BPU / DQE
BPU_DQE_ACEE VF.xlsx · 1 131 mots · du marché « Réaliser l'expertise environnementale et les dossiers réglementaires pour le SIDEVAM976 », dossier de consultation officiel.
Détail quantitatif estimatif Code prix Libéllé Unité U Sous total 1: Sous total 2: Sous total 3: Sous total 4: Sous total 5: Sous total 6: Sous total 8: Sous total 9: Total €H.T.: Arrêté le présent détail estimatif à la somme de : H.T., Soit T.T.C. A , le Le bureau d’étude Bordereau Prix Unitaires Tx TVA Prix unitaire € T.T.C. Prix unitaire € H.T. Travail préparatoire (remplissage tableur/sig) Réalisation du diagnostic, évaluation impact et fonctionnalité Rédaction des fiches mesures compensatoires 1/2J Mobilisation d'un écologue pour la réalisation de péconisation 1/2 réalisation d'une demande de défrichement Réalisation d'un porter à connaissance Note de réponse à l'avis CRSPN et CNSPN Reunion complémentaire Reunion de présentation des résultats Reunion de démarrage Recommandation et préconisation réaliser d'un porter à connaissance Echanges avec les différents services Élaboration de fiches actions pour définir les mesures à mettre en place Suivi et visites annuelles pendant toute la durée du marché (4 ans) Sous total 7: Sous total 10: Sous total 11: Sous total 12: Sous total 13: Accord cadre études environnementales Prestation n°1: Cadrage réglementaire du projet Prestation n°2: État initial - inventaire faune-flore terrestre (deux saisons) et diagnostic environnemental de la zone Prestation n°4: Caractérisation et étude de fonctionnalité d’une zone humide Prestation n°5 : Elaboration du dossier d'examen au "cas par cas" et suivi de l'instruction Prestation n°6 : Etude d'impact environnementale Diagnostic entomologique Prestation n°7: Expertise entomofaune Prestation n°8: Comptage et suivi Chiroptère Prestation n°9: Réalisation d'une étude Préalable Agricole (EPA) Prestation n°10: Elaboration des mesures selon la séquence ERC (Eviter-Reduire-Compenser) Prestation n°11: Réalisation et suivi de l'instruction du dossier de dérogation espèces protégées Diagnostic écologique initial Elaboration des mesures d'évitement Elaboration de mesures de reduction Elaboration de mesures de compesnation Rédaction de dossier ERC complet Suivi écologique poste travaux Mesures d'accompagnement écologiques Année Réunion de démarage Réalisation des inventaires écologiques (deux saisons) Dépôt du dossier auprès de l'autorité compétente Suivi de l’instruction du dossier Réunions complémentaires Mois Prestation n°12: Coordination environnementale en phase chantier Prise en main du chantier – Phase de lancement Sensibilisation des intervenants Revue des documents d’exécution Élaboration du Programme de Suivi Environnemental (PSE) Suivi environnemental en phase chantier Participation aux réunions de chantie Suivi des remises en état et pré-réception Reunion Séance Réunion de démarrage Rédaction de rapports annuels de suiv Coordination avec les parties prenantes Réunion de clôture et restitution finale Prestation n°14: Montage et suivi d'un Dossier d'autorisation Environnementale Unique Collecte et analyse des données environnementales Rédaction du DAEU Dépôt du dossier auprès des autorités compétentes Suivi de l'instruction du dossier Prestation n°15 : Réalisation de dossier loi sur l’eau sous régime de déclaration Analyse de la nomenclature applicable Élaboration du dossier de déclaration Proposition de mesures environnementales Échanges avec le service instructeur Révisions du dossier suite aux retours Prestation n°16: Réalisation de dossier loi sur l'eau sous régime d'autorisation Analyse des rubriques applicables Élaboration du dossier d'autorisation Préparation des pièces pour l'enquête publique Coordination avec le service instructeur Révisions du dossier suite aux retours Prestation n° 17: Réalisation de dossier de demande de défrichement Analyse préliminaire et échanges avec le service instructeur Montage et rédaction du dossier Révision et finalisation du dossier Prestation n°18: Diagnostic polution lumineuse Prestation n°19: Mobilisation d'un écologue Analyse documentaire et planification Investigations de terrain Analyse de la pollution lumineuse Élaboration du rapport de diagnostic Réunions et coordination Élaboration du rapport d'intervention