CCAP
CCAP.pdf · 5 876 mots · du marché « Études géotechniques et hydrogéologiques complètes (investigations G1, G2 AVP, G2 PRO, G4) pour la zone aménagée Margot », dossier de consultation officiel.
Pièce diffusée par Etablissement Public Foncier et d'Aménagement de la Guyane - EPFAG, consultation 26-92106. Vérifier le dossier à la source. La date et la version du document sont à vérifier dans l’original.
Cahier des clauses Marché de Prestations administratives particulières intellectuelles Missions d'investigations et d’ingénierie géotechnique – Lot 1 – ZAC Margot: G1 PGC, G2PRO, G4 Lot 2 – ZAC Margot- Crique blanche: G1, G2AVP, G2PRO Établissement Public Foncier et d'Aménagement de la Guyane - EPFAG Numéro du marché: Lot n°1 - 202600037 Lot n°2 - 202600038 Missions d'investigations et ingénierie géotechnique – ZAC Margot – Lot 1 / Lot2 1 / 2 Sommaire 1. Dispositions générales du contrat ..................................................................................... 4 1.1. Objet .......................................................................................................................... 4 1.2. Décomposition du marché......................................................................................... 4 1.3. Représentation des parties ........................................................................................ 4 1.4. Sous-traitance ............................................................................................................ 4 2. Pièces contractuelles ......................................................................................................... 5 3. Développement durable .................................................................................................... 5 3.1. Conditions d'exécution à caractère social ................................................................. 5 3.1.1. Lutte contre l’illettrisme .................................................................................... 6 4. Durée et délais d'exécution ............................................................................................... 7 4.1. Durée du marché ....................................................................................................... 7 4.2. Délais d'exécution ...................................................................................................... 7 4.3. Délais d'établissement des documents ..................................................................... 8 4.4. Support de remise des documents ............................................................................ 9 5. Prix ................................................................................................................................... 10 5.1. Caractéristiques des prix.......................................................................................... 10 5.2. Contenu des prix ...................................................................................................... 10 5.3. Variation des prix ..................................................................................................... 10 6. Clauses de financement et de sûreté .............................................................................. 11 6.1. Avance ...................................................................................................................... 11 6.2. Retenue de garantie ......................................................... Erreur ! Signet non défini. 7. Règlement des comptes .................................................................................................. 11 7.1. Transmission des demandes de paiement .............................................................. 11 7.2. Modalités de règlement du prix .............................................................................. 12 7.3. Demandes de paiement ........................................................................................... 12 7.3.1. Demande de paiement d'acompte .................................................................. 12 7.3.2. Solde du marché .............................................................................................. 13 7.4. Délai global de paiement ......................................................................................... 13 7.5. Règlement en cas de cotraitants ............................................................................. 13 8. Pénalités et primes .......................................................................................................... 14 8.1. Pénalités pour retard dans l'exécution des prestations .......................................... 14 8.2. Pénalités pour violation d'une obligation de sécurité ou de confidentialité .......... 14 8.3. Autres pénalités ....................................................................................................... 14 Missions d'investigations et ingénierie géotechnique – ZAC Margot – Lot 1 / Lot2 2 / 3 8.3.1. Non-réparations de dégradations des dispositifs de protection environnementale............................................................................................................ 