Entretien régulier des espaces verts et dépendances vertes sur le territoire de Nice Côte d'Azur
Metropole Nice Côte d'Azur · Alpes-Maritimes (06) · réf. 26-79084
Date limite de remise des offres
8 octobre 2026 à 14 h
clôture dans 15 jours
Reste à vérifier : l’exigence de signature (lire la page plateforme ou le RC), le DUME (lire la page plateforme ou le RC), le DCE (seuils de CA, références, qualifications).
Ce marché de travaux est lancé par Metropole Nice Côte d'Azur, pour une exécution dans les Alpes-Maritimes (06). Métier concerné : Terrassement & démolition. Le montant estimé du marché est de 736 100 €. Le marché est alloti en 2 lots : vous pouvez ne candidater que sur le ou les lots qui correspondent à votre activité. La remise des offres est attendue avant le 8 octobre 2026 : clôture dans 15 jours.
Objet d'origine (tel que publié)
25N0907 - Entretien des Espaces Verts de Voirie
Les 2 lots du marché
Vous pouvez candidater à un seul lot correspondant à votre activité.
Les pièces du dossier officiel
Le texte intégral de chaque pièce, extrait tel quel du dossier de consultation.
- Pièce(1)_Nouvelle_Charte_Chantier_Vert__2026_20260806_1500.pdfune pièce du dossier17 pages
- Pièce(1)_Tableau_Consommations_antérieures_marché_21N0329___21N0525_20260806_1500.pdfune pièce du dossier3 pages
- Pièce25N0907-02_Courrier_Q_R_n1_01.09.2026.pdfune pièce du dossier1 page
- Pièce26-79084.pdfune pièce du dossier13 pages
- Règlement de consultationANNEXE_RC_integrant_PFU_20260806_1459.pdfcomment votre offre sera notée, et les pièces à fournir6 pages
- PièceARRETE-METROPOLITAIN-portant-ABROGATION-ZFE-m-pour-les-VL-VUL.pdfune pièce du dossier1 page
- CCTPCCTP_25N0907-01_20260806_1500.pdfce que l’acheteur attend techniquement60 pages
- CCTPCCTP_25N0907-02_20260806_1500.pdfce que l’acheteur attend techniquement59 pages
- PièceDC4_2023_20250612_1121_20260806_1459.docxune pièce du dossier12 pages
- PièceEDP_LOT1_20260806_1500.pdf · lot 1une pièce du dossier12 pages
- PièceLot01_Chantier_Type_Le_Broc_20260806_1500.pdf · lot 1une pièce du dossier1 page
- PièceLot02_Chantier_Type_Levens_20260806_1500.pdf · lot 2une pièce du dossier1 page
- PièceNouvelle_Charte_Chantier_Vert__2026_20260806_1500.pdfune pièce du dossier17 pages
- PièceTableau_Consommations_antérieures_marché_21N0329___21N0525_20260806_1500.pdfune pièce du dossier3 pages
- Pièceae_LOT1_20260806_1500.docx · lot 1une pièce du dossier12 pages
- Pièceae_LOT2_20260806_1459.docx · lot 2une pièce du dossier12 pages
- Piècearrete-metropolitain-19.02.2024-portant-modification-ZFE-VDN.pdfune pièce du dossier1 page
- CCAPccap_LOT1_20260806_1500.pdf · lot 1les règles du contrat : délais, pénalités, paiement77 pages
- CCAPccap_LOT2_20260806_1500.pdf · lot 2les règles du contrat : délais, pénalités, paiement77 pages
- Piècecmt_LOT1_20260806_1500.docx · lot 1une pièce du dossier5 pages
- Piècecmt_LOT2_20260806_1500.docx · lot 2une pièce du dossier5 pages
- Pièceetat_descriptif_des_prix_25N0907-02_20260828_1457.pdfune pièce du dossier13 pages
- Règlement de consultationrc_20260806_1459.pdfcomment votre offre sera notée, et les pièces à fournir55 pages
CCTP, CCAP, BPU, DQE, acte d’engagement : chaque sigle est défini dans le glossaire.
Marchés similaires ouverts
Démolition d'un bâtiment existant et construction d'une micro-crèche
Commune de Pleumartin (86) · Vienne (86) · 13 lots
Lot 2 - Terrassement et VRD pour la reconstruction du stade Tesson à Cherbourg-en-Cotentin
Commune de Cherbourg-en-Cotentin · Manche (50)
Marché à bons de commande pour la plantation de haies anti-érosives et travaux de paysagisme associés
Smbv Durdent, St Valery, Veulettes · Seine-Maritime (76)
Accord-cadre avec bons de commande pour l'exécution de travaux d'entretien et d'aménagement de pistes en zone forestière
Communauté de Communes du Golfe de Saint-Tropez · Var (83)
Renouvellement du réseau d'eau potable et adaptations hydrauliques nécessaires pour la mise en conformité de l'eau destinée à la consommation humaine sur l'UDI de Clars à Escragnolles
Régie des Eaux du Canal Belletrud · Alpes-Maritimes (06)
Création de locaux pour les services de transport côté piste de l'EuroAirport
Aéroport de Bâle Mulhouse (68) · Haut-Rhin (68)