Travaux d'aménagement de l'avant-port de Saint-Jean-Cap-Ferrat : rehausse de digue, habillage en bois du mur-abri,…
Travaux d'aménagement de l'avant-port de Saint-Jean-Cap-Ferrat : rehausse de digue, habillage en bois du mur-abri, aménagement de route et quai, création de quai de 65m, élargissement et allongement de quais, déplacement d'avitaillement, réalisation de quais amortisseurs
Metropole Nice Cote D Azur · Alpes-Maritimes (06) · réf. 26-76922
J-42
Date limite de remise des offres
5 novembre 2026 à 13 h
clôture dans 42 jours
Recevabilité à confirmer· lu sur le profil d’acheteur
échéanceobjet
Reste à vérifier : l’exigence de signature (lire la page plateforme ou le RC), le DUME (lire la page plateforme ou le RC), le DCE (seuils de CA, références, qualifications).
Ce marché de travaux est lancé par Metropole Nice Cote D Azur, pour une exécution dans les Alpes-Maritimes (06). Métier concerné : Maçonnerie & gros œuvre. Le montant estimé du marché est de 8 309 666 €. Le marché est alloti en 4 lots : vous pouvez ne candidater que sur le ou les lots qui correspondent à votre activité. La remise des offres est attendue avant le 5 novembre 2026 : clôture dans 42 jours.
Type
Travaux
Budget estimé
8 309 666 €
Lots
4
Parution
2 août 2026
Objet d'origine (tel que publié)
24N0888_Réalisation des travaux d'aménagement de l'avant-port de Saint-Jean-Cap-Ferrat
Les 4 lots du marché
Vous pouvez candidater à un seul lot correspondant à votre activité.
LOT-0001Génie civil et fondations
8,3 M€LOT-0002Voirie et Réseaux Divers
2 M€LOT-0003Habillage bois du mur-abri
248 k€LOT-0004Réseaux d'avitaillement
164 k€Source : avis publié au BOAMP (DILA), réf. 26-76922 · avis officiel. Licence Ouverte Etalab.
Vérifié le 14 août 2026 par Radar marchés publics.
Les pièces du dossier officiel
Le texte intégral de chaque pièce, extrait tel quel du dossier de consultation.
- Pièce(1)_Nouvelle_Charte_Chantier_Vert__2026_20260730_1112.pdfune pièce du dossier17 pages
- Pièce(1)_Plan_Général_de_Coordination_de_Sécurité_et_Protection_de_la_Santé_20260730_1112.pdfune pièce du dossier79 pages
- Pièce(2)_Nouvelle_Charte_Chantier_Vert__2026_20260730_1112.pdfune pièce du dossier17 pages
- Pièce(2)_Plan_Général_de_Coordination_de_Sécurité_et_Protection_de_la_Santé_20260730_1112.pdfune pièce du dossier79 pages
- Pièce24N0888_BOAMP.pdfune pièce du dossier21 pages
- Pièce24N0888_COURRIER_13_08_2026.pdfune pièce du dossier1 page
- Pièce250522 - SJCF - AVANT PORT - VERSION MATS 20 lux .pdfune pièce du dossier6 pages
- Pièce250523 - SJCF - AVANT PORT - QUAI AMORTISSEUR .pdfune pièce du dossier3 pages
- Règlement de consultationANNEXE_RC_integrant_PFU_20260730_1112.pdfcomment votre offre sera notée, et les pièces à fournir6 pages
- CCTPCCTP_SJCF_LOT_1_GC_ET_FONDATIONS_vf_20260730_1113.pdfce que l’acheteur attend techniquement69 pages
- PièceDC4_2023_19__20260730_1112.docxune pièce du dossier11 pages
- PièceDCE.01 PLAN DE MASSE - EXISTANT - zoom.pdfune pièce du dossier2 pages
- PièceDCE.01 PLAN DE MASSE - EXISTANT.pdfune pièce du dossier12 pages