15 8.3.2. Non-remise en état du site .............................................................................. 15 9. Utilisation des résultats ................................................................................................... 15 9.1. Régime des droits .................................................................................................... 15 9.2. Résultats protégés par un droit de propriété littéraire et artistique ...................... 16 9.3. Cession des droits de propriété intellectuelle dans le cas d'une sous-traitance .... 16 9.4. Droits du titulaire ..................................................................................................... 16 10. Arrêt de l'exécution des prestations............................................................................ 16 11. Vérification et achèvement des prestations ou missions ............................................ 16 11.1. Vérification des prestations ................................................................................. 16 11.2. Achèvement de la mission ................................................................................... 17 12. Assurances ................................................................................................................... 17 13. Clauses de réexamen ................................................................................................... 17 14. Résiliation..................................................................................................................... 18 15. Différends et litiges ...................................................................................................... 18 16. Dérogations au CCAG PI ............................................................................................... 18 Missions d'investigations et ingénierie géotechnique – ZAC Margot – Lot 1 / Lot2 3 / 4 1. Dispositions générales du contrat 1.1. Objet Le présent marché concerne la réalisation de missions géotechniques G1, G2 AVP, G2 PRO, G4 ainsi que d’études hydrogéologiques conformément aux prescriptions de la norme NFP 94.500. Lot 1 : ZAC Margot Une mission G2 PRO et une mission G4 sur les espaces publics, Une mission G1-PGC sur les parcelles commercialisées. Lot 2 : ZAC Margot étendue, secteur Crique Blanche Une mission G1 ES-PGC sur les espaces publics et parcelles commercialisables, Une mission G2 AVP et étude hydrogéologique sur les espaces publics Une mission G2 PRO sur les espaces publics, Les spécifications techniques sont définies dans le cahier des clauses techniques particulières. 1.2. Décomposition du marché Le présent marché est alloti comme suit : Lots Désignation du lot Lot n°1 ZAC Margot - Missions G1 PGC, G2 PRO, G4 Lot n°2 ZAC Margot - Crique blanche - Missions G1, G2 AVP, G2 PRO 1.3. Représentation des parties Dès la notification du marché, le titulaire et l'acheteur désignent une personne physique habilitée à les représenter pour les besoins de l’exécution du marché et notifient cette désignation à l'autre partie. Dans l'attente de cette désignation éventuelle et à défaut, les personnes physiques signataires de l'acte d'engagement sont seules habilitées à les engager. 1.4. Sous-traitance En cas de sous-traitance, le titulaire devra faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement conformément à la réglementation en vigueur. À cet effet, il présentera le cadre d’acte spécial de sous-traitance, dûment complété et signé en y joignant les pièces listées sur ce cadre d’acte spécial. En cours d’exécution du marché, le titulaire produira également une attestation ou mainlevée du bénéficiaire d’une cession ou nantissement de créances lorsque l’une ou l’autre aura été effectuée. Missions d'investigations et ingénierie géotechnique – ZAC Margot – Lot 1 / Lot2 4 / 5 Après acceptation d’une sous-traitance de second rang et plus présentée par le sous-traitant de rang 1 et plus, ces derniers devront fournir, à défaut d’avoir obtenu de l'acheteur un accord sur une délégation de paiement, dans le délai de 8 jours à compter de l’acceptation, une caution personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes les sommes dues par eux au sous-traitant de second rang et plus. La non-production de cette caution emportera, dans les conditions définies dans ce document à l’article qui y est relatif, résiliation du marché. Les conditions de l'exercice de cette sous-traitance sont définies à l'article 3.6 du CCAG PI. Notamment, l'acheteur notifiera, après signature, à chaque sous-traitant concerné, l'exemplaire de l'acte spécial qui lui revient. Les modalités de la cession des droits de propriété intellectuelle d'un sous-traitant à l'acheteur sont définies à l'article relatif à la cession des droits de propriété intellectuelle dans le cas d'une sous- traitance, ci-après. 