Extension de la piscine des Weppes à Herlies - Lots 8 (Chauffage, ventilation, climatisation, plomberie) et 9 (Électricité)
Métropole Européenne de Lille · Nord (59) · réf. 26-88772
Date limite de remise des offres
22 octobre 2026 à 12 h
clôture dans 28 jours
Reste à vérifier : l’exigence de signature (lire la page plateforme ou le RC), le DUME (lire la page plateforme ou le RC), le DCE (seuils de CA, références, qualifications).
Ce marché de travaux est lancé par Métropole Européenne de Lille, pour une exécution dans le Nord (59). Métiers concernés : Plomberie & chauffage, Électricité, Génie climatique (CVC), Maçonnerie & gros œuvre. Le montant n'est pas communiqué dans l'avis : il faudra le confirmer dans le dossier de consultation (DCE). Le marché est alloti en 2 lots : vous pouvez ne candidater que sur le ou les lots qui correspondent à votre activité. La remise des offres est attendue avant le 22 octobre 2026 : clôture dans 28 jours.
Objet d'origine (tel que publié)
Travaux d’extension de la piscine des Weppes à Herlies
Les 2 lots du marché
Vous pouvez candidater à un seul lot correspondant à votre activité.
Comment votre offre sera jugée
Critères d'attribution annoncés dans l'avis. Les pondérations et sous-critères détaillés figurent dans le règlement de consultation (DCE).
- Valeur technique - Sous-critères: "Compréhension du projet, méthodologie et organisation proposée de la phase préparation de chantier à la fin de la GPA" valant pour 32% de la note finale - "Pertinence des moyens humains et matériels affectés au chantier." valant pour 10% de la note finale
- Cohérence du planning d'exécution (détaillé par tâche, par jours)
- 3. Pertinence des mesures mises en place en faveur de l'environnement et gestion du cadre de vie ( - Sous-critères: "Méthodologie et pertinence de la démarche environnementale mise en œuvre dans le cadre du chantier" valant pour 4% de la note finale - "Méthodologie de l'entreprise pour assurer la gestion du chantier à faibles nuisances, les moyens et actions mis en place pour réduire les nuisances de chantier vis-à-vis des usagers (travaux en site occupé) et des riverains et de la faune flore." valant pour 4% de la note finale
Les pièces du dossier officiel
Le texte intégral de chaque pièce, extrait tel quel du dossier de consultation.
- Pièce26SP28_AEV1109_lot_8.docxune pièce du dossier10 pages
- Pièce26SP28_AEV1109_lot_9.docxune pièce du dossier10 pages
- CCAP26SP28_CCAP.pdfles règles du contrat : délais, pénalités, paiement46 pages
- Règlement de consultation26SP28_RC_piscine weppes.pdfcomment votre offre sera notée, et les pièces à fournir20 pages
- CCAPCCAP_travaux-annexe-dispo-generales_1septembre2026.pdfles règles du contrat : délais, pénalités, paiement32 pages
- PièceCadre MT Lot 8-9.docx · lot 8une pièce du dossier2 pages
- PièceDC1_notice.pdfune pièce du dossier9 pages
- Acte d'engagementDC2-2023.docxle document que vous signez, avec votre prix11 pages
- PièceDC2_notice.pdfune pièce du dossier22 pages
- Acte d'engagementDC4-notice.pdfle document que vous signez, avec votre prix27 pages
- Acte d'engagementDC4.docxle document que vous signez, avec votre prix11 pages
- BPU / DQEP5_E8_01-5 BPU_LOT 01_VRD.xlsx · lot 1où vous inscrivez vos prix, poste par poste1 page
- BPU / DQEP5_E8_01-5 DPGF_LOT 01_VRD_GB.xlsx · lot 1où vous inscrivez vos prix, poste par poste5 pages
- BPU / DQEP5_E8_07_DPGF_ LOT 07_TTE.xlsx · lot 7où vous inscrivez vos prix, poste par poste6 pages
- BPU / DQEP5_E8_08_DPGF_ LOT 08_CVC.xlsx · lot 8où vous inscrivez vos prix, poste par poste7 pages
- Règlement de consultationRC-Annexe_Egalite_femmes_hommes_a_completer.docxcomment votre offre sera notée, et les pièces à fournir2 pages
- PièceTuto_Deposer_offre.pdfune pièce du dossier2 pages
- PièceTuto_Deposer_offre_5Giga.pdfune pièce du dossier3 pages
- Piècecharte-relations-fournisseurs-achats-responsables.pdfune pièce du dossier1 page
CCTP, CCAP, BPU, DQE, acte d’engagement : chaque sigle est défini dans le glossaire.
Marchés similaires ouverts
Accord-cadre pour travaux de maintenance et rénovation dans les bâtiments : 20 lots de prestations répartis entre plusieurs collectivités (agglomération, commune, centre social, syndicat mobilités) sur 2027
Ca Pau Bearn Pyrenees · Pyrénées-Atlantiques (64) · 20 lots
Sécurisation de falaise sur Route Nationale 5 entre PR 8+400 et PR 9+400 - Travaux d'intervention acrobatique en falaise par cordistes
Région Réunion · La Réunion (974)
Création et aménagement de pistes cyclables
Communauté d'Agglomération de Dembéni-Mamoudzou (976) · Mayotte (976) · 4 lots
Création et aménagement de pistes cyclables
Communauté d'Agglomération de Dembéni-Mamoudzou (976) · Mayotte (976) · 4 lots
Réalisation de travaux de protection contre les risques naturels (glissements de terrain, avalanches, chutes de pierres, inondations) sur le territoire de la Haute-Savoie via un accord-cadre avec attribution sur marchés subséquents
Département de la Haute-Savoie · Haute-Savoie (74)
Exploitation et maintenance globale des systèmes de chauffage, climatisation, ventilation, production d'eau chaude sanitaire et traitement des eaux des bâtiments communaux, avec fourniture d'énergie et services associés
Mairie de Carvin · Pas-de-Calais (62)