- PièceDCE.02 PLAN DE MASSE - CONSTRUCTION - zoom.pdfune pièce du dossier3 pages
- PièceDCE.02 PLAN DE MASSE - CONSTRUCTION.pdfune pièce du dossier14 pages
- PièceDCE.03 PLAN DE MASSE - MATERIALITES - zoom.pdfune pièce du dossier2 pages
- PièceDCE.04 PLAN DE RDC - CONSTRUCTION - zoom.pdfune pièce du dossier3 pages
- PièceDCE.04 PLAN DE RDC - CONSTRUCTION.pdfune pièce du dossier14 pages
- PièceDCE.05 PLAN DE COUPE AA EXISTANT_CONSTRUCTION.pdfune pièce du dossier1 page
- PièceDCE.06 PLAN DE COUPE BB EXISTANT_CONSTRUCTION.pdfune pièce du dossier3 pages
- PièceDCE.07 PLAN DE COUPE CC EXISTANT_CONSTRUCTION.pdfune pièce du dossier3 pages
- PièceDCE.08 PLAN DE COUPE DD EXISTANT_CONSTRUCTION.pdfune pièce du dossier3 pages
- PièceDCE.09 PLAN DE COUPE EE EXISTANT_CONSTRUCTION.pdfune pièce du dossier3 pages
- PièceDCE.14 DETAILS PARTICULIERS 01.pdfune pièce du dossier3 pages
- PièceDCE.15 PLAN DE FACADE EST - CONSTRUCTION.pdfune pièce du dossier1 page
- PièceDCE.15 PLAN DE FACADE EST - EXISTANT.pdfune pièce du dossier1 page
- PièceDCE.15 PLAN DE FACADE NORD.pdfune pièce du dossier1 page
- PièceDCE.15 PLAN DE FACADE OUEST - CONSTRUCTION.pdfune pièce du dossier1 page
- PièceDCE.15 PLAN DE FACADE OUEST - EXISTANT.pdfune pièce du dossier1 page
- PièceDCE.15 PLAN DE FACADE SUD.pdfune pièce du dossier1 page
- PièceEDP_LOT1_20260730_1113.pdf · lot 1une pièce du dossier50 pages
- PièceEDP_LOT2_20260730_1112.pdf · lot 2une pièce du dossier81 pages
- PièceEDP_LOT3_20260730_1112.pdf · lot 3une pièce du dossier5 pages
- PièceEDP_LOT4_20260730_1112.pdf · lot 4une pièce du dossier12 pages
- PièceNouvelle_Charte_Chantier_Vert__2026_20260730_1112.pdfune pièce du dossier17 pages
- PièceNouvelle_Charte_Chantier_Vert__2026_20260730_1113.pdfune pièce du dossier17 pages
- PiècePHASAGE SJCF _V3_ JUIN 2026 - LGK.pdfune pièce du dossier4 pages
- PiècePLANNING COMPLET v2 TER -01.06.26 - LGK.pdfune pièce du dossier13 pages
- PiècePRO PL 015 Rev A mur chasse mer.pdfune pièce du dossier2 pages
- PiècePRO PL 023 Rev B situation.pdfune pièce du dossier8 pages
- PiècePRO PL 024 Rev C quai avant port.pdfune pièce du dossier3 pages
- PiècePRO PL 025 Rev A quai retour.pdfune pièce du dossier2 pages
- PiècePRO PL 026 Rev A quai accueil.pdfune pièce du dossier3 pages
- PiècePRO PL 027 Rev A Avitaillement.pdfune pièce du dossier2 pages
- PiècePlan_Général_de_Coordination_de_Sécurité_et_Protection_de_la_Santé_20260730_1112.pdfune pièce du dossier79 pages
- PiècePlan_Général_de_Coordination_de_Sécurité_et_Protection_de_la_Santé_20260730_1113.pdfune pièce du dossier79 pages
- PièceSJCF PRO HydroGC 010 Donnees Naturelles RevC.pdfune pièce du dossier40 pages
- PièceSJCF PRO HydroGC 011 Fonctionnement hydraulique RevC.pdfune pièce du dossier80 pages
- PièceSJCF PRO HydroGC 012 Sollicitations hydrodynamiquesRevC.pdfune pièce du dossier25 pages
- PièceSJCF PRO SAMMI NDC 017.pdfune pièce du dossier50 pages
- CCTPSJCF_-_CCTP_-_LOT_02_-_Réseaux_et_revêtements_vf_20260730_1112.pdfce que l’acheteur attend techniquement102 pages