2. Pièces contractuelles Les pièces contractuelles du marché sont les suivantes : L'acte d'engagement (AE) et ses éventuelles annexes Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et ses éventuelles annexes Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses éventuelles annexes Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de prestations intellectuelles (CCAG PI) approuvé par l'arrêté du 30 mars 2021 La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) Le mémoire technique du titulaire En cas de contradiction entre leurs stipulations, les pièces contractuelles prévalent dans l’ordre de priorité prévu par l’article 4.1 du CCAG PI. 3. Développement durable 3.1. Conditions d’exécution à caractère environnemental 3.1.1. Protection des sols, des eaux souterraines et superficielles Le titulaire met en œuvre les dispositions nécessaires pour éviter tout risque de pollution accidentelle des sols et des eaux (bacs de rétention sous les engins et groupes électrogènes, kits anti-pollution disponibles sur chaque emplacement de sondage, obturation provisoire des forages en fin de journée). Toute mise en évidence d'une pollution des sols ou d'une nappe au cours des investigations est signalée sans délai au maître d'ouvrage, avant poursuite des travaux. 3.1.2. Gestion des nuisances et remise en état Le titulaire limite les nuisances sonores et vibratoires liées aux essais (horaires d'intervention compatibles avec l'environnement du site, notamment en zone habitée ou sensible) et préserve la végétation et les habitats naturels à proximité des points d'implantation. À l'issue des investigations, chaque point de sondage fait l'objet d'une remise en état du terrain (comblement, réensemencement Missions d'investigations et ingénierie géotechnique – ZAC Margot – Lot 1 / Lot2 5 / 6 le cas échéant) dans un délai de 7 jours. 3.2. Conditions d'exécution à caractère social 3.2.1. Lutte contre l’illettrisme L’illettrisme et le déficit de compétences de bases constituent un phénomène de société impactant une majorité de secteurs professionnels. Frein social indéniable pour les personnes concernées, il est, en contexte professionnel, une source d’augmentation des risques relatifs à la santé et la sécurité au travail. Les compétences de base, appelées aussi compétences clés ou compétences fondamentales, représentent un ensemble de compétences nécessaires à un individu pour faire face de manière autonome aux situations de la vie courante. Dans le monde du travail, les compétences de base sont constamment mobilisées dans toutes les situations professionnelles, quel que soit le poste occupé et le niveau de qualification. La lutte contre l’illettrisme et les formations de base répondent à l’obligation d’adaptation des salariés à leur poste de travail qui incombent à l’employeur. Les actions de lutte contre l’illettrisme prévues à l’article L6111-2 du code du travail implique notamment le concours des services publics et des entreprises, s’agissant de la mise en œuvre d’action relatives à la formation professionnelle. Dans le cadre de sa politique d’achat responsable, et en s’appuyant sur les partenaires clés que sont les entreprises attributaires, l’acheteur a souhaité inscrire une clause sociale relative à la lutte contre l’illettrisme dans le cadre de l’exécution du présent contrat. L’acheteur entend mobiliser le titulaire, sur la question du repérage des salariés en situation d’illettrisme affectés à la réalisation du contrat, et l’accompagner sur cet enjeu, grâce à la mise à disposition de ressources et de services spécifiques. Mise en œuvre Dans le cadre de l’exécution du contrat, le titulaire s’engage ainsi à réaliser son propre diagnostic sur l’outil en ligne Evagill Diagnostic de prévention pour la gestion de l'illettrisme en entreprise (evagill.fr). Les résultats du diagnostic du titulaire ne sont pas communiqués à l’acheteur. Le titulaire s’engage à : Réaliser le diagnostic de prévention des risques d’illettrisme Evagill développé par l’Agence développé par l’Agence nationale de lutte nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI)contre l’illettrisme (ANLCI). Communiquer ses coordonnées de contact à l’issue de l’auto-diagnostique, pour : - Recevoir une attestation de réalisation du diagnostic (mail de notification), - Accéder à des ressources pertinentes pour gérer les situations d’illettrisme en milieu professionnel, - Accéder à un accompagnement personnalisé sur cet enjeu, par son Opco et/ou un chargé de mission régional de l’ANLCI pour définir un plan d’action. Missions d'investigations et ingénierie géotechnique – ZAC Margot – Lot 1 / Lot2 6 / 7 - Sensibiliser l’encadrement de proximité sur ce sujet et sur les modalités de prise en charge des salariés concernés. Sous-traitance Si une partie des prestations est sous-traitée, le titulaire du marché s’engage à informer et à faire respecter la condition d’exécution relative à la lutte contre l’illettrisme par ses sous-traitants de premier rang, qui sont également tenus de la mettre en œuvre. En tant que titulaire, il reste responsable de l’exécution de la clause sociale relative à la lutte contre l’illettrisme, et supporte