Réunions et coordination Analyse du contexte local Diagnostic agricole initial Analyse prospective Proposition de scénarios d'aménagement agricole Rédaction du rapport final Conseil pour la mise en œuvre Assistance administrative Suivi des projets initiés Prospection en milieu bâti Détection ultrasonore Inventaire par capture Télémétrie Suivi estival – Comptage à vue dans le gîte Suivi estival – Comptage à l’envol Relevé entomologique global Relevé des espèces des milieux humides Propositions de mesures de gestion Élaboration de protocoles d'étude Rédaction du résumé non technique Description du projet Analyse des scénarios de référence Identification des facteurs affectés Evaluation des incidences sur l'environnement Propositions de solutions de substitution Proposition de mesures ERC (Eviter, Réduire, Compenser) Plan de suivi des mesures ERC Evaluation des incidences sur les sites Natura 2000 Analyse préliminaire Préparation du dossier CERFA n°14734*04 Assistance lors de l'instruction Réunion de lancement Ateliers techniques Suivi régulier Réalisation de sondages pédologiques Prospection et identification des zones humides avérées Prospections complémentaires floristiques et pédologiques Récupération et compilation des données Extraction des données pertinentes pour le projet/dossier Export des données au format « Depobio » Assistance pour la procédure en ligne et remise d'une notice explicative Téléversement des données et remise du récépissé de dépôt Inventaire floristique de jour et de nuit sur deux saisons Inventaire faunistique de jour et de nuit sur deux saisons Rédaction du rapport détaillant le diagnostic écologique Complément d’expertise à contre-saison si nécessaire Analyse des données issues des inventaires faune-flore et des milieux naturels Rédaction de la présentation sommaire du projet Identification des procédures réglementaires nécessaires Réunion de présentation de la note de cadrage Rédaction du cadrage réglementaire du projet 1/2J U Rédaction du dossier de dérogation espèces protégées et cerfa Prestation n°13: Accompagnement à la mise en œuvre et au suivi de mesures de compensation environnementale Assisstance à l'élaboration de la mesure compensatoire Etat initial sur 2 saisons et diagnostique écologique (faunistique et floristique) de la zone la mesure compensatoire Analyse des propositions techniques et financiers des différents prestataires Quantité Total H.T Sous total 14: Sous total 15: Sous total 16: Sous total 17: Sous total 18: Sous total 19: Total ST1 à ST19: Mobilisation d'un écologue pour la réalisation de péconisation Missions écologiques sur site (visite) Compte-rendu de visites environnementales (visite) Réunion de démarage Réunion complémentaires Coûts déplacements/hébergements/frais annexes Prestation n° 20: Prestation complémentaire frais de déplacement et d’hébergement supplémentaires Sous total 20: Rédaction rapport Réunion de lancement Réunion de présentation des résultats Réunion complémentaire Rédaction rapport final Réalisation prescriptions environnementales Réalisation de prescriptions environnementales Réunion de sensibilisation des entreprises Analyse et validation des plans entreprises Localisation des zones sensibles et appui au piquetage Mobilisation d'un cordiste inspection arbres à cavité +mise en place sytème anti retour Assistance d'un écologue lors du démontage des arbres Visite sur site et/ou réunion de chantier Compte rendu de chantier Réalisation visite finale et réunion de bilan Réalisation du rapport bilan fin de chantier Réaliser d'un porter à connaissance Réunion de présentation des résultats Coûts de déplacements/hébergements/frais annexes Prestation n°3 : Téléversement de données brutes de biodiversité sur la plateforme dédiée Rédaction des fiches préconisations et propositions Réalisation d'un atlas cartographiques Complément dossier suite retour services de l'état Réunion avec les services instructeurs Préparation et participation à la commission CRSPN et CSNPN Rédaction de rapports annuels de suivi Réalisation d'une demande de défrichement Rédaction des fiches préonisations et propositions Complément dossier suite retour service état Assistance d'un écologue lors du démontage des arbres
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.