- CCTPSJCF_-_CCTP_-_LOT_04_-_Avitaillement_vf_20260730_1112.pdfce que l’acheteur attend techniquement55 pages
- CCTPSJCF_CCTP_LOT03_HABILLAGE_BOIS_20260730_1112.pdf · lot 3ce que l’acheteur attend techniquement33 pages
- Pièceae_LOT1_20260730_1113.docx · lot 1une pièce du dossier12 pages
- Pièceae_LOT2_20260730_1112.docx · lot 2une pièce du dossier12 pages
- Pièceae_LOT3_20260730_1112.docx · lot 3une pièce du dossier10 pages
- Pièceae_LOT4_20260730_1112.docx · lot 4une pièce du dossier10 pages
- CCAPccap_LOT1_20260730_1113.pdf · lot 1les règles du contrat : délais, pénalités, paiement80 pages
- CCAPccap_LOT2_20260730_1112.pdf · lot 2les règles du contrat : délais, pénalités, paiement80 pages
- CCAPccap_LOT3_20260730_1112.pdf · lot 3les règles du contrat : délais, pénalités, paiement75 pages
- CCAPccap_LOT4_20260730_1112.pdf · lot 4les règles du contrat : délais, pénalités, paiement75 pages
- Piècecmt_LOT1_20260730_1113.docx · lot 1une pièce du dossier9 pages
- Piècecmt_LOT2_20260730_1112.docx · lot 2une pièce du dossier4 pages
- Piècecmt_LOT3_20260730_1113.docx · lot 3une pièce du dossier4 pages
- Piècecmt_LOT4_20260730_1112.docx · lot 4une pièce du dossier5 pages
- Règlement de consultationrc_20260730_1112.pdfcomment votre offre sera notée, et les pièces à fournir69 pages
CCTP, CCAP, BPU, DQE, acte d’engagement : chaque sigle est défini dans le glossaire.
Marchés similaires ouverts
TravauxMaçonnerie & gros œuvre
Accord-cadre pour travaux de maintenance et rénovation dans les bâtiments : 20 lots de prestations répartis entre plusieurs collectivités (agglomération, commune, centre social, syndicat mobilités) sur 2027
Ca Pau Bearn Pyrenees · Pyrénées-Atlantiques (64) · 20 lots
J-0· clôture aujourd'huibudget n.c.
ServicesCoordination SPS & sécurité
Coordination sécurité et protection de la santé pour travaux de télécommunications et énergies (fibre optique, VRD, bâtiments, sites mobiles, réseaux électriques, énergies renouvelables, éclairage public) du SICTIAM et adhérents en Alpes-Maritimes
Sictiam (06) · Alpes-Maritimes (06)
J-1· clôture demain1,7 M€
TravauxMaçonnerie & gros œuvre
Sécurisation de falaise sur Route Nationale 5 entre PR 8+400 et PR 9+400 - Travaux d'intervention acrobatique en falaise par cordistes
Région Réunion · La Réunion (974)
J-1· clôture demainbudget n.c.
TravauxVoirie & routes
Création et aménagement de pistes cyclables
Communauté d'Agglomération de Dembéni-Mamoudzou (976) · Mayotte (976) · 4 lots
J-1· clôture demain5 M€
TravauxVoirie & routes
Création et aménagement de pistes cyclables
Communauté d'Agglomération de Dembéni-Mamoudzou (976) · Mayotte (976) · 4 lots
J-1· clôture demain5 M€
TravauxMaçonnerie & gros œuvre
Réalisation de travaux de protection contre les risques naturels (glissements de terrain, avalanches, chutes de pierres, inondations) sur le territoire de la Haute-Savoie via un accord-cadre avec attribution sur marchés subséquents
Département de la Haute-Savoie · Haute-Savoie (74)
J-1· clôture demain50 M€