les pénalités en cas de non-réalisation par ses sous-traitants de premier rang. Il appartient au titulaire de responsabiliser ses sous-traitants sur le respect de ces engagements dans le cadre du contrat de sous-traitance. Contrôle et pénalité Le titulaire et ses sous-traitants de premier rang éventuels, transmettent au facilitateur des clauses sociales, l’attestation Evagill de réalisation du diagnostic de prévention pour la gestion de l’illettrisme en entreprise, dans les trois mois suivant la notification du contrat ; et tout acte de nature à justifier d’un échange avec son Opco ou le chargé de mission régional de l’ANLCI. En cas de non-transmission dans le délai imparti, le donneur d’ordre se réserve le droit de dénoncer le contrat pour manquement. Les préconisations personnalisées éventuellement communiquées par l’ANLCI au titulaire ou à ses sous-traitants de premier rang sur la gestion des situations d’illettrisme dans le cadre de cette démarche, ne sont pas communiquées à l’acheteur, et leur mise en œuvre reste au libre choix de l’entreprise. 4. Durée et délais d'exécution 4.1. Durée du marché Lot n°1 Le marché est conclu pour une durée de 8 an(s) à compter de la date de notification. Lot n°2 Le marché est conclu pour une durée de 2 an(s) à compter de la date de notification. 4.2. Délais d'exécution Les délais d'exécution de chaque lot du marché sont différents. Missions d'investigations et ingénierie géotechnique – ZAC Margot – Lot 1 / Lot2 7 / 8 Lot 1: ZAC Margot - Missions G1 PGC, G2 PRO, G4 Mission Délai Démarrage OS de démarrage de l’élément de G2 PRO 3 mois mission G4 Durée des travaux OS de démarrage, par tranche OS de démarrage de l’élément de G1 3 mois mission Dates prévisionnelles : Début : 1/11/2026 Fin : 31/12/2033 Lot 2 : ZAC Margot - Crique blanche - Missions G1, G2 AVP, G2 PRO Mission Délai Démarrage OS de démarrage de l’élément de G1 ES-PGC 1 mois mission OS de démarrage de l’élément de G2 AVP 3 mois mission OS de démarrage de l’élément de G2 PRO 3 mois mission OS de démarrage de l’élément de Suivi piézométrique 12 mois mission Dates prévisionnelles : Début : 1/11/2026 4.3. Délais d'établissement des documents Lot 1 : ZAC Margot - Missions G1 PGC, G2 PRO, G4 Liste des documents Délais Fait générateur Mission G1-PGC (par parcelle) - 1 rapport par parcelle 3 mois OS de démarrage de l’élément de mission Mission G2 PRO - Rapport d’investigations et analyses avec 2 mois OS de démarrage de l’élément de mission annexes et cartographies détaillées - Rapport de l’étude G2PRO avec annexes et 3 mois OS de démarrage de l’élément de mission cartographies détaillées Étude hydrogéologique 3 mois OS de démarrage de l’élément de mission Missions d'investigations et ingénierie géotechnique – ZAC Margot – Lot 1 / Lot2 8 / 9 Mission G4 - Avis sur documents graphiques ou pièces Date de réception des documents soumis 15 jours écrites d’exécution (G3) au VISA - Remarques et statut de validation sur les Date de réception des documents soumis 15 jours méthodes d’exécution et notes de calcul au VISA - Comptes-rendus de visite de chantier 7 jours Date de visite - Rapport final sur le déroulement géotechnique du chantier 15 jours Demande du MOA - Compilation des observations et interventions Lot 2 : ZAC Margot - Crique blanche - Missions G1, G2 AVP, G2 PRO Liste des documents Délais Fait générateur Mission G1-ES PGC - 1 rapport d’étude 1 mois OS de démarrage de l’élément de mission Mission G2 AVP - Rapport d’investigations et analyses avec OS de démarrage de l’élément de mission 2 mois annexes et cartographies détaillées - Rapport de l’étude G2 AVP incluant l’étude OS de démarrage de l’élément de mission hydrogéologique du site, avec annexes et 3 mois cartographies détaillées Étude hydrogéologique 12 mois OS de démarrage - Rapport du suivi sur 12 mois 12 mois OS de démarrage Mission G2 PRO - Le cas échéant, rapport d’investigations complémentaires et analyses avec annexes et 2 mois OS de démarrage cartographies détaillées - Rapport final de l’étude G2 PRO incluant le suivi hydrogéologique à date, avec annexes et 3 mois OS de démarrage cartographies détaillées 4.4. Support de remise des documents Les documents à remettre par le titulaire au cours d'exécution du marché sont remis par voie électronique, selon les conditions de l'acheteur. Pour satisfaire à cette obligation tous les fichiers devront être compatibles avec les formats utilisés par l’acheteur. Missions d'investigations et ingénierie géotechnique – ZAC Margot – Lot 1 / Lot2 9 / 10 5. Prix 5.1. Caractéristiques des prix Les prestations faisant l’objet du marché seront réglées par application d’un prix global et forfaitaire. 