15 jours. Elles consistent notamment à vérifier la qualité des prestations fournies, ainsi que la conformité entre la quantité définie au marché et celle portée sur le bulletin de livraison ainsi que celle effectivement livrée. En cas de malfaçons répétées, le Maître d’ouvrage pourra prononcer la résiliation du marché au tort du prestataire selon les conditions de l’article 39 du CCAG-PI. ARTICLE 15 – ASSURANCE Le coordonnateur devra produire, chaque année, une attestation de sa compagnie d'assurances prouvant l'existence et la validité, au jour du contrat, d'une police de responsabilité civile, professionnelle s'appliquant à ses activités de coordonnateur. Concernant sa responsabilité civile professionnelle, le coordonnateur devra respecter les dispositions prévues ci-après : - le coordonnateur, dont la responsabilité peut être engagée pour défaut de vigilance ou faute, doit être en mesure de justifier, à la signature du présent marché, qu'il a souscrit un contrat d'assurance de responsabilité le couvrant pour l'opération objet du contrat. Le plafond des garanties devra être adapté à la réalisation de l'ouvrage ; - Le maître d'ouvrage se réserve le droit de faire compléter les garanties et exiger si les circonstances le justifient, l'augmentation de tel ou tel plafond de garantie par catégorie de risque ; - Si l'un des cotraitants de l'équipe de coordination n'était pas en mesure de justifier les couvertures d'assurances prévues ci-dessus, il devrait être obligatoirement remplacé, à moins que ses missions puissent être assumées par les autres membres de l'équipe ; - Le coordonnateur doit pouvoir justifier à tout moment, au cours de l'exécution du marché, qu'il est en règle avec l'obligation d'assurance établie par la loi ; - Il doit être autorisé, par ses assureurs, à communiquer son contrat d'assurance au maître d'ouvrage sur sa demande, et à lui faire connaître les modifications, suspensions, ou cessations des effets éventuels dudit contrat ; - Le défaut d'assurance entraîne la résiliation du marché au frais et risques de la société. ARTICLE 16 – PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET SECRET PROFESSIONNEL Il est fait application des dispositions du CCAG-PI. De plus, l’attention du Titulaire est attirée sur le fait qu’il est tenu au secret professionnel pour tout ce qui a trait aux renseignements et documents recueillis au cours de la mission. Ces renseignements ou documents ne peuvent, sans autorisation, être communiqués à d'autres personnes que celles qui ont qualité pour en connaître. Le Titulaire s'interdit d'utiliser les documents qui lui sont confiés à d'autres fins que celles qui sont prévues au marché. Cette obligation de confidentialité concerne tous les éléments de toute natures communiquées, et pas seulement ceux signalés comme présentant un caractère confidentiel, par dérogation aux dispositions de l’article 5.1.1 du CCAG-PI. ARTICLE 17 – ARRET DE L'EXECUTION DES INTERVENTIONS En application de l'article 22 du CCAG-PI, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'arrêter l'exécution des interventions à l'issue de chaque phase technique. ARTICLE 18 – RESILIATION DU MARCHE Les modalités de résiliation du marché sont celles prévues aux articles 36 à 40 inclus du CCAG-PI avec les précisions suivantes : C.C.P. – Lot 1 – CSPS – MARCHÉ RÉFÉRENCÉ 2026TSERV02000 17/18 18.1 – Résiliation aux torts du Titulaire En complément des dispositions de l’article 39 du CCAG-PI, le marché pourra être résilié aux torts du Titulaire en cas de mauvaise exécution répétée des prestations, en cas de perte de l'agrément du coordonnateur portant sur les domaines concernés par le présent marché, celui-ci sera résilié sans indemnité ou en cas de non-présentation à l’Université, dans les délais prévus par le marché, d’une personne physique agréée par celle-ci pour accomplir les prestations du marché, après mise en demeure adressée au Titulaire et restée sans effet. Si le présent marché est résilié dans l’un des cas prévus aux articles 37 et 39 du CCAG-PI, la fraction des prestations déjà accomplies par le Titulaire et acceptées par le Maître d’ouvrage est rémunérée avec un abattement de 10 %. Toutefois, en cas de résiliation suite au décès ou à l’incapacité civile du Titulaire (article 37.1 du CCAG- PI), les prestations sont réglées sans abattement. ARTICLE 19 - DEROGATIONS APPORTEES AU CCAG-PI PAR LE PRESENT CCP L’article 2 du CCP déroge à l’article 4.1 du CCAG-PI L’article 4 du CCP déroge à l’article 3.4.3. du CCAG-PI L’article 13 du CCP déroge à l’article 14 du CCAG-PI L’article 14 du CCP déroge à l’article 29 du CCAG-PI L’article 16 du CCP déroge à l’article 5.1.1 du CCAG-PI C.C.P. – Lot 1 – CSPS – MARCHÉ RÉFÉRENCÉ 2026TSERV02000 18/18
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.