5.2. Contenu des prix Les prix du marché sont hors TVA, sauf mention dans l’acte d’engagement, et sont établis en considérant comme incluses toutes les sujétions normalement prévisibles pour l’exécution des prestations objet du marché, notamment, réunions techniques, visites, comités de pilotage. En complément de l’article 10.1.3 du CCAG PI, les précisions suivantes sont apportées : En cas de cotraitance conjointe ou solidaire, les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution des prestations de coordination et contrôle effectuées par le mandataire, y compris les frais généraux, impôts, taxes ou autre, la marge pour risque et bénéfice ainsi que tous les frais consécutifs aux mesures propres à pallier d’éventuelles défaillances des membres du groupement et les conséquences de ces défaillances. En cas de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de contrôle par le titulaire des prestations confiées à ce sous-traitant, ainsi que les conséquences de ses défaillances. Le prix du marché inclut la rémunération forfaitaire du titulaire au titre de la cession des droits de propriété intellectuelle, correspondant à 10% du prix du marché hors taxe. 5.3. Variation des prix Le présent marché est passé à prix révisable par application de formule. Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la remise de l'offre finale du titulaire. Ce mois est appelé mois zéro (Mo). La révision sera effectuée par application de la formule suivante : P= Po[0.15 + 0.85 (In / Io)] Dans laquelle : P = Prix révisé Po = Prix initial In = Valeur de l’indice du mois concerné Io = Valeur de l’indice de référence du mois d’établissement des prix du marché, appelé mois zéro (Mo) Io et In sont les valeurs prises par l’index de référence [ING] respectivement au mois zéro et au mois n. Missions d'investigations et ingénierie géotechnique – ZAC Margot – Lot 1 / Lot2 10 / 11 Où : ING : ING - Ingénierie, publié par l’INSEE. La révision sera effectuée mensuellement et provisoirement en utilisant un index antérieur à celui qui doit être appliqué. La révision définitive interviendra sur le premier acompte suivant la parution de l'index correspondant. Si l'index cité ci-dessus est supprimé en cours d’exécution du marché, l'acheteur se réserve le droit d’appliquer un nouvel indice équivalent. 6. Clauses de financement et de sûreté 6.1. Avance Une avance est accordée au titulaire dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, sauf renonciation expresse dans l’acte d’engagement. Conformément à l'article A.11.1. du CCAG PI (option A), le montant de l'avance sera égal à 5 % du montant initial du marché, si la durée de son exécution est égale ou inférieure à un an. Si ce délai est supérieur à un an, ce montant sera multiplié par un coefficient réducteur égal au rapport 12/N, N étant la durée évaluée en mois. Si le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite ou moyenne entreprise, le taux minimal de l'avance mentionné à l'article R. 2191-10 est porté à 30 %. La résorption de l'avance s'effectuera, sur chaque demande de paiement, par prélèvement sur les sommes dues à chaque tiers, dans les conditions de l'article R. 2191-11 du code de la commande publique. Il sera exigé une garantie à première demande en contrepartie de l'avance, sauf si le titulaire est un organisme public. La garantie demandée en contrepartie du versement de l’avance couvrira la totalité de celle-ci. L’acheteur n’accepte pas qu'une caution personnelle et solidaire remplace la garantie à première demande. Les sûretés seront libérées à la fin de la résorption de l'avance. 7. Règlement des comptes 7.1. Transmission des demandes de paiement Le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu’une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut la rejeter. La date de réception d’une demande de paiement transmise par voie électronique correspond à la Missions d'investigations et ingénierie géotechnique – ZAC Margot – Lot 1 / Lot2 11 / 12 date de notification du message électronique informant l’acheteur de la mise à disposition de la facture sur le portail de facturation. Pour être valable, la facture dématérialisée doit comporter toutes les mentions requises sur la facture au format papier. De même, doivent figurer sur la facture dématérialisée : l’identifiant de l’émetteur et du destinataire sur Chorus Pro (SIRET ou numéro de TVA intracommunautaire, RIDET, numéro TAHITI, etc.) ; le « code service » permettant d’identifier le service exécutant, chargé du traitement de la facture, au sein de l’entité publique destinataire, lorsque celle-ci a décidé de créer des codes services afin de faciliter l’acheminement de ses factures reçues ; le « numéro d’engagement » qui correspond à la référence à l’engagement juridique (numéro de bon de commande, de contrat, ou numéro généré par le système d’information de l’entité publique destinataire) et est destiné à faciliter le rapprochement de la facture par le destinataire. 7.2. Modalités de règlement du prix En complément des dispositions de l’article 11 du CCAG PI, le règlement du prix s'effectue par acompte mensuel sur la base de constats contradictoires de la réalisation des prestations le mois précédent par le titulaire. 7.3. Demandes de paiement 7.3.1. Demande de paiement d'acompte Lorsque le titulaire a droit au paiement d'acomptes conformément aux dispositions ci-dessus, la demande de paiement d'acompte est établie, conformément à l'article 11.3 du CCAG PI, par le titulaire. Elle indique les prestations effectuées donnant droit à paiement pour la période considérée. En complément des dispositions de l’article 11 du CCAG applicable, la demande de paiement est datée et comporte, selon le cas : les références du marché, en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant les variations de prix établies HT et TTC, la décomposition des prix forfaitaires et ou le détail des prix unitaires, en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations effectuées par l’opérateur économique, le cas échéant, les indemnités, primes et retenues, les pénalités éventuelles pour retard, les avances à rembourser, le montant de la TVA, Missions d'investigations et ingénierie géotechnique – ZAC Margot – Lot 1 / Lot2 12 / 13 le montant TTC. L'acheteur se réserve le droit de compléter ou de rectifier les demandes de paiement d'acompte qui comporteraient des erreurs ou seraient incomplètes. Dans ce cas, il doit notifier au titulaire la demande de paiement rectifiée. 7.3.2. Solde du marché La demande de paiement du solde est établie, conformément à l’article "Demande de paiement" du présent document et à l’article 11.7 du CCAG PI, par le titulaire : dans un délai de 45 jours à compter soit de la décision d'admission des prestations soit de la dernière décision d'admission distincte en cas de règlement partiel définitif, ou, par dérogation à l’article 11.7 du CCAG PI, dans un délai de 10 jours suivant la parution de l'index de référence permettant le calcul de la révision du solde ou de la révision définitive, si celle-ci est postérieure. Lorsqu'il y a eu paiement de règlements partiels définitifs, le titulaire transmet un décompte pour solde qui comporte, deux parties : un récapitulatif des acomptes et/ou règlements partiels définitifs perçus pour l'ensemble des prestations du marché objet du projet de décompte, le cas échéant, une demande de paiement correspondant : aux sommes dues le dernier mois d'exécution, si le titulaire n'a pas produit une demande d'acompte pour ces prestations, au solde du marché le cas échéant. L’acheteur se réserve le droit de compléter ou de rectifier la demande de paiement qui comporterait des erreurs ou seraient incomplètes. Dans ce cas, il doit notifier au titulaire la demande de paiement rectifiée. 7.4. Délai global de paiement Les sommes dues au titulaire seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la réception de la demande de paiement. En cas de retard de paiement (avances, règlements partiels définitifs ou solde), le titulaire a droit au versement d’intérêts moratoires, ainsi qu’à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. 7.5. Règlement en cas de cotraitants En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l'exécution de ses propres prestations. Missions d'investigations et ingénierie géotechnique – ZAC Margot – Lot 1 / Lot2 13 / 14 8. Pénalités et primes 8.1. Pénalités pour retard dans l'exécution des prestations Le cas échéant, le titulaire doit faire connaître au maître d’ouvrage dans les meilleurs délais les raisons qui, extérieures à son champ de responsabilité, seraient à l’origine de retards dans l’exécution de ses propres prestations. À défaut, il en serait tenu pour responsable comme de son propre retard. Les délais d'exécution des prestations et de remise des livrables sont indiqués à l'article 4. Par dérogation à l’article 14.1 du CCAG PI, en cas de retard dans l'exécution des prestations, le titulaire encourt des pénalités calculées par application de la formule suivante : P = V * R / 200 P = le montant de la pénalité ; V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d'application de la TVA, de la partie des prestations en retard, ou de l'ensemble des prestations si le retard d'exécution d'une partie rend l'ensemble inutilisable ; R = le nombre de jours de retard. Par dérogation à l'article 14.1.1 du CCAG PI, les pénalités sont applicables sans invitation préalable du titulaire à présenter ses observations. Par dérogation à l'article 14.1.3 du CCAG PI, aucune exonération de pénalités ne sera appliquée. 8.2. Pénalités pour violation d'une obligation de sécurité ou de confidentialité En cas de violation des mesures de sécurité ou de l'obligation de confidentialité, le titulaire s'expose aux pénalités suivantes : • en cas de non-respect des règles de sécurité et de protection des informations confidentielles n'impliquant pas des données à caractère personnel : application d'une pénalité égale à 0,5 % du montant exécuté du marché public à la date de constatation du fait générateur ; • en cas de non-respect des règles de sécurité et de protection des informations confidentielles impliquant des données à caractère personnel : application d'une pénalité égale à 2 % du montant exécuté du marché public à la date de constatation du fait générateur. En cas de constatation de plusieurs faits générateurs, les pénalités ainsi établies sont appliquées de façon cumulative. 8.3. Autres pénalités Missions d'investigations et ingénierie géotechnique – ZAC Margot – Lot 1 / Lot2 14 / 15 8.3.1. Non-réparations de dégradations des dispositifs de protection environnementale Si un élément de clôture, barrière, mise en défens ou autre dispositif de protection en environnementale est détérioré et n'assure plus de ce fait sa fonction, le maître d'ouvrage notifiera au titulaire une injonction pour sa réparation ou son remplacement, en fixant un délai de remise en état. Le non-respect du délai donnera lieu à une pénalité de deux cent cinquante (250) Euros par jour calendaire à partir du premier jour de notification de retard constaté. 8.3.2. Non-remise en état du site En aucun cas l'entrepreneur ne laissera un sondage ouvert, sauf mise en place des protections réglementaires et avec l'accord exprès du maître d'ouvrage. Le titulaire procédera à la remise en état des lieux conformément à l'état initial. Chaque sondage doit être soigneusement rebouché avec des matériaux du site ou un matériau non polluant semblable à celui du terrain extrait et compacté selon les conditions précisées par le maître d'œuvre. À défaut, le maître d'ouvrage notifiera au titulaire une injonction de remise en état, en fixant le délai. Le non- respect du délai donnera lieu à une pénalité de deux cent cinquante (250) Euros par jour calendaire à partir du premier jour de notification de retard constaté. 9. Utilisation des résultats Il est entendu par « résultats » tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la nature et le support, qui sont livrés dans le cadre des prestations du marché, à l’exception des connaissances antérieures, conformément à l’article 32 du CCAG-PI. 9.1. Régime des droits Pour l’utilisation des résultats correspondant aux besoins exprimés dans le CCTP et dans le présent CCAP, le titulaire accorde à l’acheteur au titre de l’article 35 du CCAG-PI les droits suivants : publier et utiliser les résultats consistant en des documents préparatoires, tels que plans, études préalables ou spécifications, pour la mise en œuvre des besoins auxquels ils répondent ; évaluer ou faire évaluer par tout tiers à tout moment les résultats ; pouvoir procéder aux opérations d’archivage public ; permettre à tout service au sein de la même personne morale que l’acheteur de pouvoir utiliser les résultats dans les mêmes conditions et finalités d’utilisation ; assurer ou faire assurer par tout tiers l’évolution de tous résultats, y compris réaliser ou faire réaliser par tout tiers, la maintenance (corrective, préventive, adaptative et évolutive) des résultats consistant en des logiciels ; transférer les droits sur les résultats à tout tiers bénéficiaire d’un transfert de compétences de l’acheteur. Pour les résultats qui sont des logiciels, les besoins d’utilisation comprennent en outre, la possibilité Missions d'investigations et ingénierie géotechnique – ZAC Margot – Lot 1 / Lot2 15 / 16 de rétrocéder tout droit à tout tiers à quelque titre que ce soit, et à quelques conditions que soit, ainsi que la possibilité de pouvoir les diffuser sous une licence libre / open source. 9.2. Résultats protégés par un droit de propriété littéraire et artistique Le titulaire du marché cède à l’acheteur, sans rémunération supplémentaire, les droits d'auteur ou des droits voisins des droits d'auteur afférents aux résultats. Ainsi, il cède à titre non exclusif, pour le monde entier et pour toute la durée légale des droits d’auteur, l'ensemble des droits patrimoniaux de reproduction, de représentation et de distribution, et notamment les droits d'utiliser, d'incorporer, d'intégrer, d'adapter, de modifier, d'arranger, de corriger, de traduire les résultats en toutes langues, en tout ou en partie, en l'état ou modifiés pour les finalités et besoins d’utilisation mentionnés à l’article 35 du CCAG PI, tels qu’applicables au marché. Par ailleurs, conformément à l’article 35.2.1, le titulaire cède à titre exclusif les résultats ayant pour objet de distinguer l’identité propre de l’acheteur, de promouvoir l’acheteur et notamment ses missions de service public, ainsi que les résultats confidentiels. 9.3. Cession des droits de propriété intellectuelle dans le cas d'une sous-traitance Le titulaire du marché s’engage, en cas de sous-traitance, à obtenir, dans la convention de sous- traitance, la cession ou la concession des droits de propriété intellectuelle sur les résultats réalisés par le sous-traitant, dans des conditions identiques à celles prévues dans le présent le marché et lui permettant de rétrocéder ces droits à l’acheteur à l’issue du marché. 9.4. Droits du titulaire Le titulaire conserve la propriété de ses savoirs faire et méthodes utilisés pour réaliser les résultats. De manière générale, le titulaire du marché ne peut opposer ses droits ou titres de propriété intellectuelle ou ses droits de toute autre nature à l'utilisation des résultats et des connaissances antérieures, lorsque celle-ci est conforme aux besoins d’utilisation applicables au marché. 10.Arrêt de l'exécution des prestations Conformément à l’article 22 du CCAG PI, dans la mesure où des parties techniques ou des tranches sont prévues dans l'acte d'engagement, l’acheteur se réserve la possibilité d'arrêter l'exécution des prestations au terme de chacune de ces parties techniques ou tranches, sans indemnité. La décision d’arrêter l’exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité et entraîne la résiliation du marché. 11.Vérification et achèvement des prestations ou missions 11.1. Vérification des prestations L’acheteur procèdera à la vérification des documents produits par le titulaire dans un délai de deux Missions d'investigations et ingénierie géotechnique – ZAC Margot – Lot 1 / Lot2 16 / 17 mois à compter de la date de remise de ces documents à l’acheteur, conformément à l'article 28.2 du CCAG PI. Par dérogation à l'article 28.5 du CCAG PI, l’acheteur n'a pas à informer le titulaire des jours et heures fixés pour les vérifications des éléments remis pour acceptation. L’absence de réponse de l’acheteur dans les délais ci-dessus vaut acceptation des documents. 11.2. Achèvement de la mission L'achèvement de la mission fait l'objet d'une décision de l’acheteur, dans les conditions de l'article 29 du CCAG PI, constatant que le titulaire a rempli ses obligations, dans un délai de deux mois à compter de la demande du titulaire. L'absence de décision dans ce délai vaut admission des prestations. 12.Assurances Le titulaire désigné dans le présent marché devra justifier dans les 15 jours à compter de la demande de l'acheteur d'une assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il encourt vis-à-vis des tiers et de la personne publique à la suite de tous les dommages corporels, matériels ou immatériels survenant pendant ou après la livraison ou l'exécution des prestations. 13.Clauses de réexamen Conformément à l’article R. 2194-1 du code de la commande publique, il est convenu la mise en œuvre des clauses de réexamen suivantes : Remplacement du titulaire initial par un nouveau titulaire en cours d’exécution Le titulaire pourra proposer à l’acheteur la substitution d’un nouveau titulaire afin de le remplacer. Ce remplacement pourra intervenir, après accord entre les parties, dans les hypothèses suivantes : cessation d’activité, cession de contrat, décès, difficultés techniques (affectant les moyens humains et/ou matériels) et/ou financières empêchant ou risquant d’empêcher la mise en œuvre des obligations contractuelles, défaillance dans l’exécution des obligations contractuelles. L'acheteur vérifiera que le remplaçant proposé ne relève pas d’un des cas d’interdiction de soumissionner et appréciera ses capacités professionnelles, techniques et financières, sur la base des mêmes pièces que celles produites par le titulaire. A l’issue de cet examen, l’acheteur acceptera ou non la mise en œuvre de la substitution. Dans le cadre d’un groupement, cette même possibilité est offerte à chacun des membres du groupement, après accord de l’ensemble des membres sur la substitution. Le remplaçant proposé pourra être : Missions d'investigations et ingénierie géotechnique – ZAC Margot – Lot 1 / Lot2 17 / 18 dans le cadre d’un groupement conjoint : soit un des membres du groupement, soit une entreprise tierce. dans le cadre d’un groupement solidaire : une entreprise tierce. Si la substitution vise le mandataire du groupement, le groupement recomposé désigne un nouveau mandataire. 14.Résiliation Les conditions de résiliation du marché sont définies au chapitre 7 du CCAG PI. Résiliation pour faute du titulaire L'acheteur pourra résilier le marché selon les dispositions des articles 36 et 39 du CCAG PI. Résiliation aux frais et risques du titulaire L'acheteur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et risques du titulaire. La décision de résiliation le mentionnera expressément. Dans ce cas, et par dérogation à l'article 41.5 du CCAG PI, la notification du décompte de résiliation par l'acheteur au titulaire doit être faite au plus tard deux mois après le règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des prestations. 15.Différends et litiges Avant toute saisine du juge, les parties devront tenter de régler le litige les opposant par le biais d’un mode de règlement alternatif des différends dans les conditions définies aux articles L.2197-1 à 2197- 7 du code de la commande publique En cas de litige, le tribunal compétent est : Instance chargée des procédures de recours - Tribunal administratif de Cayenne 7 rue Victor Schoelcher 97300 Cayenne Tout rapport, toute documentation, toute correspondance, relatifs au présent marché doivent être rédigés en langue française. 16.Dérogations au CCAG PI Liste des articles du CCAG PI auxquels il est dérogé et intitulé des articles par lesquels sont introduites ces dérogations : Articles du CCAP Articles du CCAG Solde du marché 11.7 Missions d'investigations et ingénierie géotechnique – ZAC Margot – Lot 1 / Lot2 18 / 19 Pénalités pour retard dans l'exécution des prestations 14.1.1, 14.1.3 Vérification des prestations 28.5 Résiliation 41.5 Missions d'investigations et ingénierie géotechnique – ZAC Margot – Lot 1 / Lot2 19 / 19
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.